Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край
Место поставки (адрес):
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Петропавловск-Камчатский, ул. 50 лет Октября, д. 2,
1 этаж в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (в пятницу с 9.00 до 12.00).
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
20.05.2025
по
28.05.2025
Место предоставления документации:
Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)
Порядок предоставления документации:
В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Приложение_3,_4
Приложение №3
к аукционной документации
образец (рекомендованная форма)
Настоящим выражаем согласие на поставку товара, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе (Извещение №___________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе.
СВЕДЕНИЯ О КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Настоящим заявляем о своем соответствии обязательным требованиям, предъявляемым к участнику закупки (Извещение ___________________________), установленным документацией об электронном аукционе, а именно:
В случае любых противоречий (опечаток, технических ошибок и т.п.) документации об электронном аукционе требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), приоритет имеют положения Федерального закона, Положения о закупках товаров, работ, услуг ГБУЗ ККНД (в новой редакции), опубликованного Заказчиком в единой информационной системе zakupki.gov.ru за номером▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 (далее – Положение)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего (ей) на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Закон 223-ФЗ), на основании протокола _______________________________ от «___» ________ 2023 года, извещение № _______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить бытовую химию (далее – Товар), а Заказчик принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Наименование, стоимость, характеристики (Приложение №2) и количество Товара по настоящему Договору установлены в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Место, срок и условия поставки
2.1. Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика, в том числе и подъем на 1 этаж в указанное Заказчиком помещение ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д.2. 1 этаж. Поставка товара производится в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (в пятницу с 9.00 до 12.00).
Поставка Товара осуществляется одной партией в течении 40 (сорока) календарных дней с даты заключения договора
Поставка осуществляется по ценам, наименованиям, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору).
Цена Договора и порядок расчетов
Цена Договора составляет ___________ руб. _____коп., в том числе НДС _______ руб. _____ коп.
Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара (включая все налоги и таможенные пошлины, оплату транспортных расходов, затаривание, страхование и прочие расходы, связанные с доставкой Товара до Заказчика, в том числе погрузка и разгрузка).
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.
Объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более чем на 50 (Пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50 % от первоначальной цены договора
Оплата Товара производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в срок 5 дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика (КФО 2).
В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней с момента поставки партии товара, подписания товарной накладной (без претензий), получения документов предусмотренных п. 8.1.6. Договора. Форма оплаты: в безналичном порядке, расчеты платежными поручениями. Авансирование не предусмотрено.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев предусмотренных п.3.3 настоящего Договора.
Обеспечение исполнения Договора
4.1. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 2% начальной (максимальной) цены Договора и составляет 3 196,39 руб. (три тысячи сто девяносто шесть рублей 39 копеек).
Поставщик (победитель закупки), с которым заключается договор, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения заказчиком на торговой площадке итогового протокола закупки должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.
Если обеспечением исполнения Договора является независимая банковская гарантия, то она должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договора принимает банковскую гарантию, выданную банком, включённым в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Не позднее следующих двух рабочих дней после выдачи Принципалу банковской гарантии на электронную почту Бенефициара (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) должно поступить письмо-уведомление от Принципала о выдаче такой гарантии.
Если обеспечением исполнения Договора является передача в залог денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель Министерство финансов Камчатского края (ГБУЗ ККНД, л/с 20386Ц09780)
Денежные средства возвращаются Поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору. Письменное обращение Поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в требовании.
Обеспечение исполнения Договора обеспечивает выплату Заказчику Поставщиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Договора при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в порядке, определенном Договором.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Договора Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия, которая будет являться основанием для удержания обеспечения исполнения Договора в соответствии с условиями Договора. В случае непредставления Поставщиком мотивированного ответа по существу претензии в течение рабочих 10 дней с даты ее получения, денежные средства (часть денежных средств), внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, удерживаются без дополнительного уведомления Поставщика.
Тара и упаковка Товара
Товар поставляется в целостной, не имеющей повреждений упаковке завода-изготовителя, гарантирующей сохранность Товара при транспортировке.
Маркировка индивидуальной упаковки должна отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с наименованием Товара, указанном в приложении к Договору.
