Тендер - Поставка чистящих и моющих средств. №290605828

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_на_поставку_товаров.docx
• Приложение_№1-описание_предмета__закупки.docx
• Приложение_№2-форма_котировочной__заявки.docx
• Приложение_№3-_проект_договора.docx
• Приложение_№_4._обоснование_цены.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 2 (склад)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.02.2025 по 19.02.2025Место предоставления документации:на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС), а также на сайте оператора электронной торговой площадки, указанной в извещении о проведении закупкиПорядок предоставления документации:без взимания платыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Приложение №1

к документации по запросу котировок в электронной форме

«Описание предмета закупки»

Наименование, количество и характеристика товара.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Гарантия качества на товар: не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и акта приема-передачи товара.

Место поставки Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 2 (склад)

Период поставки товаров: с момента подписания договора по 30 июля 2025 г.

Товар поставляется партиями, в зависимости от заявки Заказчика, в рабочие дни (но не ранее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени.

Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) товара возврату не подлежит. Товар должен быть упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки и до приемки заказчиком.

В случае поставки Товара в поврежденной упаковке, в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, Государственный заказчик вправе требовать замены такого Товара. Поставщик осуществляет замену Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования от Государственного заказчика.

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставщик осуществляет доставку, разгрузку, подъем Товара на этаж своими силами и за свой счет.

Согласовано: Кладовщик ____________________Салимгареева С.А.

Приложение №2

к документации по запросу котировок в электронной форме

«Форма котировочной заявки»

Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие в запросе котировок с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки, оформленную в электронной форме, с приложением комплекта электронных документов, содержание и оформление которых соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части, включающей ценовое предложения.

ФОРМА

Заявка на участие в запросе котировок № ______________

1. Сведения об участнике закупки

1.1. Сведения об участнике закупки – юридическом лице

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Сведения об участнике закупки – индивидуальном предпринимателе, физическом лице

- Посмотреть таблицу с данными

2. Участник закупки согласен исполнить условия извещения о проведении запроса котировок и проекта договора.

Заявленная цена договора включает стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

Участник закупки обязуется, в случае признания его победителем закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшемся запросе котировок в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями настоящей заявки на участие в закупке, подписать договор на ЭТП в электронной форме.

Участник закупки извещен о включении сведений об организации/ИП в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения договора.

Участник закупки согласен на размещение информации, содержащейся в настоящей заявке на участие в закупке, в открытой части единой информационной системы (за исключением персональных данных).

3. цена договора с учетом всех расходов составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (пятьсот тысяч рублей), в том числе НДС (если облагается НДС):___________ %, _________ руб.

3.1. сумма цен единиц предлагаемого к поставке товара составляет: ______________________(прописью), а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

гр.5 – указывается наименование страны происхождения товара. Рекомендуется указывать наименование страны происхождения товаров в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Наименование производителя предлагаемого к поставке товара указывается, если такое требование указано в документации (в случае необходимости), в другом случае по желанию участника. Номер реестровой записи из российского (евразийского) реестра промышленной продукции (промышленных товаров) указывается в обязательном порядке при установлении запрета или ограничения на закуп товаров в соответствии с ПП РФ №1875.

4. К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

4.1. Декларация о соответствии требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок

Подавая настоящую заявку, мы подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13) участник закупки не является иностранным агентом;

14) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

15) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в запросе котировок (п.92 Положения о закупках):

1) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель)).

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещения об осуществлении конкурентной закупки;

3) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

6) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) является крупной сделкой.

В случае если для данного участника закупки товаров, работ, услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

8) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ, кроме документов, которые в соответствии с законодательством РФ передаются вместе с товаром.

ФИО, должность лица, подписавшего заявку на участие в запросе котировок: ____

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия действия лица подписавшего заявку от имени участника закупки: _______

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к документации по запросу котировок в электронной форме

«Проект договора»

ДОГОВОР № НТТЭК-12-ЗКэ

на поставку чистящих и моющих средств

г. Нижний Тагил " ___ " _____ 2025 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», в лице директора Мякишевой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации) именуем __ в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________ (фамилия, имя, отчество) действующего на основании __________________________(Устава, положения, доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с решением Единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок (протокол № ___ от ____), заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику чистящие и моющие средства (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 4 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Место поставки Товара: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.2 (склад), до места, которое укажет Заказчик.

