Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №301668965

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_Контракта_для_электронного_магазина.docx
• Техническое_задание.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Просмотр сведений о закупке «Поставка чистящих и моющих средств для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника №51»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5609

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка чистящих и моющих средств для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника №51»

Описание объекта закупки: чистящие+моющие средства

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10

Дата размещения закупки: 16.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок завершения подачи оферт: 17.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется в течение 45 дней с момента вступления в силу контракта, заключенного по итогам проведения процедуры определения поставщика.

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Московская, д.3 к. 4 стр. 1. - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Металлургов, д.11 литера А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Наименование показателей: - поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС. КОСГУ 346. КВР 244; - поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе. КОСГУ 346. КВР 244.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Товарная накладная

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствиями с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 51"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, Металлургов, Д.11 ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ МЕТАЛЛУРГОВ, 11/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9241

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Дьяконова

Имя Олеся

Отчество Анатольевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

ЗАКАЗЧИК

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Детская городская поликлиника № 51»

Контракт № _________

от «__» _________ 202_ г.

Предмет Контракта:

поставка чистящих и моющих средств для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 51».

Сумма Контракта:

______________ руб. (___________________)

Финансирование: средства бюджетных учреждений на 202_ год

- Посмотреть таблицу с данными

Способ размещения заказа: у единственного поставщика (закупка до 600 тыс. руб.)

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № ____

г. Санкт-Петербург «___»____________202­_г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 51» (СПб ГБУЗ «ДГП №51»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

Поставщик обязуется передать Заказчику чистящие и моющие средства (далее – Товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Место поставки товара:

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Московская, д.3 к. 4 стр. 1.

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Металлургов, д.11 литера А

• Срок поставки товара – единовременно одной партией в течение 45 дней с момента вступления в силу настоящего контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

• Цена контракта определяется в соответствии с Приложением № 1 к контракту и составляет__________________ руб. (_____________________________), в том числе НДС - ____%_______ (____________) руб.
• Общая стоимость контракта включает в себя:

- все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством;

- цену поставляемого товара;

- расходы по упаковке;

- транспортные расходы по его доставке в адрес, определенныq в п. 1.2. контракта;

- а также все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту.

• Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.
• Источник финансирования: внебюджетные средства (средства бюджетных учреждений) Показатель:

- поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС. КОСГУ 346. КВР 244;

- поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе. КОСГУ 346. КВР 244.

• Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара в полном объеме, на основании подписанной сторонами товарной накладной и счета, выставленного Поставщиком. Авансирование не предусмотрено.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки и приемки Товара.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно одной партией в течение 45 дней с момента вступления в силу настоящего контракта.

Поставщик осуществляет поставку Товара по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, своими силами.

Поставщик сдает, а Заказчик принимает Товар на основании товарной накладной, один экземпляр которой остается у Поставщика, другой экземпляр – у Заказчика. Стороны производят сверку поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта.

При недопоставке Товара или поставке Товара с нарушением срока поставки составляется акт, подписанный сторонами.

При обнаружении в процессе приемки Товара несоответствия поставляемого Поставщиком Товара по цене, количеству, ассортименту, качеству, а также в случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, без сопроводительных документов, предусмотренных условиями настоящего контракта, составляется акт, подписанный Сторонами. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта, своими силами исполняет обязательства, по которым составлен акт.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. Под надлежащим качеством Товара понимается предоставление Товара в соответствии со спецификацией и техническими (функциональными) характеристиками, указанными в приложении №2 к настоящему Контракту.

Поставщик вправе осуществить досрочную отгрузку Товара по письменному согласованию с Заказчиком.

Днем поставки Товара является день подписания Заказчиком товарной накладной после совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Права и обязанности Поставщика.

Поставщик обязуется:

осуществить поставку Товара надлежащего качества в количестве, ассортименте и по ценам, согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.

доставить Товар по адресам, указанным в пункте 1.2. настоящего Контракта.

поставить Товар в комплекте с документацией, относящейся к Товару, подтверждающей качество Товара и срок ее годности. В случае отсутствия документов, указанных в настоящем пункте, в комплекте с поставляемым Товаром, Товар считается не поставленным и наступает ответственность, определенная настоящим Контрактом.

доставить Товар своим транспортом, выполнить погрузочно-разгрузочные работы и доставить Товар до места хранения своими силами.

заменить Товар ненадлежащего качества в течение двадцати четырех часов, своими силами на аналогичный Товар надлежащего качества.

в случае окончания срока действия необходимого документа (сертификата, удостоверения или иного документа) продлить или получить новый документ и предъявить Заказчику на следующий день после окончания срока действия, утратившего силу документа.

представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязуется:

принять поставленный Товар в порядке, определенном разделом 4 настоящего Контракта.

оплатить Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

Гарантии качества товара.

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен Приложении № 1 к Контракту. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным производством и не являются результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в приложении № 1 к Контракту.

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Упаковка товара

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление) штраф в размере 10 % цены контракта (этапа), что составляет _________ рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Поставщиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки, подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке товара, подписанного Сторонами, в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и(или) имуществу Заказчика, работников Заказчика и/или третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Поставщика, несет Поставщик.

Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

Поставщик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы поставки товара.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Контракт действует по 31 декабря 2025 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.
• Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
• При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

• Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
  в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений
  с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
• Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.
• Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Расчет стоимости контракта»;

Приложение № 2 «Технические (функциональные) характеристики товара»

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «___» ____________202_ г.

Расчет стоимости контракта.

Адреса поставки товара:

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Московская, д.3 к. 4 стр. 1.

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Металлургов, д.11 литера А

Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно одной партией в течение 45 дней с момента вступления в силу настоящего контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______

от «___» ____________2025 г

Технические (функциональные) характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю:

Главный врач СПб ГБУЗ «ДГП №51»

______________ О.В. Бикмурзина

Техническое задание

Предмет закупки: поставка чистящих и моющих средств для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника №51».

Условия поставки и оплаты:

Перечень, количество, технические (функциональные) характеристики товара указаны в Приложениях № № 1, 2 к техническому заданию.

Место поставки товара:

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Московская, д.3 к. 4 стр. 1.

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Металлургов, д.11 литера А

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 45 дней с момента вступления в силу контракта, заключенного по итогам проведения процедуры определения поставщика.

Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товара в полном объеме, в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания сторонами товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.

Цена Контракта формируется с учетом условий и срока поставки товара; условий оплаты (авансирование не предусмотрено); требований и условий, сформулированных в запросе; наличия финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту; накладных и транспортных расходов; расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей Поставщика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

Главный бухгалтер С.Ф. Духно

Начальник отдела закупок С.Г. Гризодуб

Зам. главного врача по ХВ Т.В. Гонтар

Приложение №1

к запросу ценовой информации

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Зам. гл. врача по ХВ Т.В. Гонтар

Приложение №2

к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

Особые условия поставки товара:

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 18 месяцев.

Доставка товара до места хранения осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами за свой счет.

Средство моющее для туалетов и ванных комнат «Адрилан» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для туалетов и ванных комнат

2. Единица измерения – Литр; кубический дециметр

3. Количество – 32,5

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Средство для поломоечной машины МЕГАЛАН 69 (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.119 - Средства моющие прочие 2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 3

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

3. Универсальный моющий порошок для уборки «Мистер Пропер» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.119 - Средства моющие прочие 2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 65 Таблица 3 - Посмотреть таблицу с данными

4. Средство моющее для туалетов и ванных комнат «САНОКС» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для туалетов и ванных комнат 2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 104 Таблица 4 - Посмотреть таблицу с данными

5. Средство для мытья посуды «Радуга» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство для мытья посуды 2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 30 Таблица 5 - Посмотреть таблицу с данными

6. Крем-мыло туалетное жидкое «Luscan» Алоэ вера (или эквивалент)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Мыло туалетное жидкое 2. Единица измерения – Литр; кубический дециметр 3. Количество – 30,0 Таблица 6 - Посмотреть таблицу с данными

7. Мыло хозяйственное твердое

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Мыло хозяйственное твердое

2. Единица измерения – Килограмм 3. Количество – 20,0 Таблица 7 - Посмотреть таблицу с данными8. Крем-мыло с антибактериальным эффектом «Хлопок» (или эквивалент) 1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.31.130 - Мыло туалетное жидкое 2. Единица измерения – Литр; кубический дециметр 3. Количество – 70,0 Таблица 8 - Посмотреть таблицу с данными

9. Средство моющее для стекол и зеркал «Il`Lupin» (или эквивалент)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство моющее для стекол и зеркал

2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 30 Таблица 9 - Посмотреть таблицу с данными

Порошок чистящий «Пемолюкс» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Порошок чистящий

2. Единица измерения – Килограмм

3. Количество – 11,2 Таблица 10 - Посмотреть таблицу с данными

Средство моющее для удаления жира «Азелит Анти-жир» (без замены на аналоги)

1. Код ОКПД2/КТРУ с наименованием – 20.41.32.119 - Средства моющие прочие 2. Единица измерения – Шт. (Штука) 3. Количество – 27 Таблица 11 - Посмотреть таблицу с данными

Зам. гл. врача по ХВ Т.В. Гонтар