Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
- новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену поставляемых частей, восстановление потребительских свойств) не бывшим в эксплуатации и свободным от владения третьими лицами;
- соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на изделия, а также действующим и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации;
- иметь срок годности (хранения) в соответствии с действующими на них стандартами, ГОСТ, ТУ для данного вида товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам для данного вида Товара.
Требования к упаковке товара: упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств на всех этапах обращения продукции. Упаковка не должна быть нарушена.
Упаковка, маркировка и транспортировка должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, предусмотренных предприятием-изготовителем. Тара и упаковка должна предотвратить повреждение или порчу товара в течение всего срока хранения, а также обеспечить сохранность во время перевозки его к Заказчику транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Требования к отгрузке товара: доставка, отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Товар складывается в помещении Заказчика аккуратно, не загромождая проход в помещение.
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих
из иностранных государств,
выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении
товаров российского происхождения,
а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами,
а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства
Российской Федерации
о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
Предупреждение об административной и уголовной ответственности. В соответствии с п.
24 ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» участник закупки несет административную и уголовную ответственность за нарушение
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия
в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию
согласованных действий.
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих
из иностранных государств,
выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении
товаров российского происхождения,
а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами,
а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства
Российской Федерации
о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
Предупреждение об административной и уголовной ответственности. В соответствии с п.
24 ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» участник закупки несет административную и уголовную ответственность за нарушение
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия
в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию
согласованных действий.
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению
Электронный аукцион проводится в порядке, установленном статьей 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
Приложение 4 к Извещению об электронном __________
Данный документ является приложением к контракту, сформированному с использованием единой информационной системы в сфере закупок. В случае наличия расхождений между настоящим документом и контрактом, сформированном с единой информационной системы в сфере закупок, приоритет имеет информация, содержащаяся в контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок
КОНТРАКТ №
Поставка чистящих и моющих средств для Тверского РГС
Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих и моющих средств для Тверского РГС (далее по тексту - Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте, порядке в соответствии с электронным Контрактом, сформированным с использованием единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), и качестве согласно Техническому заданию (Приложение к Контракту), в срок, установленный разделом 5 Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.
Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых Товары такого рода обычно используются, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
Место поставки Товара установлено в Техническом задании (Приложение к Контракту) – (далее – место поставки).
Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка и сроков поставки Товара.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с условиями Контракта.
Отказать в приёмке Товара при выявлении недостатков поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности, качества Товара.
Требовать уплаты и удержать в соответствии с пунктом 4.8. Контракта из суммы оплаты неустойку (штрафы, пени), а также требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
Заказчик обязан:
Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Контракта.
Оплатить надлежащим образом поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
В случае, если расчеты по настоящему Контракту подлежат казначейскому сопровождению, Заказчик обязуется утвердить сведения об операциях с целевыми средствами, необходимых для санкционирования расходов.
Обеспечить приемку поставленного по Контракту Товара в соответствии с условиями Контракта.
Принять надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, осуществить проверку комплектности и других характеристик Товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке Товара.
Поставщик вправе:
Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного Товара по настоящему Контракту.
Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Поставщик обязан:
Поставить Товар и выполнить работы (оказать услуги) по монтажу и наладке Товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар), по обучению лиц (работников Заказчика), осуществляющих использование и обслуживание Товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.
Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Техническому заданию (приложению к Контракту). По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, осуществить доставку недостающего количества Товара, забрать поставленный в избытке Товар, ассортимента или комплектации.
Обеспечить доставку Товара своим транспортом и за свой счет до места поставки, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если Товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Бесплатно осуществлять гарантийное обслуживание в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе, ремонт, восстановление, замену Товара (комплектующих изделий). Перечень гарантийных обязательств определен в Техническом задании (приложение к Контракту). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. Доставка Товара, а также комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и их возвращение обратно осуществляется за счет Поставщика.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 7 (семи) календарных дней, со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС.
Поставщик гарантирует:
Что на момент заключения Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Контракта в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Качество Товара в соответствии с Техническим заданием.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
Цена Контракта
Стоимость Товара по Контракту (далее - цена Контракта) определяется в соответствии с электронным Контрактом, сформированным с использованием ЕИС.
Стоимость единицы Товара определяется в соответствии с электронным Контрактом, сформированным с использованием ЕИС.
Цена Контракта является твердой, устанавливается на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) и Контрактом.
В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика (третьих лиц), стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, затраты на содержание транспортных средств, находящихся под разгрузкой в месте поставки в течение нормативного срока, содержание транспортных средств, находящихся под простоем в ожидании проведения Заказчиком или Поставщиком необходимых экспертиз и приёмок, затраты на зачистку транспортных средств по окончании выгрузки и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
Источник финансирования по Контракту – за счет Субсидии на выполнение государственного задания и собственных средств.
