Тендер - Поставка бытовой химии №303267424

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Отмена.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес)::▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Советская, д. 88
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.07.2025 по 14.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_1_ТЗ_быт.хим.огранич.xx

Приложение №1

к закупке

Техническое задание

Наименование закупки: Поставка бытовой химии

1. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, комплектации, размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

СТОЛБЕЦ №5- Показатели, не подлежащие изменению:

Участник обязан в своей заявке отразить значения характеристик, указанные в данном столбце, БЕЗ изменений, в полном объеме.

Обращаем внимание, что все значения характеристик из данного столбца перенесены в неизменном виде заказчиком в спецификацию к договору, т.е. при заключении договора значения данного столбца не подлежат изменению. Товар, предлагаемый участником закупки, должен обладать всеми характеристиками, описанными в данном столбце.

Изменение значений характеристик, указанных в данном столбце, равно как их частичное или полное исключение, будет расцениваться комиссией по осуществлению закупок как предложение участником закупки товара, несоответствующего потребности заказчика и, следовательно, повлечет за собой отклонение такой заявки.

СТОЛБЕЦ №6- Максимальные и/или минимальные значения показателей:

Участник должен указать конкретное значение (за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами).

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Советская, д. 88

Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 7(семи) рабочих дней.

Время поставки товара: рабочие дни (понедельник- пятница) с 9.00 до 15.00 часов.

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара Заказчику. Поставщик на дату поставки товара обязан предоставить товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ на отгруженный товар. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара в течение срока годности .

Поставка товара осуществляется Поставщиком по предварительному звонку по телефону: :+7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заведующая хозяйством Дамирбекова Айпери Дамирбековна.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика, с разгрузкой транспортного средства, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика.

.

Лицо, ответственное за формирование (содержание «Технического задания»):

заведующая хозяйством Дамирбекова Айпери Дамирбековна +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение_№_2_Расчет_НМЦД_быт._хим.огранич. - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_Проект_Договора_быт.хим_огранич. Приложение №3 к Документации по проведению запроса предложений в электронной форме

Приложение №3

к закупке

Проект

ДОГОВОР № МСП___/25/223

на поставку товара

г. Магнитогорск «___» ________ 20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница№ 3 г. Магнитогорск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача Щербакова Михаила Владимировича, действующего на основании Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 05.08.2024г. №520Л, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам проведения аукциона в электронной формесреди субъектов МСП (Протокол № ________ от «____» _____ 202__г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик обязуется осуществитьпоставку бытовой химии(далее – Товар), в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование (номенклатура), количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

2.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

2.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

2.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара, в сроки, установленные Заказчиком;

2.1.5. вернуть Заказчику излишне полученные за Товар денежные средства, в том числе, если Заказчиком, либо уполномоченными контрольными органами будут установлены факты передачи Товара не в полном объеме и/или по завышенной стоимости, а также ненадлежащего качества.

2.1.6. возместить все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, убытки вследствие отмены государственной регистрации Товара и/или невозможности его использования по иным основаниям предусмотренным законодательством. Поставщик настоящим гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

2.2.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

2.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

2.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

2.4.4. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством РФ;

2.4.5. требовать от Поставщика устранения за его счет недостатков, выявленных как при приемке Товара, так в период гарантийного срока/срока годности Товара, в сроки, установленные Заказчиком, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации , Положением о закупке.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с /указывается в случае, если Договор заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость; "НДС не облагается" - указывается в случае, если Договор заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и может изменяться только по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

3.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Оплата по Договору осуществляется за счет Источника финансирования: внебюджетные средства ОМС, внебюджетные средства, средства областного бюджета.

3.5. Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком обязательств: по факту поставки партии Товара на основании Заявки по цене, установленной Спецификацией.

Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара (партии Товара), если договором предусмотрена поставка и оплата Товара партиями) и подписания документа о приемке (Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н – далее Акт приемки товара), а также его утверждения руководителем (уполномоченным лицом) Заказчика в порядке, предусмотренном разделом IV Договора.

Оплата поставленного Товара (партии Товара) производится Заказчиком на основании Акта приемки товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также представленных Поставщиком товарной (товарно-транспортной) накладной/ универсального передаточного документа, счета/счета-фактуры (для плательщиков НДС).

3.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

3.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара за вычетом рассчитанного размера неустойки (штрафов, пеней).

3.9. Заказчик вправе направить Поставщику Акт сверки расчетов, а Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт сверки расчетов и направить в адрес Заказчика, либо предоставить возражения по Акту.

