Тендер - Поставка бытовой химии №318983127

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Требования к составу заявки: с вложением скана документа в виде коммерческого предложения в поле «Документы поставщика» – обязательное указание наименования товара (товарного знака (при наличии), наименования производителя, и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар, сведения о товаре, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, с обязательным указанием цены за единицу, реквизиты участника и др. Не исполнение данного требования влечет отказ в рассмотрении заявки.

Техническое задание

на закупку бытовой химии

1. Назначение товаров и цели использования: Поставка бытовой химии для нужд ГБСУСОН «Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Общие требования к поставляемому товару:

Упаковка товара должна обеспечить сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов. Согласно установленным нормам к данному виду продукции иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и иные разрешительные документы. Документы, подтверждающие качество продукции, представляются Заказчику при поставке.

2. Поставщик гарантирует, что поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не бывшим ранее в употреблении, не восстановлен.

Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании

3. Поставщик предоставляет Государственному заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные cсоответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество Товара.

4. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, ул. Почтовая д.118

5. Сроки и условия поставки товара: Поставка товара осуществляется единовременно, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора. Поставка товара партиями не допускается. Поставка сопровождается счетом, счетом-фактурой, товарной накладной, универсальным передаточным документом, документами, подтверждающими качество, гигиеническими сертификатами. Обеспечение сохранности товара при его хранении и транспортировке. Соблюдение температурных режимов при транспортировке. Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика

5.Порядок оплаты: Заказчик производит оплату Товара в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании выставленных платежных документов.

6. Общие требования к товарам: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе влияющих на возможность использования товара по назначению. Доставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика и входит в цену договора.

6. Требования по комплектности товаров: товар должен иметь декларацию о соответствии.

7. Требования к составу заявки: с вложением скана документа в виде коммерческого предложения в поле «Документы исполнителя» – обязательное указание наименования товара (с указанием модели (при наличии), товарного знака (при наличии), наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар, сведения о товаре, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, с обязательным указанием цены за единицу и общей по позиционно, реквизиты участника и др. Не исполнение данного требования влечет отказ в рассмотрении заявки

ДОГОВОР № ______

г. Брянск «___» _______ 2025г.

________________________именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице_________________________________, действующего на основании _______________с одной стороны, и Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Нехаева Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18.07.2011г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, выполнении работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), раздел 50 п.2 Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБСУСОН «Брянский дом- интернат для престарелых и инвалидов», заключили договор о нижеследующем:

• Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовую химию (далее Товар) в номенклатуре (ассортименте) и количестве согласно Спецификации и Техническому заданию (приложение №1,2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Страна происхождения товара – Российская Федерация

1.3.При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с действующим Законодательством РФ, не допускается замена страны происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2. Цена и условия платежа.

2.1. Общая стоимость договора составляет ( ) рублей копеек, в том числе НДС или НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ. Утвержденная цена договора изменению не подлежит, является окончательной и включает в себя все расходы, связанные с изготовлением и доставкой товара к месту назначения, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора. При заключении или в ходе исполнения договора при изменении потребности в продукции или сроков исполнения договора заказчик вправе изменить их.

• Расчеты за товар производятся в форме безналичного перечисления в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки товара, при наличии правильно оформленной документации, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется: Поставка товара осуществляется единовременно, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора. Поставка товара партиями не допускается. Поставка сопровождается счетом, счетом-фактурой, товарной накладной, универсальным передаточным документом, документами, подтверждающими качество, гигиеническими сертификатами. Обеспечение сохранности товара при его хранении и транспортировке. Соблюдение температурных режимов при транспортировке. Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика

3.2. При поставке Поставщик предоставляет сертификат качества на продукцию.

3.3 При приемке товара Заказчик:

-проверяет соответствие товара условиям настоящего договора;

- проверяет фактическое количество товара с количеством, указанным в сопроводительных документах (счёт-фактуре, накладной);

-проверяет качество поставленного товара;

-при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы.

3.4.Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

3.5.По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.6.Не допускается к приему товар с признаками недоброкачественности, а также товар без сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорт и др.)

3.7.Результаты приемки товара по количеству и качеству оформляются путем подписания сторонами накладной, а в необходимых случаях - актом о нарушении условий договора.

3.8.При нарушении условий поставки, условий настоящего договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий договора, в связи с чем Поставщику направляется уведомление о явке по адресу Заказчика. Уведомление считается полученным Поставщиком после отправки его Заказчиком по электронной почте. Акты о нарушении условий договора, несоответствия поставляемой продукции маркировке, спецификации и заявки обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара и подписания накладной. По окончании исполнения договора поставщик предоставляет заказчику сводную накладную на весь объем поставленной продукции с указанием количества, цены и суммы.

3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

3.10 Выполнение Поставщиком поставки товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении покупателем всего товара и документов, предусмотренных настоящим договором. Ежедневная приемка товара, как и оплата, не тождественна этапу исполнения договора и относится к порядку оплаты, порядку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств. Исполнение данного договора – один этап.