Объем финансирования Контракта на соответствующий год определяется Сторонами в пределах утвержденных лимитов финансирования на соответствующий финансовый год. Объем финансирования Контракта на соответствующий период может быть изменен в соответствии с доведенными до Заказчика лимитами финансирования на соответствующий год путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
Лимит финансирования на 2025 год определяется в соответствии с электронным Контрактом, сформированном с использованием ЕИС.
Общая сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Порядок расчетов
Товар, поставленный с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленный дополнительными Соглашениями, оплате не подлежит.
Расчеты по Контракту осуществляются в рублях, в безналичной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по реквизитам, указанным в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС.
Заказчик осуществляет все платежи Поставщику при условии доведения денежных средств на счёт Заказчика.
Авансирование по Контракту – не предусмотрено.
Оплата за фактически поставленный Поставщиком и принятый в установленном порядке Заказчиком Товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае, если подписание Сторонами документов о приёмке Товара приходится:
на дату с 1 по 15 декабря финансового года включительно, – оплата осуществляется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания текущего финансового года в пределах лимитов финансирования, доведенных до получателя на указанный финансовый год;
на дату с 16 по 31 декабря финансового года включительно, – оплата осуществляется в очередном финансовом году в пределах лимитов финансирования, доведенных до получателя на очередной финансовый год.
В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), оплата за поставленный Товар может быть осуществлена Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Порядок и сроки поставки Товара
Срок поставки Товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение Контракта).
Досрочная поставка Товара допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
Поставщик не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке Товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.
Никакие задержки и нарушения в поставке Товара не могут служить основанием для требования Поставщиком о продлении сроков поставки Товара.
Порядок сдачи и приемки Товара
По итогам исполнения Контракта документы о приёмке формируются и направляются Заказчику с использованием ЕИС в виде структурированного документа о приёмке. По факту приёмки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС.
Порядок приёмки Товара:
Допуск на территорию категорированных объектов транспортной инфраструктуры ФГБУ «Канал имени Москвы» (далее – Учреждение) осуществляется по пропускам выданным посетителям уполномоченными сотрудниками учреждения на основании заблаговременно направленного письменного обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, заверенных печатью (при наличии), согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1638 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта» и Положения о пропускном режиме, утвержденного Приказом руководителя Учреждения.
Сведения на граждан и транспортные средства направлять в Учреждение заблаговременно, с учетом необходимости согласования выдачи пропусков с МВД России и ФСБ России.
Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа о готовности поставить Товар. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта. Уведомление может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
По факту поступления уведомления о поставке Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия объема, качества, Товара требованиям, установленным Контрактом в сроки, которые установлены Контрактом и назначает дату, время и место сдачи-приёмки Товара, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления.
Поставщик обязан предоставить Заказчику Товар и все необходимые документы в назначенный день сдачи-приемки Товара.
Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом, результаты отдельного этапа исполнения Контракта или периода поставки Товара (если Контрактом предусмотрены этапы или периоды поставки Товара), при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с положениями настоящего раздела.
Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня после даты фактической сдачи-приемки Товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:
идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике (предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;
наименование поставленного Товара;
наименование страны происхождения поставленного Товара;
информацию о количестве поставленного Товара;
стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
иные предусмотренные действующим законодательством о закупках обязательные сведения.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, сформированному с использованием ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированному с использованием ЕИС.
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.2.4. Контракта, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.2.10.1. Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.2.10.1. Контракта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
Ответственность за надлежащее оформление и формирование средствами ЕИС документа о приемке Товара и своевременность представления документов несет Поставщик.
Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара либо результатов отдельного этапа исполнения Контракта, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в сроки, которые установлены Контрактом.
Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика об обнаружении указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку либо в соответствии с условиями настоящего Контракта направляется Поставщику в форме электронного документа. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется последнему по почте, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .
Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар.
Товар должен быть поставлен в полном объеме. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.
Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в электронном Контракте, сформированном с использованием ЕИС, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.18. Контракта. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.
Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.18. Контракта.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом/демонтажем Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения извещения в соответствии с пунктом 6.2.18. Контракта забрать Товар.
Документ о приемке Товаров в рамках исполнения Контракта (отдельного этапа), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Закон № 63-ФЗ), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
В процессе исполнения Контракта для осуществления электронного документооборота в ЕИС предусмотрены следующие условия:
возможность оформления и обмена документами о приемке Товаров в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;
представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку Товаров, универсального передаточного документа (счет-фактуры (для плательщиков НДС)), в том числе корректировочных документов к ним.
В случае удержания неустойки (штрафа, пени) из оплаты в соответствии с пунктом 4.8. Контракта,
размер неустойки (штрафа, пени) в таком случае учитывается при рассмотрении и подписании Заказчиком документа о приемке в ЕИС.