Поставщик должен поставить Товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к данному виду товара. Качество товара должно подтверждаться документом, подтверждающим качество и безопасность Товара.
Качество Товара
6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Договору).
6.2. Срок годности на момент поставки (если такой установлен производителем) должен составлять:
- при общем сроке годности 24 месяца и более-остаточный не менее 18 месяцев
-при общем сроке годности 12 месяца-остаточный не менее 9 месяцев
-при общем сроке годности 6 месяца-остаточный не менее 4 месяцев.
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены при приемке Товара в порядке, установленном в разделе 7 настоящего Договора.
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.
Вместе с товаром предоставляются документы, подтверждающих соответствие поставляемого Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара (по одному экземпляру).
7. Порядок приемки Товара
Приемка Товара осуществляется в месте разгрузки Товара, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, в присутствии представителя Заказчика.
Приемка по количеству и качеству при передаче Товара Заказчику:
Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при передаче Товара;
Если в процессе передачи Товара будут обнаружены недостача или излишки Товара по количеству мест, Заказчик вправе принять данный Товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку Товара, оформляют акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись в товарно-транспортную накладную. В тот же день Заказчик направляет копию акта об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте либо факсимильной связью;
В случае выявления недостачи Товара, дефектов по качеству, повреждения заводской упаковки Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 2 (двух) дней со дня оформления данного акта. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика;
В случае выявления излишка Товара Заказчик вправе либо принять Товар в счет будущих поставок, незамедлительно уведомив об этом Поставщика, либо принять излишки Товара на ответственное хранение и обязать Поставщика за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, вывезти излишки Товара в течение 2 (двух) дней со дня оформления данного Акта. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза излишков Товара Заказчик по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оформления Акта имеет право вернуть излишки Товара по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в акте. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика;
Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:
нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 72 часа;
факта отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 8.1.6. настоящего Договора, приводящего к невозможности приемки Товара;
несоответствия по стоимости;
несоответствия по количеству Товара, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;
несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям раздела 5 настоящего Договора;
несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).
В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 7.2.5., сроки повторной поставки Товара Поставщиком не должны превышать 20 календарных дней с даты направления соответствующей претензии.
С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно-транспортной накладной Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).
Окончательная приемка Товара по количеству и качеству:
Документом окончательной приемки товара по количеству и качеству является Акт приемки поставленных товаров (Приложение №3), выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Договора, оформляемого Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня фактической поставки Товара, подписываемого ответственным должностным лицом Заказчика или лицом ее замещающее.
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня приема-передачи Товара;
Окончательная приемка Товара по количеству осуществляется путем выборочного (или в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц Товара в тарной упаковке. При выявлении недостачи представителями Заказчика оформляется акт об установленном расхождении, который направляется в адрес Поставщика устно по телефону/факсом/письмом/по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика имеет право прибыть на склад Заказчика в течение 48 (сорока восьми) часов с даты направления акта, для осмотра и пересчета поставленного Товара;
В случае выявления недостачи Товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 20 календарных дней с даты направления акта об установленном расхождении. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика;
Приемка Товара по качеству на соответствие видимых характеристик поставленного Товара характеристикам, установленным в Спецификации, осуществляется Заказчиком путем визуального сравнения выборочных образцов поставленного Товара с характеристиками, установленными в Спецификации;
В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки.
При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет соответствующий акт, подписываемый членами Единой комиссии Заказчика, и претензию, которая направляется Поставщику факсом/письмом/по электронной почте. При оформлении акта о выявленных недостатках Товара имеет право присутствовать представитель Поставщика.
После получения акта о выявленных недостатках товара и претензии Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) дней с момента выставления претензии, а также заменить выявленный товар ненадлежащего качества на аналогичный по количеству и надлежащего качества в течение 20 календарных дней. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.
Права и обязанности сторон
Поставщик обязан:
Осуществлять поставку и отгрузку Товара на место и в срок, установленные в пунктах 2.1. - 2.3 настоящего Договора по наименованиям, ценам и количеству, указанным в приложении к Договору.
