Тендер - Поставка чистящих и моющих средств (0170032522300195) №289360191

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 4. - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям исполнения договора установлены следующие:

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Срок поставки товара: с 03.02.2025 года по 30.06.2025 года по заявке заказчика, срок исполнения заявки 1 рабочий день.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика.

Порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Цена Договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы по доставке до местонахождения Заказчика, затраты на погрузочные и разгрузочные работы, установку, инструктаж представителей Заказчика общим правилам эксплуатации оборудования, гарантийное техническое обслуживание поставляемого оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к оборудованию, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страхование и другие обязательные платежи.

В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» https://mik.gov35.ru.

- Посмотреть таблицу с даннымиСообщение_о_малой_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

СООБЩЕНИЕ о малой закупке

Предмет Договора: Поставка чистящих и моющих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям исполнения договора установлены следующие:

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Срок поставки товара: с 03.02.2025 года по 30.06.2025 года по заявке заказчика, срок исполнения заявки 1 рабочий день.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика.

Источник финансирования: плата за предоставление социальных услуг.

Порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Цена Договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы по доставке до местонахождения Заказчика, затраты на погрузочные и разгрузочные работы, установку, инструктаж представителей Заказчика общим правилам эксплуатации оборудования, гарантийное техническое обслуживание поставляемого оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к оборудованию, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страхование и другие обязательные платежи.

В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области».

Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: предусмотренны согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девяносто девять тысяч шестьсот четыре) рубля 40 копеек.

Дата и время проведения приема ценовых предложений от поставщиков: «27» января 2025 г. 08.00

Подрядчик вправе подать только одно ценовое предложение. (Закупка в электронном магазине – это закупка у единственного поставщика, т.е. неконкурентная. Заказчик вправе установить конкретные требования к выполнению работ.

Подрядчик вправе отозвать свое ценовое предложение до окончания срока подачи ценовых предложений.

В случае если Подрядчик выбран, Заказчик не позднее следующего рабочего дня со дня окончания приема ценовых предложений направляет Подрядчику проект договора с включенными условиями, предусмотренными сообщением о потребности, с использованием Электронного магазина.

Подрядчик в течение двух дней с момента поступления в Электронном магазине от заказчика проекта договора совершает одно из следующих действий с применением электронной подписи уполномоченного лица с использованием Электронного магазина:

- подписывает проект договора;

- направляет протокол разногласий заказчику.

В случае если Подрядчик не совершает никаких действий в течение двух дней с момента поступления в Электронном магазине от Заказчика проекта договора, такой Подрядчик считается отказавшимся от заключения договора.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента поступления в Электронном магазине от Исполнителя:

- подписанного договора - подписывает договор со своей стороны с применением электронной подписи уполномоченного лица с использованием Электронного магазина;

- протокола разногласий - рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет с использованием Электронного магазина доработанный проект договора либо повторно направляет с использованием Электронного магазина проект договора с указанием в сопроводительном письме причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Ответственное должностное лицо: Козлова Е.В., тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.122)

Контактные лица: по вопросам документации: Курочкина Л.С., тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.118)

проект_договора_(чистящие_и_моющие)

ПРОЕКТ

Договор №

на поставку чистящих и моющих средств.

"___" _________ 2025 г.

Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский дом социального обслуживания» (далее – АУ СО ВО «Мосейковский дом социального обслуживания»), в лице заместителя директора по общим вопросам Канюковой Марины Васильевны, действующей на основании доверенности от 13.01.2025 № 1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и__________, действующий на основании _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется выполнить поставку чистящих и моющих средств в соответствии с настоящим Договором, техническим заданием (Приложение №1), спецификацией (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. ЗАКАЗЧИК обеспечивает оплату товара в форме и размере установленных настоящим Договором порядке.

1.3. Поставка товара выполняется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодский муниципальный округ, п/о Огарково, с. Мосейково, дом 12.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

1.6. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Договором, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (УПД, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2. Цена Договора

2.1.Цена Договора составляет _______ (_______) рублей 00 коп., с НДС/без НДС.

2.2.Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.4. Источник финансирования Договора – плата за предоставление социальных услуг.