1.6. Поставка осуществляется силами Поставщика. Поставщик должен своими силами осуществлять разгрузку товаров на склад заказчика

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены настоящего договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, ), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена договора). Аванс не предусмотрен. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена договора включает в себя стоимость Товара, его маркировку, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.

2.2. Оплата по договору осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанного в п. 2.1. настоящего договора.

Цена поставляемого товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложением№1).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня приемки товара (подписания Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа).

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5 Договора.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема поставляемых товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Источник оплаты: средства автономного учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями Договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 Договора, а также поименованных в Приложении №1 («Спецификация»).

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания, с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение экспертизы возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

3.1.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направить Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Назначить в течение 2 дней с момента заключения Договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично, по телефону либо направляется по адресу электронной почты Поставщика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.6. Соблюдать требования статьи 3.1-4. Предоставление национального режима при осуществлении закупок Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и главы 43-1 Положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово - экономический колледж».

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа.

3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. В течение 5 дней со дня заключения договора направить Заказчику по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (в теме письма указать номер договора) копии действующих регистрационных удостоверений и сертификаты соответствия (декларации о соответствии, письмо об отсутствии требований по обязательной сертификации продукции) на предлагаемый к поставке товар, указанный в спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к Договору).

3.4.2. Назначить в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица и номер настоящего договора.

3.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.4. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 9 Договора.

3.4.5. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 9 Договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Приложению №1 («Спецификация»).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 Договора.

3.4.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на территории Заказчика.

3.4.7. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 10 (десять) дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара с момента подписания договора по 31.07.2025г., по заявке Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента направления заявки от Заказчика.

Доставка товара осуществляется ежедневно: с понедельника по пятницу с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов в день по согласованию с Заказчиком. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Поставщик несет ответственность за повреждение упаковки товара, поставленного товара и имущества Заказчика при выполнении разгрузки.

4.1.1. Стороны обязуются соблюдать срок поставки товара.

4.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам, полученным от Заказчика. Заявки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте Товара, адресах поставки.

4.3. Заявка направляется Поставщику любым способом оповещения (по телефону, факсу, электронной почте, указанным в Договоре).

4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных («универсального передаточного документа»).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных («универсального передаточного документа»).

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел. 8 /3435/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, или на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные («универсальный передаточный документ») в порядке, установленном Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара, в соответствии с п.1.5. Договора.

5.2. При поставке Товара партиями, по заявкам, Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарной накладной/универсального передаточного документа, а также документы, указанные в Разделе 9 Договора.

5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика товара и документов, указанных в пункте 5.2. Договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в Договоре и Приложении №1 и оформить ее результат путем подписания товарной накладной/универсального передаточного документа либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и/или устранено Поставщиком.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 9 Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Приложении №1 («Спецификация»). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Приложении №1 («Спецификация»).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Приложении №1 («Спецификация»), остаточных сроков годности, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах, требованиям к остаточному сроку годности, указанному в Договоре.

5.6.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой заказчика.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара чем определено в заявке заказчика Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в заявке, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 2 (двух) дней.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.6.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.6.4 Договора, заменить Товаром надлежащего качества.

5.6.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 2 (двух) дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара, обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 4, 10 Договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 2 (двух) дней с момента уведомления.

В течение 2 дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

5.6.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, возврат товара поставщику, о возврате оплаты товара, а так же вправе взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 6 Договора и/или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.7. Качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

5.8. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

5.9. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных/универсального передаточного документа Заказчиком), несет Поставщик.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим Договором, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим Договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

- 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет__50000,00 рублей_________

- 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

- 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

- 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

- 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.7.1. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет_____5000,00 рублей_________________

(Данный пункт применяется в случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении закупки в соответствии с особенностями участия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.12. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленных товаров и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

7.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 Договора, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в установленном порядке. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 дней.

8. Порядок внесения дополнений, изменения и расторжения Договора

8.1. Дополнения и изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены и подписаны обеими Сторонами и если они не противоречат требованиям действующей на момент составления таких дополнений редакции Федерального закона от 18.07.211 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» и настоящим договором.

По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

-Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.

- Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Типового положения, пунктом 49 положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» .

8.4. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

- поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

-при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;

- несоблюдение Поставщиком требований пункта 3.4. Договора;

- существенного нарушения требований к качеству Товара.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по электронной почте, указанной в Договоре, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

8.10. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.11. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор по соглашению сторон либо неполучения ответа в 10-дневный срок с момента получения другой стороной уведомления.

8.12. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

9. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

9.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

9.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения и транспортировки по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации.