Гарантии качества. Гарантийные обязательства.
Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с Техническим заданием (приложением к Контракту) и законодательством Российской Федерации.
Если в период гарантийного срока (в случае установления Заказчиком данного требования) обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Указанные недостатки и дефекты фиксируются в акте с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
Порядок изменения Контракта
Изменения и (или) дополнения в условия Контракта, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, и не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
Все дополнительные соглашения к Контракту становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте.
Изменения существенных условий Контракта осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:
Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
Если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
Если при увеличении цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.
В случае уменьшения цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональному размеру такого уменьшения цены Контракта.
Порядок расторжения Контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракта невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара по Контракту более чем на 10 (десять) рабочих дней;
Осуществление Поставщиком поставки с существенными нарушениями требований норм законодательства Российской Федерации;
Невыполнения Поставщиком в согласованный Сторонами срок (в том числе ненадлежащего выполнения) 2 (двух) и более раз либо отказа Поставщика от выполнения распоряжений Заказчика или уполномоченного лица Заказчика об устранении недостатков в поставленных Товарах;
В случае несоответствия объема, объёму, установленному в Контракте, при этом, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
Если в ходе исполнения Контракта установлено, что при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в п. 9.5.2. Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если была предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП).
В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 9.1. Контракта, Заказчик вправе заключить Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика, при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 и частью 18 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта.
При этом, в случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, заключение нового Контракта в порядке, предусмотренном пунктом 9.9 Контракта, допускается в следующих случаях:
внесения сведений о Поставщике, с которым расторгнут Контракт, в РНП;
если принято решение об отказе во включении сведений о Поставщике в РНП в связи с установлением в данном решении факта, что надлежащее исполнение таким Поставщиком условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового контракта количество Поставляемого Товара должны быть уменьшены с учетом количества поставленного Товара, по расторгнутому Контракту. При этом цена вновь заключаемого контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара.
В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.12.2. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС, Заказчик не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в ЕИС.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.13.2 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.
В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС, Поставщик не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в ЕИС.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Ответственность Сторон
При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Сторонами уплачивается неустойка (штраф, пени).
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)):
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщиком вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), оплата за поставленный Товар может быть осуществлена Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Все претензии по Контракту с обеих Сторон формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика/Поставщика и направляются другой Стороне с использованием ЕИС.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Контракту. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании обстоятельств непреодолимой силы, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые компетентным государственным органом. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (трех) дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Контракту) на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Сторона, лишенная права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выполнение договорных обязательств, приостанавливается до окончания обстоятельств непреодолимой силы. По окончании обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение Контракта в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, датой для наступления которых считается момент получения одной из Сторон письменного извещения от Стороны – инициатора расторжения Контракта.
Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Конфиденциальность
Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией.
Стороны Контракта обязуются:
обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;
не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации или иными способами не делать ее известной третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных представителей Сторон, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией.
Стороны Контракта вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
Сторона, желающая сделать публичное заявление, касающееся Контракта, обязана предварительно получить письменное согласие другой Стороны.
Обеспечение исполнения Контракта
Не устанавливается.
Прочие условия
Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
Приложение – Техническое задание.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого изменения.
Стороны договорились, что вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по Контракту направляются по адресу, указанному в электронном Контракте. Вся корреспонденция во исполнение Контракта предоставляется Сторонами друг другу одним из следующих способов:
направляется посредством электронной почты на адрес, отраженный в электронном Контракте;
направляется заказным письмом;
вручается нарочно под расписку;
формируется и направляется средствами ЕИС.
Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в ЕИС.
При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ.
Поставщик подтверждает, что изучил условия Контракта, Техническое задание и владеет исчерпывающей информацией в отношении всех обязательств, которые могут повлиять на исполнение его обязательств по Контракту, срок поставки и цену Контракта, не имеет к Заказчику претензий, возражений и замечаний.
- новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену поставляемых частей, восстановление потребительских свойств) не бывшим в эксплуатации и свободным от владения третьими лицами;
- соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на изделия, а также действующим и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации;
- иметь срок годности (хранения) в соответствии с действующими на них стандартами, ГОСТ, ТУ для данного вида товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам для данного вида Товара.
Требования к упаковке товара: упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств на всех этапах обращения продукции. Упаковка не должна быть нарушена.
Упаковка, маркировка и транспортировка должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, предусмотренных предприятием-изготовителем. Тара и упаковка должна предотвратить повреждение или порчу товара в течение всего срока хранения, а также обеспечить сохранность во время перевозки его к Заказчику транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Требования к отгрузке товара: доставка, отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Товар складывается в помещении Заказчика аккуратно, не загромождая проход в помещение.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