4. Порядок, место, сроки и условия поставки, упаковка и маркировка, приемка товара

4.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Советская, д. 88

Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 7(семи) рабочих дней.

Время поставки товара:рабочие дни (понедельник- пятница) с 9.00 до 15.00 часов.

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара Заказчику. Поставщик на дату поставки товара обязан предоставить товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ на отгруженный товар. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара в течение срока годности .

Поставка товара осуществляется Поставщиком по предварительному звонку по телефону: :+7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заведующая хозяйством Дамирбекова Айпери Дамирбековна.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика, с разгрузкой транспортного средства, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика.

4.2. В день доставки Товара (партии Товара) по адресу поставки, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора (место поставки), Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы:

4.2.1. документ, подтверждающий передачу (доставку) Товара (партии Товара) и его приемку по количеству грузомест/весу брутто (товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ)) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

4.2.2. счет/счет-фактуру (для плательщиков НДС).

4.2.3. При каждой поставке товара поставщик обязан предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность товара, составленные на русском языке; качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Товар принимается Заказчиком только при предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора.

4.3. Упаковка и маркировка Товара (первичная и вторичная (потребительская) при наличии) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

Если количество Товара, поставляемого Заказчику в упаковке, превышает количество Товара, указанного в заявке Заказчика, поставка Товара сверх установленного количества, указанного Заявке, осуществляется за счет Поставщика.

4.4. В день доставки Товара (партии Товара) Заказчик осуществляет его прием по количеству грузомест, весу брутто Товара, явным видимым повреждениям упаковки Товара (партии Товара) и при отсутствии претензий подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ.

4.5. Приемка Заказчиком Товара (партии Товара) по количеству товарных единиц (упаковок) в каждом грузоместе, весу нетто, комплектности, ассортименту, по видимым признакам качества и безопасности, по функциональным и техническим характеристикам Товара, по наличию документов, удостоверяющих качество Товара, документов, содержащих правила эксплуатации (использования), комплектность поставляемого товара, дату выпуска и гарантийный срок/срок годности, а также проверка соблюдения Поставщиком иных условий Договора, осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара).

Заказчик имеет право независимо от проверки качества товаров, произведенной им в срок, указанный в настоящем пункте, актировать скрытые недостатки Товара, если такие недостатки будут обнаружены при подготовке Товара к использованию или в процессе его использования. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее срока годности Товара. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

Для проверки поставленного Товара (партии Товара) и его приемки Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (партии Товара) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

4.6. При отсутствии претензий к Товару (партии Товара), в том числе по результатам экспертизы, Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) формирует и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (Акт приемки Товара). Указанный документ, подтверждающий приемку Товара (партии Товара) должен содержать сведения о результатах приемки Товара: по качеству (видимым признакам), ассортименту, комплектности, количеству товара, соответствию характеристик Товара условиям Договора, соблюдению сроков поставки, своевременности и полноты предоставления необходимых документов. В документе о приемке должны содержаться сведения о нарушениях исполнения Договора (при наличии), если эти нарушения не препятствуют приемке Товара (партии Товара) и предложение об устранении данных нарушений с указанием срока их устранения. В случае если Акт приемки Товара не позволяет в полном объеме описать результаты приемки Товара, в том числе наличие нарушений исполнения Договора, то к нему может прилагаться отдельный документ (заключение, акт и т.д.), содержащий сведения о нарушениях. Ссылка на прилагаемый документ является обязательной в Акте приемки Товара.

4.7. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, препятствующих приемке поставленного Товара (партии Товара) Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) отказывается от приемки Товара (не формирует и не подписывает Акт приемки Товара), составляет мотивированный отказ от приёмки Товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и направляет его Поставщику. Не принятый Заказчиком Товар хранится у Заказчика до устранения недостатков, но не более сроков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе от приёмки Товара или ином документе, направленном Заказчиком в адрес Поставщика. Поставщик обязан забрать не принятый Товар в сроки, установленные Заказчиком, а также возместить убытки Заказчика, связанные с хранением, утилизацией не принятого Товара.

4.8. Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения Договора (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар (партии Товара), предоставить истребуемые документы и т.д.) в сроки, определенные Заказчиком в Акте приемки Товара или приложении к нему, либо мотивированном отказе от приёмки Товара, в Акте о скрытых недостатках Товара, либо в ином документе (претензии), направленном в адрес Поставщика. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара (партии Товара) оформляется соответствующими документами, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего Договора, а его приемка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Поставщик вправе направить своего представителя с выдачей доверенности для установления (обзора) выявленных Заказчиком недостатков, при этом определенный Заказчиком срок устранения недостатков увеличению не подлежит.

