Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №269993870

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Проект_договора__2_.docx
• Спецификация_80000.pdf

ДОГОВОР №

г. Якутск ___________________________

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Винокуровой Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель в лице директора ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов на основании результатов осуществления закупки, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокола ______________________ от «__» ___________ 2023 года №___ о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется поставить чистящие средства в объеме, установленном в Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. ИКЗ: ____________________________ (при необходимости).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ____________ (____________________________) рублей 00 копеек, НДС – не предусмотрен (далее – Цена Договора), является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом № 44-ФЗ».

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации

2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с поставкой Товара и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуги, качества оказываемой услуги, а также иных предусмотренных Договором условий.

2.5. Источник финансирования: Республиканский бюджет.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение _1_ рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Договора с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Договора. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Заказчик оплачивает Товар Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Договора, на основании счета на оплату и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Договора Акта сдачи-приемки услуг, составленного по форме приложения № 4 к настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2.9. Сумма подлежащей уплате уменьшается заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.10. Исполнитель обязан представить Заказчику счет для оплаты не позднее __5__ календарных дней со дня подписанного обеими Сторонами сдачи-приемки Товара.

2.11. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о договорной системе, договор должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

3. Сроки и место поставки Товара

3.1. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Договора.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.3.. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

3.4. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, 36.

4. Порядок сдачи-приемки Товара

4.1. В течение 2-х рабочих дней после завершения поставки Товара / отдельных этапов, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Товара, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.2. В течение 2 (двух) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных Договором в части их соответствия условиям договора, с оформлением экспертного заключения/акта.

4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении исполненных услуг.

4.2.2. Не позднее 2 (двух) дней Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг / отдельных этапов на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре (с учетом экспертного заключения/акта (при наличии)) и направляет / вручает Исполнителю:

- Акт сдачи-приемки Товара;

или

- Отказ Заказчика от принятия результатов поставки Товара, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов поставки Товара с указанием срока для устранения указанных недостатков за счет Исполнителя;

или

- Отказ Заказчика от принятия результатов поставки Товара.

4.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов поставки Товара или экспертного заключения/акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в срок, установленный в указанном мотивированном отказе (экспертном заключении/акте (при наличии)), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки поставки Товара и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Сметной документацией и настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить поставку Товара в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе поставки Товара.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками поставки Товара.

5.1.6. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг условиям Договора и Акту сдачи-приемки услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставки Товара в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать поставку Товара и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов поставки Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее одного дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.6. Разработать график оказания услуг; контролировать сроки выполнения субисполнителями своих обязательств.

5.4.7. В случае повреждения имущества при оказании услуг восстановить поврежденное имущество за свой счет.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения поставки Товара в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Договора.

6.2. Гарантийного срок установлен на срок действия договора.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в том числе по следующим основаниям:

8.2.1. В случае, если исполнитель не приступил своевременно к исполнению договора или оказывает услуги таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

8.2.2. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных договором, или нарушения условий исполнения договора, если в установленный Заказчиком срок такие нарушения Исполнителем не устранены или нарушения являются существенными и неустранимыми;

8.2.3. Нарушение сроков (периодов) оказания услуг;

Заказчик не вправе принять решение об одностороннем отказе в случае, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 8.2. наступили по вине Заказчика.

8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора.

8.4. Заказчик обязан расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения закупки, указанного в преамбуле настоящего Договора.

8.4.2. Установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

8.4.3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.4.4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

8.4.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.6. Наличие у Исполнителя закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

8.4.7. Наличие у Исполнителя закупки - юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

8.4.8. Отсутствие у Исполнителя закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8.4.9. Наличие между Исполнителем закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

8.4.10. Исполнитель закупки является офшорной компанией.

8.4.11. Наличие у Исполнителя закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

8.4.12. В случае отказа Исполнителя исполнить обязательства по договору.

