Тендер - поставка чистящих и моющих средств, средств защиты №300522331

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_поставка_чистящих_средств

Контракт № _______

на поставку чистящих и моющих средств,

средств защиты

Московская обл., г.о. Пушкинский «___» ___________ 2025г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Новиковой Наталии Геннадьевны, действующего на основании Доверенности № 4249 от 25.03.2025, с одной стороны, и _________________________________________________, действующее(его) на основании _____________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании п. 5 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Поставщик обязуется поставить чистящие и моющие средства, средства защиты (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях Контракта.

1.2. Поставка товара осуществляется в ассортименте, объеме и по цене, предусмотренной Спецификацией (Приложение № 1).

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): ­­­­▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___________) рублей _____ копеек. в том числе НДС ____ % / НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, не подлежит изменению в ходе его исполнения, включает в себя следующие расходы: стоимость Товара, расходы на доставку, разгрузку, на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ

2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке (Товарная накладная/УПД) на основании выставленного счета.

2.5. Источник финансирования – субсидия на выполнение государственного задания.

2.6. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить (доставить) товар Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта. Цена перевозки (поставки, доставки) товара включается в стоимость товара.

3.2. Поставка Товара производится на территорию Заказчика по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, д.п. Черкизово, ул. Главная, д. 99.

3.3. Датой поставки Товара является дата фактической передачи Товара Заказчику на основании Товарной накладной (УПД).

3.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, а также техническим характеристикам согласно представленным с Товаром документам.

3.5. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Товар передается с необходимыми материалами и документами, включая копии сертификатов товара, регистрационного удостоверения, декларации соответствия или сертификата соответствия и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и другие документы на товар, применительно к предмету настоящего Контракта.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных контрактом, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования, если Стороны не пришли к взаимному соглашению.

3.6. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

3.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара.

3.8. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

3.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Контракте.

3.10. Поставщик осуществляет поставку, а также разгрузку Товара своими силами, средствами и транспортом по адресу, указанному в разделе 1 Контракта.

• 3.11. Поставка Товара должна осуществляться транспортом Поставщика, при необходимости транспортом третьих лиц, за счет средств Поставщика.
• 3.12. В случае привлечения к оказанию услуг по поставке Товара третьих лиц, Поставщик своевременно уведомляет об этом Заказчика.

3.13. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни, в согласованное Сторонами время, с учетом режима рабочего дня Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить в соответствии со спецификацией Заказчику товар в ассортименте, объеме и по цене, предусмотренных настоящим Контрактом

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в срок предусмотренный пунктом 3.5 Контракта с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного Товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о Товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.1.6. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему контракту.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.3. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.3.2. Предоставить Поставщику при осуществлении поставки Товара возможность въезда на территорию Заказчика при предоставлении соответствующих документов.

4.3.3. Требовать от Поставщика представления оформленных надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

4.3.4. Принять товар в соответствии с настоящим контрактом и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать товарную накладную.

4.3.5. Оплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказать Поставщику в приемке поставленного Товара в случае ненадлежащего качества такого товара.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика необходимые документы на Товар.

4.4.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Контракта.

4.4.4. Отказаться от оплаты услуги ненадлежащего качества, а если услуга оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм и возмещения убытков.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Передача Товара Заказчику и его приемка осуществляется в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Контракта.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) в день поставки по количеству, производится осмотр товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям Контракта; осмотр на предмет видимых недостатков.

Поставщик направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, подтверждающих приемку результата исполнения Контракта.

5.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата исполнения Контракта в случае выявления несоответствия услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.3. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного Товара составляется акт.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 3.1 настоящего Контракта, Заказчиком взыскивается штраф в размере, указанном в разделе 8 настоящего Контракта.

5.6. Право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и утраты товара, и все возникшие в связи с ними расходы переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику.

6. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

6.1. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не иметь дефектов, связанных с оформлением, качеством изготовления и доставкой, не быть изъятым из оборота.

6.2. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока службы (срока годности) Товара.

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке и других обязательных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Поставляемый Товар должен быть пригодным к использованию на протяжении всего гарантийного срока. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, а также от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 10 процентам цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных Услуг. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственности, установленной настоящим пунктом Контракта.

7.6. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных Услуг), Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. За каждый факт неисполнения Заказчиком указанных обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных Услуг) размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, и составляет 1000 (Одна тысяча) руб. 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, и составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.11. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения и/или в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны вправе заключить соглашение о расторжении Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в условиях Контракта, будут разрешаться путём переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения Стороной. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они разрешаются в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение ка-ких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения и действует до 31.12.2025г., а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего Контракта, но не исполненным до окончания срока действия Контракта – до полного исполнения принятых сторонами обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских и иных реквизитов, она обязана в течение 2 (двух) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.5. В случае нарушения существенных условий Контракта Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

11.5.1. Нарушениями существенных условий применительно к настоящему Контракту являются в том числе:

1) несоответствие Товара требованиям Контракта;

2) нарушение условий Контракта по ассортименту, комплектности и качеству Товара;

3) отсутствие регистрационных документов, сертификатов и деклараций соответствия в случае, если обязанность их получения предусмотрена Контрактом, действующим законодательством;

4) нарушение правил хранения, перевозки, разгрузки, погрузки Товара, а равно отсутствие документов, подтверждающих выполнение таких правил;

5) нарушение срока (сроков) поставки.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон.

12.3. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документы в электронной форме в рамках Договора, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе.

12.4. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1: Спецификация.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту на поставку чистящих и моющих средств, средств защиты

№ _______ от __________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными кп_хоз_товары_0001