4.9. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон, если договором предусмотрено обязательное присутствие при сдаче и приемке Товара представителей обеих Сторон. Если данное условие отсутствует, то приемка осуществляется Заказчиком (ответственным исполнителем Заказчика) без присутствия представителя Поставщика. По решению Заказчика для приемки товара, может создаваться приемочная комиссия.

Акт приёмки Товара и приложение к нему документы со сведениями о нарушениях при поставке Товара (при наличии) подписывается уполномоченным представителем Заказчика (ответственным исполнителем Заказчика), а при приемке Товара приемочной комиссией - всеми членами приемочной комиссии. При наличии технической возможности у Заказчика Акт приемки Товара формируется в форме электронного документа и подписывается электронными подписями (простой ЭП ответственного исполнителя Заказчика и членов комиссии, квалифицированной ЭЦП председателя приемочной комиссии). Сформированный и подписанный со стороны Заказчика Акт приемки Товара с приложением документов о выявленных недостатках, нарушениях (при наличии) не позднее срока, указанного в пункте 4.6. Договора, направляется на подписание Поставщику. Поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки Товара и направляет его Заказчику, либо отказывается от его подписания, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов отказа от подписания Акта. Подписанный Поставщиком Акт приемки Товара подтверждает согласие Поставщика со сведениями, указанными в нем и в приложениях к Акту. После получения Заказчиком подписанного Поставщиком Акта приемки Товара, указанный Акт в течении 3 (трех) рабочих дней утверждается руководителем (главным врачом) Заказчика, либо им уполномоченным лицом, в том числе с использованием квалифицированный ЭЦП (при наличии технической возможности).

В случае, если Поставщик в установленный срок (3 (три) рабочих дня) не подписывает Акт приемки Товара, не направляет его Заказчику, или не направляет письменный мотивированный отказ от его подписания, данный Акт приемки Товара, считается согласованным (принятым) Поставщиком в редакции Заказчика, после чего Заказчик вправе его утвердить руководителем (уполномоченным лицом) и произвести на его основании расчеты с Поставщиком.

Обмен подписанными документами допускается с использованием сканированных образов документов, направляемых по электронным адресам сторон, указанным в реквизитах сторон.

При наличии технической возможности у Поставщика и у Заказчика обмен документами и их подписание производятся в электронном виде с использованием информационных систем («Контур Диадок» и др) и электронных подписей Сторон.

Оформленный, подписанный и утвержденный в соответствии с настоящим разделом Акт приемки Товара, завершает процесс приёмки Товара и служит основанием для оплаты Товара Заказчиком.

Разрешение спора Сторон относительно сдачи-приемки Товара и подписания Акта приемки Товара осуществляется в досудебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства и условиями настоящего Договора, а при отсутствии согласованного решения Сторон - в судебном порядке.

4.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара (партии Товара) по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с настоящим разделом и утверждения его руководителем Заказчика.

5. Качество Товара и гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Спецификации (приложение № 1 к Договору). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на упаковке.

5.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара (произвести ремонт, замену Товара) выявленные в течение срока годности/гарантийного срока. Устранение недостатков производится в сроки, установленные Заказчиком, но не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика. При невозможности соблюдения Поставщиком сроков устранения недостатков по объективным причинам, Сторонами могут быть согласованы иные сроки, если Поставщиком представлено мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов.

5.5. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом VII настоящего Договора. В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара или в случае неустранения недостатков (дефектов) Товара в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Товара за счет Поставщика.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1.Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком в размере: 5 % отначальной (максимальной) цены договора в сумме:4 307,10рублей. Исполнение договора может обеспечиваться банковской или независимой гарантией, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

6.2.Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренныйчастью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам:

ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

УФК по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11ВР)

Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (кор.счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В назначении платежа указывать «Обеспечение исполнения договора по закупке №___».

Если ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, что составляет:6 460,66 рублей.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Документацией о закупке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течениене более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора и их оплата).

7.4. За отказ Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы (объема) неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а если обязательство не имеет стоимостного выражения в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком денежного обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных неустоек за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.11. Применение неустоек не освобождает стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств.

7.12. Заказчик также вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если поставка Товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков, либо их замены.

7.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) следующими способами:

- из суммы, подлежащей оплате по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются путем переговоров и досудебного урегулирования спора, в том числе путем направления претензий, подлежащих рассмотрению Стороной в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента ее получения.

9.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ).

9.3. В части, не предусмотренной настоящим Договором, и во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке.

10. Срок действия Договора

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору,в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

11. Изменение и расторжение Договора

11.1. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Изменение условий Договора, заключенного по результатам закупки, допускается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этого Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке Заказчика и документацией о закупке.