8.5. Исполнитель обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Договором, в течение 3 рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора. Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по следующим основаниям, при условии, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора:

8.6.1. В случае непередачи или передачи заказчиком непригодных или недоброкачественных материалов, оборудования, документации или переданной для переработки (обработки) вещи, необходимых для исполнения обязательств по договору, исполнителю;

8.6.2. В случае совершения заказчиком действий, которые препятствуют либо создают невозможность исполнения исполнителем обязательств по договору в установленный срок;

8.6.3. В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате услуг;

8.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок 3 календарных дней с даты его получения.

8.8. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.9. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг.

8.10. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи, при которых одна из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение одного календарного дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 7 календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее трех календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. При исполнении договора допускаются следующие изменения условий договора по соглашению сторон:

11.3.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора не более чем на десять процентов цены договора.

11.3.2. Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.

11.3.3. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

11.3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

11.3.5. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

11.3.6. Если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения договора.

11.3.7. В случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 Закона о договорной системе.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с описью документов по почтовому адресу Стороны, указанному в 3 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 Спецификация, приложение № 2 Акт приемки Товара.

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

Поставщик:

Директор ________________/________________/

М.П.

Приложение № 1

к Договору

№ __________ от «__» ______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

№ ____________ от «__» ___ 2021 г.

Форма

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ товара

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель в лице директора _________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № _______ от «___» __________ 20__ г. (далее – Договор) Исполнитель выполнил обязательства по Поставке товара, а именно:

____________________

2. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

______________________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка Товара согласно договору должны быть оказана «___» __________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г.

4. Недостатки поставленного Товара выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора _________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.

8. Результаты поставки Товара по Договору:

Подписи членов экспертной комиссия, созданной приказом МОБУ __________от «_____» ____________ 20__г. № ____________:

__________________ «_____________________» «____» _____________ 20__г.

__________________ «_____________________» «____» _____________ 20__г.

__________________ «_____________________» «____» _____________ 20__г.

__________________ «_____________________» «____» _____________ 20__г.

__________________ «_____________________» «____» _____________ 20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274862095 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМДРАГМЕТАЛЛ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Электронный аукцион #274862095	862 161	19 часов 18.06.2024 26.06.2024
Тендер №274952810 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" объявляет тендер: Поставка смывающих и обезвреживающих средств для нужд АО «Теплоэнергия» в 2024 году	Запрос котировок #274952810	612 521	1 день 19.06.2024 27.06.2024
Тендер №275235467 Средства индивидуальной защиты	Малая закупка #275235467	15 075	3 часа 24.06.2024 25.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269993865 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #269993865	561 660 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 04.04.2024 12.04.2024
Тендер №269993838 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #269993838	561 660 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 04.04.2024 12.04.2024
Тендер №269993772 Моющие средства (План график)	Не определен #269993772	347 638	188 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269993771 Бытовая химия (План график)	Не определен #269993771	427 566	188 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269993686 Аукцион в электронной форме на поставку хозяйственных товаров для нужд ГАУЗ «СП № 19 ДЗМ» (План график)	Не определен #269993686	5 084	188 дней 01.01.2024 31.12.2024

Тендеры из региона Якутск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269993602 Услуги по техническому обслуживанию и поверке приборов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и регуляторов температуры объектов ГБУ РС (Я) «ЯРКБ» (с результатом)	Электронный аукцион #269993602	1 079 733 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 10 797	срок истек 04.04.2024 12.04.2024
Тендер №269993515 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 "КУНЧЭЭН" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" объявляет тендер: Оказание услуги по уборке и вывозу снега с рерритории (с результатом)	Запрос предложений #269993515	30 000	срок истек 04.04.2024 08.04.2024
Тендер №269993245 Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (с результатом)	Электронный аукцион #269993245	300 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 04.04.2024 12.04.2024
Тендер №269993243 Оказание услуг по молекулярно-биологическим исследованиям на лабораторное исследование мазков методом ПЦР для нужд ГБУ РС (Я) "Намская ЦРБ" на 2024 год (с результатом)	Запрос котировок #269993243	733 333	срок истек 04.04.2024 11.04.2024
Тендер №269993242 Выполнение работ по текущему ремонту санузлов в административном здании ГБУ РС (Я) НВК «Саха» (с результатом)	Электронный аукцион #269993242	1 499 198 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 14 992	срок истек 04.04.2024 12.04.2024