9.3. Поставщик поставляет Товар в чистом, пригодном для применения виде, в неповрежденной упаковке, стандартных размеров.

9.4. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым требованиям.

9.5. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент доставки Товара:

9.5.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

- сертификат (паспорт) соответствия или декларацию о соответствии товара, выданного или подтвержденного на территории России;

- иные документы, передаваемые с товаром в соответствии с действующим законодательством РФ на момент поставки;

9.5.2. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара (счет, счет-фактуру (товарные накладные («универсальный передаточный документ») и иные документы.

9.5.3. Товар должен сопровождаться технической документацией (руководство по эксплуатации/сервисная книжка/правила эксплуатации на Товар/инструкция по эксплуатации) на русском языке.

9.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается не менее срока, установленного производителем.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.07.2025 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, штрафа, возмещения убытков) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

11. АНТИКОРУППЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

11.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней
с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления ______________ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , официальный сайт http://www. https://nttek.ru

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших
о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

11.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

11.6. Стороны информируют в письменной форме Министерство социальной политики Свердловской области и Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. Прочие условия

12.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика.

12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

12.4. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений между ними принимать к сведению и исполнению следующие документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП), посредством согласованной Сторонами Системы защищенного юридически значимого электронного документооборота: Дополнительные соглашения; Счет; Универсальный передаточный документ (УПД); Счет-фактура; Корректировочные счет-фактура и УПД; Иная первичная бухгалтерская документация; Акт сверки; Претензии; Требования; Иные документы если они подписаны усиленными квалифицированными электронными подписями обеих сторон.

Каждая из Сторон вправе запрашивать копию документа, подписанного по ЭДО, в виде надлежащим образом оформленных бумажных копий. Сторона, получившая запрос, обязана направить в адрес другой Стороны копии требуемых документов, в течение 7 рабочих дней с даты получения запроса.

Стороны используют документы формата установленного ФНС России и заключенными договорами. Подписание Соглашения об ЭДО не лишает Стороны права оформлять данные документы в бумажном виде с собственноручной подписью Сторон в случае невозможности оформить такой документ в электронном виде.

Стороны признают, что направленные и полученные ими в соответствии с условиями, определенными договором электронные документы, подписанные корректной ЭП уполномоченных лиц Сторон, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным оттиском печати, соответствуют письменной форме документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон. Электронные документы, подписанные корректной ЭП, являются оригиналами, имеют юридическую силу и могут использоваться, в частности, в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров в досудебном порядке.

Формирование и обмен документами в электронном виде осуществляется в системе оператора ЭДО www.diadoc.ru–АО «ПФ «СКБ Контур». Изменение согласованного оператора ЭДО возможно только по взаимному согласию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения.

Документы, подписанные корректной усиленной квалифицированной электронной подписью, доставленные через согласованного Сторонами оператора ЭДО, имеют юридическую значимость.

При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются законодательством РФ, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (со всеми изменениями и дополнениями), а также регламентом электронного документооборота, опубликованным на официальном сайте оператора ЭДО www.diadoc.ru.

12.6. Изменение существенных условий договора, в том числе в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, возможно исключительно по соглашению сторон, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст. 78.1. БК РФ).

12.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1. «Спецификация».

13. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

договор подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон

Приложение № 1 к договору

№ НТТЭК-12-ЗКэ от __ __________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

договор подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГАПОУ СО «Нижнетагильский

торгово-экономический колледж»

_____________Н.М. Мякишева

«___»___________2025года

ДОКУМЕНТАЦИЯ № 12

для проведения запроса котировок в электронной форме

Предмет: Поставка чистящих и моющих средств

для обеспечения нужд

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

Закупка, участниками которой являются только

субъекты малого и среднего предпринимательства

(в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

Данная закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» от 17.02.2020 года (с изменениями)

СОГЛАСОВАНО:

Гл.бухгалтер Савинова Т.В.

Зав.столовой Ефремова С.В.

г. Нижний Тагил

2025 г.

В случае наличия противоречий между прикрепленным файлом и сведениями структурированной формы извещения о проведении закупки – применяются сведения структурированной формы извещения о проведении закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:
Приложение № 1 – «Описание предмета закупки» (прилагается отдельным файлом);

Приложение №2 - «Форма котировочной заявки» (прилагается отдельным файлом);

Приложение №3 - «Проект договора» (прилагается отдельным файлом);

Приложение №4 – «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» (прилагается отдельным файлом).