11.3.Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных Положением о закупке;

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При исполнении договора Стороны вправе заменить товар исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

11.4. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренными гражданским законодательством и Договором.

11.4.1. Сторона Договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При одностороннем отказе Стороны от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.

Моментом получения уведомления Стороной следует считать:

- в случае направления уведомления с использованием электронной почты, указанной в Договоре, датой его получения считается день, следующий за днем отправки уведомления одной Стороной на электронную почту другой Стороны (при отсутствии электронного уведомления Стороны о неполучении/отказе отправки электронного сообщения);

- в случае направления уведомления по почте заказным письмом, датой его получения считается день вручения уведомления (заказного письма) Стороне или шестой рабочий день с даты отправки заказного письма Стороной (какое из событий наступит раньше);

- в случае направления уведомления курьерской доставкой под расписку о вручении, датой его получения считается день вручения уведомления (письма) Стороне;

Заказчик при наступлении момента расторжения договора (при наступлении момента получения другой Стороной уведомления о расторжении договора или наступлении срока расторжения, указанного в уведомлении) размещает, посредством единой информационной системы, решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.

11.5. Заказчик помимо оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Поставщиком, в следующих случаях:

1) необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

2) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения Договора.

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

11.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12. Иные положения

12.1. Договор составлен форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.3. Все сообщения, требования, претензии, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении, либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты Сторон, указанной в разделе 13 настоящего Договора, с соответствующим подтверждением о направлении Адресату (и/или принятии Адресатом) сообщения.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, электронной связи определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. В случае, если Стороны имеют доступ к работе в одной информационной системе, позволяющей создавать и направлять документы, предусмотренные настоящим Договором в электронном виде, а также подписывать их с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, Стороны при исполнении Договора вправе осуществлять обмен документами с помощью указанной информационной системы.

12.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Спецификация;

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

№ _____________ от __________ 20_г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение_ЭА_МСП_быт.хим_огранич.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЭАМСП_быт_хим.(01.07)ограничен

Утверждаю:

И.о.главного врача

ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»

____________________ М.В.Щербаков

«__» ________ 2025 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора

на поставку бытовой химии

г. Магнитогорск

2025 год

1. Основные понятия, используемые в настоящей документации

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в Положении о закупке. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если не предусмотрено размещение извещения об осуществлении конкурентной закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

Заказчик – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница№ 3 г. Магнитогорск.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) –совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru).

Электронная площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого проводятся закупки в электронной форме, указанный в извещении о закупке.

Регламент электронной площадки – документ оператора электронной площадки, регламентирующий порядок проведения закупок на электронной площадке и деятельность оператора электронной площадки по обеспечению проведения закупок в соответствии с Федеральным законом № 223–ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255–ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255–ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью документации о закупке документ, содержащий сведения о конкурентной закупке, которые должны соответствовать содержащимся в документации о закупке (при наличии) сведениям.

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий сведения о закупке, в том числе информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора Исполнителя (подрядчика, исполнителя).

Заявка на участие в закупке – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению, составу и порядку подачи которых определен извещением о закупке и (или)соответствующей документацией о закупке, предоставляемый Заказчику участником закупки в целях участия в конкурентной закупке.

Аукцион в электронной форме – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – шаг аукциона). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Начальная (максимальная) цена договора– предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в извещении и документации о закупке.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», утвержденным наблюдательным советом от «19» декабря 2024 г. (далее по тексту – Положение о закупке).

2. Сведения об электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Техническое задание

(представлено отдельным файлом)

Приложение 2

Обоснование начальной (максимальной) цены договор

(представлено отдельным файлом)

Приложение 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(представлено отдельным файлом)

Приложение 4

1ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Согласие участника закупки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

среди субъектов МСП

«___________________________________________________________________________________».

(наименование предмета аукциона)

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе (Далее – «Аукцион») на право заключить Договор на ___________________________, сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость предмета аукциона и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения ________________________________________, выполнение

(наименование предмета аукциона)

___________________________________будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с

(наименование предмета аукциона)

Техническим заданиемв пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить _____________________________ в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно

(наименование предмета аукциона)

нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с_________________________________________в соответствии с требованиями (наименование Заказчика)

об Аукционе и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам Договора и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

2 ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Приложение 5

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с данными

x

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании п. 17.3.13 раздела 17 Положения о закупке о закупке товаров, работ, услуг для Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск» принято решение отменить аукцион в электронной форме МСП на поставку бытовой химии.