Тендер - Поставка чистящих, моющих и средств личной гигиены №290331010

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОПИСАНИЕ_ПРЕДМЕТА_ЗАКУПКИ.docx
• ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_.docx
• ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ__МАКСИМАЛЬНОЙ__ЦЕНЫ_ДОГОВОРА.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукта

1.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых Товаров в пределах сроков реализации, указанных на стандартной упаковке производителя (изготовителя) и подтверждает его Сертификатами соответствия.

1.2.Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), действующим в РФ.

1.3.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2.Требования к количеству и качеству товара

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации настоящего раздела. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, целым, без повреждений.

2.2. В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства качество товара должно подтверждаться документами: сертификат соответствия товара, паспорт качества товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, применительно к каждому виду товара, то при осуществлении поставки Поставщик должен предоставить оригиналы или копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям.

2.3. В случае передачи продукции ненадлежащего качества, товары, с претензией по качеству меняются Поставщиком за свой счет на новые в течение трех календарных дней, со дня получения заявки от Заказчика.

2.4. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку для защиты от механических повреждений. Товар должен иметь этикетку с информацией о производителе (наименование, адрес), артикуле, наименовании изделия, отметке ОТК, сертификате соответствия. Тара и упаковка являются безвозвратной. Стоимость тары и упаковки входит в цену товара.

3. Предоставление национального режима при осуществлении закупки

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет, ограничение, преимущество в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), работы, услуги, являющихся объектом закупки, установлены

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен:

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (установлено в отношении поз. 14,15,17,18,20,21,22,23,24,25);

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (установлено в отношении поз. 1-13,16,19).

1) Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации участник закупки предоставляет номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (для продукции, в отношении которой установлены такие требования);

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 радиоэлектронной продукцией первого или второго уровня);

2) Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, участник закупки предоставляет номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза (для продукции, в отношении которой установлены такие требования);

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого или второго уровня).

3) Документом, подтверждающим происхождение товаров из государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, наряду с номером реестровой записи, указанным в пункте 1 или пункте 2, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров. При этом такой сертификат подтверждает страну происхождения товара из государства-члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров путем представления информации из евразийского реестра промышленных товаров (требование устанавливается при осуществлении закупок товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и 433 приложения № 2 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875, извещения об осуществлении которых размещены по 31.08.2025 включительно).

4) Для подтверждения происхождения товара из иностранного государства (за исключением государства-члена Евразийского экономического союза) участник закупки указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ____________

ст. Фастовецкая «___» ______ 2025г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Землезиной Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующий на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг ГБУ СО КК «Тихорецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденное приказом министерства труда и социального обслуживания Краснодарского края от 06.12.2021 № 1976 (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор поставки (далее по тексту Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора осуществить поставку чистящих, моющих и средств личной гигиены (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет: ________________________, НДС _________.

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, стоимость доставки до места поставки товара, стоимость погрузочно - разгрузочных работ, сборки, стоимость тары (упаковки) и других затрат необходимых для выполнения договора поставки.

2.3. Цена настоящего договора является твердой. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров иных условий исполнения договора.

2.4. Заказчик производит оплату по настоящему Договору следующим образом: в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товаров Заказчик на основании выставленных Поставщиком счета и товарно-сопроводительных документов (счета-фактуры, товарной накладной) производит платеж в размере стоимости поставленных Товаров.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком по адресу Заказчика:

– Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, ул. Курганная, 19.

3.2. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка товара возможна с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 или с 13.00 до 16.00 часов (время московское). Передача товара осуществляется при наличии всех сопроводительных документов. Доставка, погрузо-разгрузочные работы выполняется Поставщиком своими силами и за свой счет.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Заказчиком поставленных Товаров по количеству и ассортименту осуществляется, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товаров Заказчику.

4.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

• проверка по товарно-транспортной накладной номенклатуры поставленного Товара заявленной Заказчиком;
• контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
• проверка наличия необходимых сертификатов соответствия, паспортов производителя.
• проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

4.4. По факту приемки уполномоченное лицо Заказчика на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара, с указанием Ф.И.О. уполномоченного лица и даты приемки Товара.

4.5. С момента получения Товара уполномоченным лицом Заказчика все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.6. Претензии по несоответствию количества и ассортименту поставленных Товаров должны быть заявлены Поставщику не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента подписания Сторонами сопроводительных документов.

4.7. Претензии по качеству поставленных Товаров заявляются Поставщику в течение гарантийного срока или срока годности не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения, если иной срок не требуется для проведения экспертизы.

4.8. Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику способом, позволяющим подтвердить получение претензии Поставщиком.

4.9. Претензии рассматриваются и согласовываются сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Поставщиком и оформляются в виде Протокола с указанием сроков устранения претензий Поставщиком.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям, указанным в Спецификации.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки. Товар должен иметь сертификаты качества, соответствовать требованиям изготовителя, государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1 Отгружаемая продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или ТУ и обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан в предусмотренный настоящим Договором срок:

7.1.1. Поставить Товары Заказчику: по количеству и по ассортименту в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

7.1.2. Предоставить Заказчику документацию, подтверждающую качество Товаров.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. В предусмотренные настоящим Договором сроки произвести оплату стоимости поставленных Товаров.

7.2.2. Соблюдать сроки приемки поставляемых Товаров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За качество поставленных товаров Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.13. Заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом Договора, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки.

9.2. Товары, с претензией по качеству меняются Поставщиком за свой счет на новые в согласованные Сторонами сроки.

9.3. Все расходы по замене некачественных Товаров, включая, но, не ограничиваясь расходами на выезд представителя Поставщика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование заменяемых Товаров несет Поставщик.

10. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

10.1. Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием товаров или любой их части в стране Заказчика.

11. АРБИТРАЖ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2.В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы, наступившими после заключения Сторонами настоящего Договора и непосредственно влияющими на выполнение обязательств по нему, понимаются обстоятельства, возникшие вследствие явлений стихийного характера, военных действий и техногенных катастроф, возникновение и прекращение которых не зависит от воли Сторон, имеющие непредсказуемый и чрезвычайный характер, действие которых не может быть преодолено Сторонами разумными средствами.

12.3. Стороны немедленно извещают друг друга о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, причем уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным государственным органом или Торгово-промышленной Палатой страны, передавшей уведомление Стороны.

12.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения другой Стороне возможных убытков.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

13.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

13.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. При обработке персональных данных других лиц, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) предоставление товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

б) некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, скрепленными подписями и печатями Сторон.

14.3. О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за 5 (Пять) дней до внесения таких изменений.

14.4. Сопроводительная документация на Товары представляется Поставщиком Заказчику на русском языке в объеме требований нормативов Российской Федерации.

14.5. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

14.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора станет впоследствии недействительным, это не затронет действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны Договора произведут замену недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

14.7. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в 5 (пятидневный) срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

14.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. Неотъемлемой частью Договора является спецификация (Приложение № 1). (заполняется в соответствии с извещением и заявкой победителя).

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2025 года, а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

15.2 Настоящий Договор подписан с использованием электронной подписи на сайте электронной площадки «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № _______

от «___» ____________2025 года

(является неотъемлемой частью договора поставки)

Спецификация

на поставку чистящих, моющих и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными