Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №300060859

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Целесообразность.pdf

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

1. Наименование поставляемого товара: поставка чистящих и моющих средств.

2. Количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара):

- Посмотреть таблицу с данными

*На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

4. Назначение товара и цели его использования.

Потребность, обусловленная обеспечением жизнедеятельности учреждения.

5. Место доставки товара.

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.

6. Сроки поставки.

В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

7. Условия поставки.

До заключения контракта (в течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения поставщика) необходимо предоставить заказчику список поставляемого товара, с указанием торговой марки, страны-производителя для согласования.

7.1. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.

7.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

7.3. Поставщик не менее чем за два рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в Место доставки.

7.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара.

7.5. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию:

б) счет-фактура или письмо об УСН;

в) счёт на оплату;

г) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

д) акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика).

7.6. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

7.7. Год выпуска товара – не ранее 2025г.

8. Качество товара.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, иметь необходимые маркировки, наклейки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О Защите прав потребителя».

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Комплект должен иметь декларацию соответствия техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

9. Требования к упаковке товара.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Международный стандарт. Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

10. Требования по энергетической эффективности товара.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд».

11. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

11.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).

11.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

11.3. Объем гарантий качества составляет 100%.

11.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям контракта.

11.5. Остаточный срок хранения товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 24 месяцев.

11.6. Дефектный товар для замены будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

11.7. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Проект_контракта

ПРОЕКТ

Контракт № 04-25.2025._____

на поставку чистящих и моющих средств

г. Новомосковск "____" __________ 2025 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» (ГПОУ ТО "НПК"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании _________, и __________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно «стороны», в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

В соответствии с контрактом поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, предусмотренные настоящим контрактом, чистящих и моющих средств (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту) и Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.1. контракта, своими силами или с привлечением субпоставщиков.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, НДС _____________.

Цена контракта включает стоимость товара, а также уплату расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов, платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Указанная цена контракта является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Оплата поставленного товара осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара, оформленного актом сдачи - приемки товара по контракту, составленным по собственной форме, товарной накладной, подписанных надлежаще уполномоченными представителями заказчика и поставщика, и представления поставщиком на оплату платежных документов (счета, счета - фактуры 1 ).

Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется по:

- КВР 244, КОСГУ 346, КФО 4 на сумму _________ руб. ___ коп.

3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

• Срок поставки товара по контракту: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.
• Товар должен быть поставлен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.
• На момент подписания контракта дата окончания поставки товара, указанная в пункте 3.1 контракта, является исходной для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Документом о приемке является составленный и утвержденный заказчиком акт приемки товаров, работ, услуг (Форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (Акт приемки – далее по тексту).

4.2. Приемка поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) осуществляется заказчиком в течение 5 рабочих дней, включая проведение экспертизы в течение 3 рабочих дней, со дня получения товара или оказания (выполнения) услуг (работ).

4.3. Не позднее 2 рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику уведомление о дате, времени и месте работы приемочной комиссии на электронный адрес, указанный в реквизитах контракта. Представитель поставщика принимает участие в приемке товаров, и письменно уведомляет об этом заказчика.

4.4. В случаях отказа поставщика от участия в совместной приемке товаров, а также не поступления уведомления от поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки товаров в срок, указанный в уведомлении, заказчик проводить приемку товаров самостоятельно и оформляет Акт приемки. Стороны признают обязательную юридическую силу Акта приемки, подписанного заказчиком в одностороннем порядке.

4.5. По результатам приемки, в случаях обнаружения недостатков (количественного и (или) качественного расхождения), заказчик направляет поставщику Акт приемки и Требование с указанием порядка и сроков их устранения поставщиком, которые должны соответствовать срокам устранения, предусмотренных контрактом, на электронный адрес и заказным письмом по почте России.

4.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет и в сроки, указанные заказчиком.

4.7. После устранения недостатков заказчик повторно осуществляет приемку товара и оформляет акт приемки.

4.8. Заказчик уведомляет поставщика об утверждении Акта приемки путем его направления на электронный адрес или заказным письмом по почте России.

4.9. Оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта приемки.

4.10. При наличии мотивированного отказа заказчика от приемки товара сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых допоставок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

4.11. Устранение поставщиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности поставщика:

Поставить товар, указанный в пункте 1.1 контракта, заказчику, в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные контрактом и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

5.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта назначить и письменно уведомить заказчика о представителе (представителях) поставщика, ответственного(-ых) за выполнение обязательств по контракту, а также представителе (представителях) поставщика, уполномоченного(-ых) действовать от имени поставщика при сдаче - приемке товара в качестве членов приемочной комиссии. При этом в таком письменном уведомлении должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя и отчество, должность представителя (представителей) поставщика.

Уведомить заказчика о дате и точном времени доставки товаров заказчику письменно, телефонограммой или по факсимильной связи.

Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков (повреждений, дефектов), выявленных при приемке товара.

Обеспечить представителю заказчика при демонстрации товара свободный доступ к товару.

Передать при поставке товара заказчику технические и иные документы, установленные настоящим контрактом и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

Обеспечить участие представителя (представителей) поставщика в работе приемочной комиссии.

В случае изменения банковских реквизитов известить об этом заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами в случае наступления в период действия контракта и в течение гарантийного срока любых неблагоприятных последствий у таких лиц в связи с выполнением поставщиком своих обязательств по контракту.

Нести имущественную ответственность за деятельность субпоставщиков.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта и приложениях к нему.

Обязанности заказчика:

Создать приемочную комиссию, включив в ее состав уполномоченных представителей сторон.

Обеспечить участие представителей заказчика в работе приемочной комиссии.

Производить приемку поставленных поставщикам товара и их оплату в установленном настоящим контракте порядке.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом,

Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Поставщик гарантирует:

• соответствие товара требованиям Контракта, описания объекта закупки (Приложение № 2 к контракту) и действующего законодательства Российской Федерации;
• своевременное устранение выявленных недостатков (повреждений, дефектов).
• Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев.
• Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара заказчику по акту сдачи - приемки товара по контракту, составленному по форме поставщика.
• Гарантийный срок на комплектующие изделия товара считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.
• Гарантийные обязательства включают безвозмездный ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, имеющих производственные дефекты.
• Заказчик, в случае отказа поставщика от устранения недостатков (повреждений, дефектов), оставляет за собой право устранить эти недостатки (повреждения, дефекты) самостоятельно (или с привлечением третьих лиц), взыскав с поставщика полную стоимость устраненных недостатков (повреждений, дефектов), расходы, связанные с выявлением и устранением недостатков (повреждений, дефектов), а также штраф в размере 100 (сто) % от общего размера понесенных расходов.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
• В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
• Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту,
• Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
• В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере [1] : ___________ рублей.

8.3.1. 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.3.2. 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.3.3. 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

8.3.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб х ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК х 100% (ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту.

8.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере _ _________________ рублей.

8.8.1. 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.8.2. 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.8.3. 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

8.8.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Поставщик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.9. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта (договора), а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта (договора), которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

9.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 9.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Руководитель заказчика, контрактный управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласии относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

• Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30.06.2025 г.
• Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
• Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме.
• Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
• Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
• Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Описание объекта закупки.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _____

от "___" ___________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 ↑

Обоснование_НМЦК

Утверждаю

Директор ГПОУ ТО «НПК»

А.А. Доценко

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку чистящих и моющих средств

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении

ценовой информации 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено 1 (одно) ценовое предложение. В случае необходимости заказчиком

также осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов. В случае необходимости, заказчик так же осуществляет сбор и анализ информации о

ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том

числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле:

НМЦКрын = v*Цmin, где:

НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Цmin – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Цена единицы товара, работы, услуги,

представленная в источнике с номером i (

№

п/п

1.

2.

3.

цi ), руб.

Количество

(v)

Источник 1

Цена единицы

товара (работы,

услуги),

использованная

при определении

НМЦКрын, руб.

Цена,

рассчитанная по

формуле

(НМЦКрын), руб.

Наименование товара, работы, услуги

Ед. изм.

Порошок стиральный

Средство для мытья пола

Кг

Литр;

кубический

дециметр

60

100

145,00

76,00

145,00

76,00

8700,00

7600,00

Средство для чистки

канализационных труб

Шт.

15

750,00

750,00

11250,00

Источник 2

Источник 3

ИТОГО:

27550,00

Источник 1: ценовое предложение вх. № 04-23/25.126 от 21.05.2025 г., полученное по результатам запроса исх. № 04-24/25.58 от 20.05.2025 г.

Источник 2: Источник 3: Начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Специалист по закупкам

Дата формирования обоснования НМЦК:

С.Ю. Васина

21.05.2025г.

Информация

о целесообразности закупки

1.

Цель осуществления закупки: потребность, обусловленная обеспечением

жизнедеятельности учреждения.

2.

средств.

Наименование и описание объекта закупки: поставка чистящих и моющих

№ п/п

Наименование поставляемого

товара

Единица измерения по ОКЕИ Количество

1

Порошок стиральный

Кг

60

2

Средство для мытья пола

Литр; кубический дециметр

100

3

Средство для чистки

канализационных труб

Шт.

15

3.

Ожидаемый

эффект

от

закупки:

(показатели

результативности/эффективности целевых программ; процент исполнения госзадания,

государственных гарантий; иные результаты с указанием количественных или

качественных результатов): 100 %.

4. Обоснование способа определения поставщика:

на основании результатов размещения заказа путем осуществления закупки товара,

работы или услуги у единственного поставщика с соблюдением требований ст. 93 ч. 1 п. 5

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного

законодательства Российской Федерации и Тульской области.

Специалист по закупкам

С.Ю. Васина