Обеспечить строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания Товара, маркировки и опломбирования отдельных мест, а также действующих правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления.
Уведомлять Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему Договору и способных повлиять на своевременную и полную поставку.
По требованию Заказчика в надлежащий срок представить документы в соответствии с пунктом 8.1.6. настоящего Договора.
Поставлять Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:
предоставляются документы, подтверждающих соответствие поставляемого Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара (по одному экземпляру),.
товарно-транспортные накладные (универсальные передаточные документы), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в двух экземплярах);
счет, счет-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (в двух экземплярах).
Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого Товара в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.
Заменить дефектный товар в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующей претензии в случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товаром в рамках настоящего Договора.
Заказчик обязан:
Принять Товар в соответствии с п.7 настоящего Договора, подписать товарно-транспортную накладную (универсальный передаточный документ) и передать один экземпляр товарно-транспортной накладной Поставщику.
Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Определять лиц, непосредственно участвующих в первичной приемке Товара, окончательной приемке Товара по количеству и качеству.
Произвести окончательную приемку Товара по количеству и качеству в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с оформлением соответствующего акта.
Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.
Уменьшать сумму возврата обеспечения по Договору на размер неустоек и штрафов за нарушение сроков поставки Товара и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Ответственность сторон
9.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Главой 12 настоящего положения, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет_______________руб.
9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Обязательствами, не имеющими стоимостного выражения, являются:
непредставление (несвоевременное представление) или передача ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных договором, без которых товар /работы /услуги не могут быть приняты надлежащим образом.
9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
9.5. Общая сумма начисленных штрафов (пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.6. Общая сумма начисленных штрафов (пеней) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев.
9.9. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнит или исполнит ненадлежащим образом обязательство по уплате начисленной неустойки (пени, штрафа), заказчик на основании требований об уплате неустойки (пени, штрафа) имеет право начислить задолженность и перечисляет за поставщика (подрядчика, исполнителя) в бюджет соответствующего уровня, соответственно уменьшая сумму оплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) по договору (этапу договора). Оплата договора (этапа договора) производится путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на величину неустойки (пени, штрафа).
9.10. Сторона договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.11. Применение штрафных санкций не освобождает стороны договора от выполнения принятых обязательств по договору.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Передача писем, уведомлений, извещений и иных сообщений
Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п. 15 настоящего Договора, либо устно.
Сообщения между Сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: телефон, факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.
В случае если сообщение одной Стороной другой отправлено по факсу, электронной почте, такое сообщение считается полученным другой Стороной со времени подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм.
В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой Стороной со времени, обозначенного в уведомлении о получении.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.
Свидетельство, выданное соответствующей Торговой Палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.
Антикоррупционная оговорка
Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.
Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 13.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;
передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;
совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора;
не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.
Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, срок окончания действия Договора__________________ года, а в части оплаты - до полного исполнения Заказчиком всех принятых в соответствии с настоящим Договором обязательств.
Допускается продление (пролонгация) срока действия Договора, если при исполнении Договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный Договором, не по вине Поставщика (подрядчика, исполнителя).
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Стороны по Договору обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях отсутствие информации о которых может препятствовать сторонам, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.
Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. При этом оформляется Дополнительное соглашение к Договору.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником Поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене Поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему Договору.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер», именуемый в дальнейшем Заказчик, произвело окончательную приемку товара, поставленного _________________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем Поставшик, по Договору №_____ от «_____» __________ 2025 года.
1. Во исполнение Договора от "___"________ 2025 г. № _____ Поставщик поставил, а Заказчик принял____________________________________., именуемый в дальнейшем "Товар", по качеству:
В результате рассмотрения представленных отчетных документов и Товара, установлено:
Поставленные товары соответствуют/не соответствуют требованиям, установленным условиями Договора от "___"________ 2025 г. № ______, законодательством Российской Федерации.
Поставку товаров по указанному Договору считать окончательно принятой/не считать принятой.
4. Настоящий Акт окончательной приемки товара составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подпись лица ответственного за приемку товара
назначенного Приказом от ____________________________
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.