2.5. Оплата поставленного товара производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и представления Поставщиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.8. Заказчик вправе отказаться от оплаты за поставленный товар ненадлежащего качества, а в случае если поставленный товар уже оплачен, потребовать возврата денежных средств.

3. Сроки, порядок поставки и порядок расчетов

3.1. Поставка товара осуществляется с 03.02.2025 года по 30.06.2025 года по заявке заказчика, срок исполнения заявки 1 рабочий день.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Все расходы, связанные при приёме товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

3.4. При возникновении между Сторонами настоящего Договора спора по поводу качества поставленного товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества и качества товара, указанного в спецификации.

4. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора;

4.4.4. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.6. приобрести недопоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, в случае если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный требованием срок (не менее 20 дней).

4.5. Грузополучатель обязан:

4.5.1. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.5.2. при выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих его приемке, составить акт с перечнем выявленных недостатков, в сроки установленные настоящим договором.

4.6. Грузополучатель вправе:

4.6.1. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

5. Качество Товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

На Товаре не должно быть механических и (или) иных повреждений.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к данному виду Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных и представленных Поставщиком документов, предусмотренных п. 3.2 Договора.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок двадцать календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены какой-либо части Товара на такую замененную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 5.4 Договора.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора, а без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Срок действия, изменения

и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Изменения в условия Договора оформляются в письменной форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению арбитражного суда или в связи с односторонен отказом Стороны Договора от исполнения Договора, а в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. При следующих нарушениях Постащиком условий Договора, которые стороны относят к существенным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:

7.4.1. При поставке товаров нарушены сроки поставки более чем на 30 календарных дней.

7.4.2. Неисполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки результата поставки товаров, монтажа оборудования в установленный срок.

7.4.3. Когда товары имеют существенные или неустранимые недостатки.

7.4.4. Приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в срок, продолжительность которого равняется или превышает срок завершения работ по Договору.

7.5. В случае расторжения Заказчиком Договора по основаниям, предусмотренным п.п.8.5.1. -8.5.4 Договора, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,5% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Договора):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

• Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

10. Использование Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» в ходе исполнения договора

10.1. В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам договора обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

10.1.1. оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по договору – заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее – отдельный этап исполнения договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам договора обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

10.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

10.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

10.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

10.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора, стороны примут все меры к их разрешению посредством переговоров.

11.2. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться Сторонами в случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п.11.4 Договора. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.

11.3. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п.11.2 Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд Вологодской области.

11.4. Переписка между сторонами, в том числе уведомление (далее - Корреспонденция), которая должна быть направлена в соответствии с Договором, может быть осуществлена одним из следующих способов:

1) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 12 Договора или по другому адресу, который соответствующая сторона может письменно указать для этой цели стороне, направляющей корреспонденцию; или

2) факсом, электронной почтой (при условии, что оригинал корреспонденции, отправленной посредством факсимильной связи или электронной почты, незамедлительно отправлен другой стороне в порядке, предусмотренном п.п. 1) или п.п. 3) настоящего пункта; или

3) вручено лично под расписку с указанием входящего регистрационного номера.

Корреспонденция вступает в силу в день получения ее стороной, которой она адресована, если иное не установлено в корреспонденции или настоящим Договором.

11.5. В случае каких-либо изменений адреса или иных реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, сторона, чей адрес или реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме.

11.6. Передача Поставщиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается.

11.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

1) Приложение № 1 – Техническое задание;

2) Приложение № 2 – Спецификация;

11.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (Один) из них находится у Заказчика и 1 (Один) у Поставщика.

12. Юридические адреса, реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору от «__» ______ 2025 г. № ___

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям исполнения договора установлены следующие:

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Срок поставки товара: с 03.02.2025 года по 30.06.2025 года по заявке заказчика, срок исполнения заявки 1 рабочий день.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область Вологодский муниципальный округ, с. Мосейково дом 12.

Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика.

Порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Цена Договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы по доставке до местонахождения Заказчика, затраты на погрузочные и разгрузочные работы, установку, инструктаж представителей Заказчика общим правилам эксплуатации оборудования, гарантийное техническое обслуживание поставляемого оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к оборудованию, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страхование и другие обязательные платежи.

В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» https://mik.gov35.ru.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору от «__» __________ 2025 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _______ (_________ руб. __ коп.) с НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными