Тендер - Поставка бытовой химии. №317896801

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с условиями извещения о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.11.2025 по 27.11.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Док-я_МСП_бытовая

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии по закупкам

Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»

________________ Т. Р. Зинатуллин

«__» ______________ 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

1) Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион, аукцион в электронной форме, аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

2) Сведения о Заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Космонавтов, зд. 59Д

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Космонавтов, зд. 59Д

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 256

3) Предмет договора: Поставка бытовой химии.

4) Количество поставляемого товара: в соответствии со спецификацией и техническим заданием

5) Краткое описание предмета закупки (при необходимости): все необходимые сведения представлены в части 4 документации о закупке «Техническое задание»

6) Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Космонавтов, зд. 59Д

7) Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 01 копейка, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, стоимости товара, работ, услуг, уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налога на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

8) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы;

9) Порядок подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

порядок подачи заявок: определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с документацией о закупке;

10) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 223etp.zakazrf.ru.

11) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления:

Не требуется.

12) Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления: Требуется.

13) Срок отказа от проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

14) Применение национального режима: в порядке в соответствии с п. 20 части 1 документации о закупке.

15) Иные сведения: Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии по закупкам

Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»

________________ Т. Р. Зинатуллин

«__» ______________ 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проведение аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на право заключения договора на

поставку бытовой химии.

г. Казань 2025г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………… 5

Часть 1. Информационная карта…………………………………………………... 7

Часть 2. Общие сведения…………………………………………………………… 10

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора……………. 31

Часть 4. Техническое задание………………………………………………..……. 33

Часть 5. Проект договора с приложениями………………………………….….. 37

Часть 6. Форма первой части заявки…………………………………………….. 51

Часть 7. Форма второй части заявки…………………………………………...… 52

Часть 8. Форма декларации………………………………………………….…….. 55

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закон 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ПП 719 – постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

ПП 1352 – постановление Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ПП 1397 – постановление Правительства от 09.08.2022 года № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПП 1875 – постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре», утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Комиссии по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для организации закупочной деятельности и подведения итогов закупочных процедур.

Начальная (максимальная) цена договора, НМЦ – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Оператор ЭТП – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ.

Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Радиоэлектронная продукция – изделия, выполняющие свои ключевые функции за счет входящих в их состав электронных компонентов и модулей.

Регламент ЭТП – правила, действующие на ЭТП, в соответствии с которыми осуществляется ее функционирование, и предусматривающие, в том числе порядок работы пользователей на ЭТП, порядок взаимодействия заказчиков, организаторов закупки, специализированной организации, правила и порядок документооборота при проведении закупки в электронной форме.

Специальный банковский счет – специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ, на который участник закупки вносит денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут являться только субъекты МСП, и в извещении и/или в документации о закупке установлено условие о предоставлении обеспечения заявки в виде перечисления денежных средств.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

ЭТП – электронная торговая площадка.

Часть 1. Информационная карта - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 2. Общие сведения

Приглашение к участию в аукционе в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводимом на сайте электронной торговой площадки (далее – ЭТП), указанном в п. 19 части 1 настоящей документации о закупке, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и являющиеся субъектом МСП и заинтересованные в предмете закупки, за исключением лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

На сайте http://zakupki.gov.ru/223 и на сайте ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

Настоящая документация разработана, утверждена Заказчиком и размещена в единой информационной системе.

Общие сведения о Заказчике и законодательное регулирование закупки

Настоящая процедура закупки проводится в форме торгов, регулируется нормами применимого законодательства и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (далее – Положение о закупках), утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения и (или) документации).

Порядок проведения настоящей закупки определяется настоящей документацией, Положением о закупках, а также регламентом оператора ЭТП, на которой проводится настоящая закупка.

Официально размещенное извещение вместе с настоящей документацией о закупке имеет статус оферты на заключение договора с победителем и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

При осуществлении закупки проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Порядок подачи заявки участником процедуры закупки.

Порядок подачи заявки определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится закупка.

Участник процедуры закупки обязан ознакомиться с документацией о закупке и регламентом ЭТП.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке, извещением о проведении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Подавая заявку на участие в закупке, участник берет на себя следующие обязательства:

обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и аукционной заявкой участника закупки, состоящей из двух частей, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации;

обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку, поданную на участие в закупке, после окончания (истечения) срока подачи заявок;

обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы.

Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) документацию и отказаться от проведения процедуры закупки

В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения и (или) документации такие изменения размещаются в единой информационной системе.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены закупки в соответствии с п. 5.3 настоящей части и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона в электронной форме.

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП, запрос о даче разъяснений положений документации о закупке в сроки, установленные п. 13 части 1 настоящей документации.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Порядок обеспечения доступа к участию в закупке

Для участия в закупке участник закупки должен получить аккредитацию на ЭТП, которая осуществляется оператором ЭТП.

Обеспечение заявки не требуется.

Регламентом ЭТП, с которым участник обязан ознакомиться до подачи заявки, устанавливаются тарифы для оплаты и получения доступа к участию в закупке.

Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные п. 22 части 1 настоящей документации, если это требование установлено в п. 22 части 1 настоящей документации.

Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ (далее – специальный банковский счет).

Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Закона 223-ФЗ:

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №1 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупках заказчика (бенефициара) документ);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

• указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
• условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи, составленное по форме согласно приложению № 2 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

• условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей части;
• условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;
• условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
• условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;
• условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

независимая гарантия не должна содержать:

предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи;

о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- уклонение участника закупки от заключения договора;

- отказа участника закупки от заключения договора;

- непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

В случаях, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

Порядок возврата денежных средств, заблокированных на счете в качестве обеспечения заявки (в случае установления данного требования Заказчиком), а также порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора площадки, производится в соответствии с регламентом ЭТП.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

Для участия в закупке участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в закупке. Порядок получения аккредитации на электронной площадке установлен Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подача участниками закупки заявки на участие в закупке означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту оператора ЭТП.

Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на ЭТП в соответствии с требованиями оператора ЭТП. Подача предложения иными способами не допускается.

Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящей документации о закупке. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей документации. Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык.

Подавая заявку, участник закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие его принадлежность к субъектам МСП; проверка отнесения участника закупки к субъектам МСП осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).

Если заявка подается физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», такой участник процедуры закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие применение им указанного налогового режима; проверка применения участником указанного налогового режима осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

В случае отсутствия таковой информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или в случае отсутствия информации об физическом лице, не являющимся индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки.

Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в закупке состоит из двух частей и должна содержать следующие документы и сведения (Форма первой части заявки представлена в части 6 «Форма первой части заявки» настоящей документации, форма второй части заявки представлена в части 7 «Форма второй части заявки»):

• Первая часть заявки должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки, а именно:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак, по форме, установленной в части 6 настоящей документации.

Первая часть заявки на участие закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки и (или) не должна содержать сведения о ценовом предложении.

• • Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

Для юридических лиц:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес в пределах места нахождения участника закупки,

учредительный документ;

идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее – руководитель). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в и подп. 1)–6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

Документы и информация, которые подтверждают страну происхождения товаров (подп. «и» п. 3 постановления № 1875):

• наименования страны происхождения товара;
• информация и документы, предусмотренные извещением, приглашением принять участие в закупке, условиями договора и подлежащие представлению заказчику при поставке товара, в том числе при выполнении работ, оказании услуг

Для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

паспортные данные;

адрес места жительства;

идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и являющимся участником закупки (далее – ИП). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным ИП, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в и подп. 1)-6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

Документы и информация, которые подтверждают страну происхождения товаров (подп. «и» п. 3 постановления № 1875):

• наименования страны происхождения товара;
• информация и документы, предусмотренные извещением, приглашением принять участие в закупке, условиями договора и подлежащие представлению заказчику при поставке товара, в том числе при выполнении работ, оказании услуг

Требования к участникам закупки

• Участником закупки может быть только лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), являющееся субъектом МСП, а также физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Участник закупки не должен являться лицом в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
• Участник закупки должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.
• Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ от 14.07.2022 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

• Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в подп. b п. 8.7 части 2 документации о закупке.
• Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

Рассмотрение первых частей заявок. Допуск к участию в закупке

• Комиссия по осуществлению закупок по окончании срока подачи заявок рассматривает первые части заявок участников закупки, поданные с соблюдением срока, указанного в п. 12 части 1 настоящей документации.
• Рассмотрение первых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 14 части 1 настоящей документации.
• В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

• Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

несоответствия первой части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации;

предоставления в составе первой части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

подачи двух и более первых частей заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

содержания в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении.

• Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в пункте 10.4 настоящей части не допускается.
• В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в первой части заявки, такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.
• В случае если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупки.
• Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения первых частей заявок составляет протокол рассмотрения первых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

• Протокол рассмотрения первых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в тот же день размещается Заказчиком в единой информационной системе.

Порядок проведения аукциона (подача ценовых предложений)

• При проведении аукциона в электронной форме его участники подают ценовое предложение посредством ЭТП с учетом следующих требований:

величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

участник закупки не вправе подать предложение о цене, равное ранее поданному иным участником предложению о цене или большее чем оно, а также предложение о цене, равное нулю;

участник закупки не вправе подать предложение о цене, сниженное не в пределах «шага аукциона».

участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником.

• Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Время начала проведения такого аукциона устанавливается в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.
• Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном настоящей статьей.
• Если в аукционной документации указана общая цена единиц товара, работы, услуги такой аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей цены единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.
• При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах «шага аукциона».
• При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене не поступило, такая закупка автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
• Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в соответствии с регламентом оператора ЭТП.

Рассмотрение вторых частей заявок

• После официального размещения протокола рассмотрения первых частей заявок и проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене оператор ЭТП направляет заказчику вторые части заявок участников, подавших ценовые предложения о цене договора.
• Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 16 части 1 настоящей документации.
• В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

• В ходе рассмотрения вторых частей заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.
• Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным аукционной документацией;

несоответствия второй части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

предоставления в составе второй части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

• Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в п. 12.5 настоящей части не допускается.
• В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке, несоответствия участника требованиям аукционной документации такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.
• Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения вторых частей заявок составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

• Протокол рассмотрения вторых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в установленные законом сроки размещается Заказчиком.

Порядок определения победителя закупки. Подведение итогов.

• Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (или общей цены единиц товара, работы, услуги).
• В случае если несколькими участниками закупки предложены одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке участника закупки, которая поступила ранее других таких заявок.
• По итогам проведения закупки комиссия по осуществлению закупок составляет итоговый протокол. В нем указываются следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

порядковые номера заявок, поданных на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке с наименьшим ценовым предложением присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

результат рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в том числе

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

иные сведения (при необходимости).

• Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подведения итогов.
• Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

Порядок и последствия признания закупки несостоявшейся

• Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:

не подано ни одной заявки на участие в закупке;

по результатам проведения закупки все заявки на участие в закупке отклонены;

на участие в закупке подана только одна заявка;

по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.

• В случае если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена договора, общая цена единиц товара, работа, услуги ни разу не была снижена, аукциона в электронной форме признается несостоявшимся. Информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку на участие в аукционе в электронной форме и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукционе в электронной форме. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.
• В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукциона в электронной форме, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.
• В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой участник считается единственным участником аукциона в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Аукцион в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В случае, если Заказчик принимает решение заключить договор с таким участником, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.
• В случае если при проведении рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, закупка признается несостоявшейся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
• В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и(или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным единственным участником аукциона в электронной форме Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой способ закупки.

Преддоговорные переговоры

• После определения лица, с которым заключается договор Заказчик, вправе провести с ним преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора, кроме случаев, когда проведение преддоговорных переговоров является обязательным.
• Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео - конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет Заказчик.
• Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим вопросам:

снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, в связи с административным производством, с судебным разбирательством;

включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, в том числе указание на марку, модель оборудования или иные технические требования товара, позволяющие идентифицировать его на соответствие Техническому заданию, в рамка осуществленной закупки, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

в случае уменьшения объема закупаемого товара с пропорциональным уменьшением цены договора исходя из цены единицы продукции;

в случае уточнения иных несущественных условий договора.

• Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для Заказчика, запрещаются.
• Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены при формировании проекта договора.

Заключение договора по результатам проведения закупки

• Договор по результатам проведения закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в срок, указанный в п. 24 части 1 настоящей документации и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и заказчика.
• Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, настоящей документацией, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.
• Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
• В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
• В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
• В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем закупки. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
• В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в закупке, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены.
• В случае, если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупки и заказчик вправе принять решение о заключении договор с таким участником на условиях, предусмотренных документацией, проекта договора и заявкой, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

Возможность Заказчика изменить условия Договора

• Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе внести изменения в следующих случаях:

при заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, услуги, работы не должна превышать цену единицы товара, услуги, работы, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, услуги, работы, указанное в извещении о проведении закупки;

при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

изменить цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

уменьшить цену договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

при исполнении договора допускается изменение по соглашению сторон сроков исполнения обязательств по рамочному договору, заключенному по единичным расценкам, если необходимость изменения сроков вызвана существующей потребностью Заказчика в товаре, работе, услуге при условии, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, и поставщик, исполнитель, подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок

при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, подрядчиком, исполнителем допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, либо товара, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Участник закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, должен предоставить обеспечение исполнения договора в случае, если это указано в п. 23 части 1 настоящей документации.

Размер обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи сто семьдесят четыре) рубля 35 копеек.

Требование обеспечения исполнения договора установлено в п. 23 части 1 настоящей документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора предоставляется заказчику до момента заключения договора и в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено:

в виде независимой гарантии, требования к которой приведены в п. 0 настоящей части;

путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке

Выбор формы обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается в зависимости от формы обеспечения исполнения договора и распространяется на весь срок действия договора согласно разделу части 5 Проект договора документации о закупке.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора путем перечисления денежных средств заказчику необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по Договору, заключаемому на основании Протокола №___ от ______ (№ извещения закупки: _________)»

Денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Республики Татарстан (Госэкспертиза РТ л/с ЛР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУЭкспЦен)

Наименование подразделения Банка России, осуществляющего обслуживание счета/ клиента/ кассовое обслуживание: Операционно-кассовый центр № 6 Волго- Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0510

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика) не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением случаев невозврата такого обеспечения в соответствии с условиями договора.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии такая независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №3 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно № 4 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) п. 0 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 0 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 0 настоящей статьи

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

независимая гарантия не должна содержать условия:

- о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подп. б) подп. 5) п. 0 настоящей статьи

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

Порядок предоставления национального режима

20.1.1 Если в части 4 документации о закупке «Техническое задание» установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ и абзацем вторым пункта 1 Постановления №1875 запрет закупок товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

заключение договора на поставку такого товара;

при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

20.2.2.Если в части 4 документации о закупке «Техническое задание» установлено

предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ и абзацем третьим пункта 1 Постановления №1875 ограничение закупок товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

20.2.3 Если в части 4 документации о закупке «Техническое задание» установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ и абзацем четвертым пункта 1 Постановления №1875 преимущество в отношении товара российского происхождения:

в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

20.2.4 В случае установления мер по предоставлению национального режима в части 43 документации о закупке «Техническое задание» в соответствии с пунктом 1 Постановления №1875 участник закупки обязан представить информацию и документы, определенных на основании пункта 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ и предусмотренные подпунктами «а» - «ж» пункта 3 Постановления №1875 при установлении мер по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на предлагаемый им товары.

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 4. Техническое задание

Предмет закупки: поставка бытовой химии.

Цель закупки: обеспечение бытовой химией работников Госэкспертизы РТ.

Требование к безопасности: поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, подтверждающих качество товара, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья пользователей, товар должен быть сертифицирован, в случае если законодательством РФ предусмотрена обязательная сертификация указанного товара.

Требования к товару:

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен соответствовать требованиям, установленным договором и настоящим техническим заданием.

2. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

3. Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

4. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую продукцию в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-изготовителем продукции.

5. На момент передачи заказчику товара, последний должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным, арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

6. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2025г.

Требование к упаковке товара:

Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку.

Маркировка должна быть на русском языке, четкой, легко читаемой.

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий.

Место поставки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, Зд. 59Д.

Условия поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора. Поставка товара должна осуществляться одной партией.

Разгрузка и складирование товара на складе заказчика осуществляется силами поставщика.

Требования, которые должен обеспечить поставщик, к поставляемому товару указаны в прилагаемой таблице:

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР N____

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной Стороны, и ____________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________ действующего на основании ____________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола №_________ от «__» _____ 202_г. заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику бытовую химию (далее – Товар, продукция) в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований товаров.

1.3. Товар, не соответствующий требованиям государственных стандартов РФ считается не поставленным.

1.4. Допускается поставка только оригинальной продукции.

1.5. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом (в случае, если Товар подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации).

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар при доставке и далее не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действий или упущения Поставщика, при нормальном соблюдении Заказчиком правил хранения и использования Товара, установленных производителем.

1.7. Товар должен быть исправным и работоспособным, должен быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при погрузке, транспортировке, хранении. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя.

1.8. Товар должен поставляться в индивидуальной упаковке.

1.9. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификатов (или деклараций) соответствия (если сертификация продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации) и т.д.);

б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров продукции и гарантийного срока;

в) счет, счет-фактуру;

г) товарную накладную по форме ТОРГ-12/универсальный передаточный акт (далее – товарная накладная/УПД) в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

е) в случае, если Товар произведен не на территории РФ:

- документы, предусмотренные таможенным законодательством. Ответственность за информацию, содержащуюся в данных документах, а также за надлежащее таможенное оформление ввозимой на территорию РФ продукции, в полном объеме несет Поставщик.

1.10. По настоящему договору Поставщик гарантирует:

а) наличие у него права собственности на передаваемый Товар;

б) Товар является новым (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, неиспользованным, не восстановленным, не являющемся выставочным образцом, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов);

в) Товар соответствует требованиям нормативных актов Российской Федерации, условиям договора, стандартам, техническим условиям, правилам и требованиям;

г) Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, материалами или функционированием, при ее штатном использовании;

д) Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных договором;

е) в случае отказа Заказчика от приемки продукции ненадлежащего качества или некомплектной и предъявления требования о ее замене, Поставщик осуществит ее замену на продукцию надлежащего качества;

ж) продукция, передаваемая по настоящему договору, не считается находящейся в залоге у Поставщика.

1.11. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ на весь объем и период поставки продукции не менее срока, установленного производителем с даты поставки и Товара.

1.12. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами товарной накладной/УПД. Все затраты, связанные с гарантийным обслуживанием в т.ч. диагностика, ремонт, замена Товара, работа/проживание/проезд/командировочные специалистов, в течении гарантийного срока, несет Поставщик.

1.13. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

1.14. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется за счёт сил и средств Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Космонавтов, зд. 59Д

2.2. Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, указанные в техническом задании. Поставка товара должна осуществляться одной партией.

2.3. Поставщик поставляет продукцию собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара представителем Поставщика представителю Заказчика и подписания товарной накладной/УПД. Для оплаты поставленного товара, подтверждающие документы могут быть представлены Заказчику либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо на бумажном носителе.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента перехода права собственности на Товар в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

2.6. Приемка Товара и документации, предусмотренной настоящим договором, осуществляется Заказчиком:

- в месте поставки в рабочие дни с 9:00 до 11:30 и с 14:00 до 16:00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней;

- в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки Товара и документации Поставщиком.

По факту приемки продукции, соответствующей по наименованию, количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает товарную накладную/УПД и заверяет ее печатью, на товарной накладной/УПД Поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

2.7. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к внешнему виду, количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем Договоре. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в Техническом задании, транспортных и сопроводительных документах, а также принимает этот товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. В случае обнаружения фактов поставки Товара, не соответствующего Техническому заданию, недопоставки Товара, а также поставки Товара ненадлежащего качества и (или) ассортимента, Заказчик принимает такую продукцию на ответственное хранение и предъявляет в течение 20 (двадцати) рабочих дней в письменной форме претензию, составленную по результатам приемки (в том числе и по электронной почте). Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока Товара, а в том случае, если на Товар не установлен гарантийный срок, Заказчик вправе предъявить требования Поставщику или изготовителю в пределах двух лет со дня передачи ему Товара. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар. Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на продукцию надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

2.8. Товар должен поставляться в комплектации, предусмотренной в Техническом задании (Приложение 1), в собранном виде, готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивающим предусмотренную производителем функциональность.

2.9. Отказ от Товара.

Заказчик вправе отказаться от товара в случаях, когда:

- товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащем ассортименте и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии принадлежностей) и (или) без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке;

-товар поставлен без надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной п. 1.10 договора;

-товар поставлен с нарушением сроков поставки (просрочка поставки продукции более 10 календарных дней).

Отказ от товара оформляется актом об отказе от товара, который направляется Заказчиком в адрес Поставщика.

При оформлении акта об отказе от товара товарная накладная/УПД Заказчиком не подписывается.

Отказ Заказчика от продукции и (или) согласование сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от продукции не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке товара, от ответственности, предусмотренной разделом 7 договора.

Доставленный Поставщиком товар, от которой Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

2.10. При приемке Товара Заказчик:

- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям Договора;

- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

- проводит анализ документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленных документов, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;

- осуществляет сверку серийных номеров оборудования, страны производства товара и условий сервисной технической поддержки Товара, предоставляемой производителем, путем обращения к официальному представительству фирмы производителя Товара в РФ;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

2.11. Для проверки поставленного Товара на соответствие условиям, предусмотренным Договором, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается Заказчиком или экспертом. Экспертиза проводится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае наличия заключения экспертизы о несоответствии Товара требованиям Договора и Технического задания к нему, на Поставщика относятся расходы по оплате экспертизы в случае привлечения эксперта или экспертной организации.

2.12. При необходимости проведения экспертизы или замены Товара/комплектующих, в случае невозможности использования Товара по назначению более чем на 15 (пятнадцать) дней, Поставщик безвозмездно предоставляет Товар/комплектующие Заказчику на весь срок экспертизы или замены Товара/комплектующих. В данном случае поставка Товара/комплектующих осуществляется за счет средств Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе (включая) НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ /НДС не облагается.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и включает в себя транспортные расходы по доставке товара до объекта Заказчика, по погрузочно-разгрузочным работам, уплате налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, по уплате таможенной пошлины, по конвертации и сертификации, при этом стоимость за единицу Товара в Техническом задании по каждой позиции должна быть прописана с учетом пропорционального снижения от начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона на предмет договора согласно п. 1.1 договора.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки Товара Заказчику в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной/УПД, акта сдачи-приемки при условии получения Заказчиком документов, указанных в пункте 1.10 настоящего Договора. Сумма, причитающаяся к выплате Поставщику за поставленный Товар, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

Для оплаты поставленного товара, подтверждающие документы могут быть представлены Заказчику либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо посредством электронного документооборота, либо на бумажном носителе.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора.

Одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы, указанные в пункте 1.10 настоящего Договор.

За 1 (один) рабочий день перед доставкой Товара передать Заказчику по электронной почте или курьером информацию с указанием: количества и наименования Товара, массы и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара). Данная информация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати).

Обеспечить условия гарантийного обслуживания Товара.

Подписывать товарную накладную/УПД в порядке и в сроки, установленные Договором.

Заказчик обязан:

Своевременно принять поставленный Поставщиком Товар.

Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных Договором.

Заказчик вправе, наряду с другими правами, предоставленными ему Гражданским кодексом Российской Федерации как кредитору по обязательствам, вытекающим из поставки Товара, осуществлять следующие права:

приобрести непоставленный Поставщиком Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок;

отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а в случае их оплаты, потребовать возврата уплаченных сумм вплоть до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены;

в соответствии с пунктом 7.8. Договора уменьшить сумму, причитающуюся выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму начисленной Поставщику неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им своих обязательств по Договору;

отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

запросить образцы продукции до отгрузки Товара Поставщиком с целью проверки качества и соответствия поставляемого Товара Техническому заданию по настоящему Договору, путем проведения в том числе экспертизы этих образцов;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного Поставщиком Товара требованиям, установленным Договором.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие частичному или полному выполнению настоящего Договора, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, чрезвычайных или неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

5.4. По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными органами.

5.5. Стороны согласовали, что применительно к исполнению настоящего Договора проведение частичной мобилизации, ведение особых режимов: максимальный, средний, базовый уровень реагирования либо уровня повышенной готовности и/или проведение военной операции любого рода не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле п. 3 ст. 401 ГК РФ, которое освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, в том числе составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами друг от друга в ходе деловой переписки связанная с заключением и исполнением настоящего Договора.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации одной Стороной возможно только на основании письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны несут ответственность за умышленное или неосторожное разглашение конфиденциальной информации.

6.4. Разглашение конфиденциальной информации влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае причинения убытков Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации другая Сторона обязана возместить причиненные убытки в полном объеме.

6.6. Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

6.7. Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

6.8. В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.6.6. и 6.7., другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путём направления соответствующего уведомления, потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны, а также потребовать возмещение ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

6.9. Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ в целях реализации принципа добросовестного сотрудничества предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения Договора:

6.10.1. Поставщик представил полную и достоверную информацию в части документов и сведений, касающихся его экономической деятельности.

6.11.2. Поставщик имеет право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором.

6.12.3. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.

6.13.4. Поставщик обладает всеми необходимыми допусками (лицензиями, разрешениями), денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для исполнения Договора.

6.14.5. все хозяйственные операции Поставщика полностью отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика законодательством.

6.15.6. отсутствуют акты любого уровня власти, локальные акты или решения органов управления, ограничивающие право Поставщика или запрещающие Поставщику заключать и/или исполнять Договор.

6.16.7. Поставщиком ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.17.8. у Поставщика отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации согласно Положения о закупках.

6.18. Поставщик отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Поставщику в составе стоимости товара.

6.19. Поставщик не находится в процессе ликвидации или банкротства.

6.20. В случае наступления события, делающего недействительным/недостоверным одно или несколько заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 6.9. Договора Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней уведомить о таком событии Заказчика.

6.21. Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Поставщиком любого из указанных в 6.9. Договора заверений и/или иных допущенных Поставщиком нарушений, в том числе налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

6.22. Нарушение Поставщиком заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 6.9. Договора, является основанием и дает право Заказчику расторгнуть Договор на любом этапе его исполнения без применения к Заказчику каких-либо санкций, в том числе предусмотренных Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к взаимоотношениям сторон настоящего Договора.

7.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать оплаты неустойки (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,1% от стоимости Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке продукции, не предоставления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной п. 1.10 договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3 % от цены договора, установленной в п. 3.1. Договора.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественной, некомплектной продукции.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик не несет предусмотренную настоящим пунктом ответственность в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в пункте 3.4. Договора.

7.6. Стороны несут взаимную ответственность по своим обязательствам, связанным с нарушением конфиденциальности и коммерческой тайны.

7.7. Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

7.8. Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о начислении неустойки (штрафа, пени) с указанием размера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и основания применения путем направления уведомления в порядке, указанном в Договоре.

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Заказчика перед Поставщиком по оплате поставленного Товара прекращается в части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени), с даты получения Поставщиком уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени), в которую включены условия о начислении неустойки, ее размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся к выплате Поставщику за поставленный Товар.

Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Датой получения претензии признаётся дата получения одной Стороной подтверждения о получении другой Стороной претензии или дата получения информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в Договоре. В случае уклонения Стороны от получения претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюдённым.

8.4. Неурегулированные сторонам споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. При исполнении настоящего Договора не допускается замена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Договоре, либо Товара, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

9.3. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в следующих случаях:

9.3.1. при исполнении Договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы Товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара, работы, услуги;

9.3.2. сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору или по иным объективным причинам.

9.3.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

9.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.5.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем письменного уведомления Поставщика в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставка некомплектного Товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром;

-просрочка поставки товара более 10 календарных дней;

-выявление несоответствия продукции требованиям, предусмотренным настоящим договором (по количеству, качеству, комплектности, упаковке и маркировке и т.п.), а также не предоставление документации, предусмотренной п. 1.10 договора;

9.5.2. Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

9.5.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

9.5.4. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.5.5. Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5.6. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и должен содержать:

а) реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

б) указание на предмет Договора;

в) указание на действия (бездействия) Заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу могут прикладываться копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

9.5.7. Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет в течение трех (календарных) дней со дня подписания протокола другой стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением такого протокола заказным письмом с уведомлением.

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты получения стороной решения об одностороннем расторжении договора.

В случае отказа Поставщика от получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора или возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора за истечением срока хранения либо выбытия адресата договор считается расторгнутым с даты возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчику.

10. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

10.1. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять в электронном виде обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) (далее – электронный документооборот – ЭДО), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

10.2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами формализованных и неформализованных документов:

Формализованные документы:

- Счет-фактура;

- Акты сдачи-приемки;

Неформализованные документы:

- Акты, подтверждающие исполнение обязательств по Договору;

- Дополнительное соглашение к договору;

- Отчеты;

- Акт сверки взаиморасчетов, акт сверки взаимных требований;

- Счет на оплату;

- Официальные письма и уведомления;

- Заявки;

- Прочие неформализованные документы.

10.3. Стороны признают, что информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направивший, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Если документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

10.4. Наличие настоящего раздела Договора о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных, предусмотренных условиями Договора, способов изготовления и обмена документами, способов связи, способов обмена сообщениями между Сторонами.

Каждая Сторона обязуется представить другой Стороне по ее запросу подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (при наличии) Стороны экземпляры электронных документов, ранее переданных через ЭДО, в бумажном печатном виде. Срок представления запрашиваемых документов в бумажном печатном виде – не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения соответствующего запроса.

10.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого временного сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны.

10.6. Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий настоящего Договора.

10.7. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ.

Стороны обязаны использовать квалифицированную ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.8. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а также об ограничениях в использовании сертификата в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП − имеющими полную юридическую силу.

Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора по выбору Исполнителя предоставляется в форме независимой гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора.

11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика) не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением случаев невозврата такого обеспечения в соответствии с условиями договора.

11.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор заключается Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу, могут направляться по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего Договора. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Техническое задание.

• • • АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ___________

от «___» __________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заполняется в соответствии с частью 4 настоящего извещения и предварительного предложения победителя закупки

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Часть 6. Форма первой части заявки

!ВНИМАНИЕ! В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать данные, прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки, в том числе не допускается подача документов, на фирменном бланке

В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать сведения о ценовом предложении участника закупки

ПРИ НАРУШЕНИИ ЛЮБОГО ВЫШЕУКАЗАННОГО ЗАПРЕТА УЧАСТНИК ЗАКУПКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СЛУЧАЕ СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА

_______________________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Первая часть заявки на участие в аукционе №___________________

Изучив извещение и документацию о закупке, а также Техническое задание и проект договора, являющихся неотъемлемой частью закупочной документации, сообщаем о согласии поставить товар полностью соответствующие требованиям Заказчика, указанные в закупочной документации и/ или извещении о проведении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 7. Форма второй части заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Для юридических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Настоящим заявляем (декларируем) страну происхождения товара и номер реестровой записи:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения и документы об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки [4] прилагается/не прилагается

Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа) (выделить нужное)

Руководитель или уполномоченное лицо _____________________/_________________________/

Подпись (Ф.И.О.)

Для физических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Настоящим заявляем (декларируем) страну происхождения товара и номер реестровой записи:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения и документы об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

• • Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

• • Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа) (выделить нужное)

_____________ / _____________________

Подпись (Ф.И.О.)

Часть 8. Форма декларации о соответствии участника аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства обязательным требованиям документации

(рекомендуемая к заполнению)

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии требованиям документации о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящим _____________________________ декларирует:

(наименование участника аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. Понятие «конфликт интересов» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

участник не является иностранным агентом.

_____________________/_________________________/

подпись (Ф.И.О.)

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть↑

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875 ↑

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории страны из ЕАЭС. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875 ↑

Или иные сведения, позволяющие сделать вывод о размере крупной сделки. ↑

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть↑

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875 ↑

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории страны из ЕАЭС. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875 ↑