4.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

4.2. Если товар передается без необходимой тары либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить товар либо заменить ненадлежащую тару, а также по своему усмотрению потребовать от Поставщика выполнения условий, указанных в п.5.2. настоящего Договора.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар изготовлен и произведен в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ) на товар и сопровождаться сертификатом качества

5.2. При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

5.3 Поставщик несёт ответственность за недостачу, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. При выявлении вышеуказанных недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть предъявленные материалы и произвести замену Товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 1 суток с момента поступления заявления или вернуть указанную сумму за указанный товар. Выезд и замена Товара производится за счёт собственных средств Поставщика.

5.4 Товар должен поставляться в пределах сроков годности, указанных производителем на упаковке, с учетом сроков хранения на складе.

6. Права и обязанность сторон.

• Заказчик вправе:
• требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;
• требовать при недопоставке передачи недостающего товара;
• отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена;
• отказаться от принятия товара при отсутствии документов, удостоверяющих качество товара, или обнаружении несоответствия качества товара требованиям договора.
• привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчётных документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.п.) и материалов, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора;
• предложить Поставщику изменить предусмотренное договором количество товара в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора;
• отказаться от заключения договора с Поставщиком в случае установления факта:

1) проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Договором;

4) нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) в случае изменения финансово-экономической ситуации у Заказчика.

Заказчик обязан:

- производить оплату поставляемого товара на основании выставленных и надлежащим образом оформленные счет-фактурой, счета и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки, установленные настоящим договором;

- обеспечивать осуществление приемки товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;

- осуществлять контроль по количеству и качеству поставляемого товара;

- обеспечивать своевременное направление заявок на поставку товара Поставщику;

- не принимать и возвращать Поставщику товар с признаками недоброкачественности, без сопроводительных документов, просроченный; со сроком годности меньшим, чем предусмотрено п.5.4 настоящего договора; товар, не соответствующий сопроводительной документации на этот товар (сертификатам соответствия, декларациям о соответствии, паспортам, товарным накладным и т.п.); не соответствующий спецификации или заявке; в случае предоставления Поставщиком противоречивых документов на один и тот же товар.

Во всех этих случаях Заказчик обязан составить акт, который обязаны подписать обе стороны в порядке, предусмотренном настоящим договором.

• Поставщик вправе:
• требовать уплаты цены, установленной п.2.1. настоящего договора за поставленный надлежащего качества, и соответствующий спецификации товар.
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• Поставщик обязан:
• передать товар свободным от любых прав третьих лиц;
• передать товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных договором и соответствующий условиям о качестве, комплектности, ассортименте.
• не нарушать условия настоящего договора, осуществлять поставку партиями, в сроки указанные в заявке Заказчика. Изменение времени поставки, указанного в заявке Заказчика не допускается. Изменение партии поставки согласовывается с Заказчиком.
• при поставке товара Поставщик обязан соблюдать установленный в учреждении пропускной и объектовый режим.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

7.4. В случае поставки некачественного товара, товара не соответствующего требованиям к упаковке (таре), или маркировке, либо не соответствующего спецификации, либо, если фактически поставленный товар не соответствует сопроводительной документации на этот товар (сертификатам, товарным накладным, паспортам и т.п.), поставку товара, оставшийся срок годности которого менее определенного договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора, а также возмещает все дополнительные расходы Заказчика, связанные с ненадлежащим исполнением договора, в том числе убытки. В случае признания компетентными органами поставленного Поставщиком товара, не соответствующим по качеству требованиям, Поставщик заменяет товар на соответствующий качеству, либо возмещает Заказчику стоимость поставленной партии некачественного товара.

7.5. В случае недопоставки товара, а также в случае нарушения сроков поставки, допоставки товара, сроков замены товара, сроков предоставления предусмотренных договором документов на товар, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 10% от цены не поставленного в установленное время Товара (несвоевременно поставленного товара), за каждый день просрочки исполнения, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, но не менее 2000 (двух тысяч) рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения претензии Заказчика. Заказчик вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки (срок поставки указывается в заявках Заказчика).

7.6. В случае признания компетентными органами поставленного Поставщиком Товара не соответствующим по качеству требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ к Товарам данного вида, и наложения компетентными органами на Заказчика административного штрафа, Заказчик вправе выставить исполнителю требование об уплате полного размера наложенного на Заказчика штрафа, а Поставщик обязан оплатить полный размер наложенного на Заказчика штрафа в течении 10 рабочих дней, с момента получения соответствующего требования.

7.7. При несоблюдении Поставщиком обязанности по предоставлению необходимой для Заказчика контактной информации, несвоевременном письменном извещении (3-х дневный срок) Заказчика об изменении контактной информации (адресов, банковских реквизитов, электронной почты, телефонных номеров и иных данных), Заказчик вправе выставить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей, за каждый факт установленного нарушения.

7.8. В случае неисполнения иных обязательств по договору Поставщиком, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от цены договора, но не менее 1000 (одной тысячи) рублей. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщика обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по договору.

8. Основания освобождения от ответственности.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы с подтверждением факта их действия.

8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего договора, будут длиться более месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования о возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Вступление в силу, срок действия,

порядок изменения и расторжения договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действует до 30.01.2026.

10.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к договору.

10.3. Заказчик, по соглашению с Поставщиком, в течение срока исполнения договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах 10% от первоначального объема в сторону увеличения или уменьшения объема в случае изменения потребностей Заказчика в товарах;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цену договора в случае:

а) изменения предусмотренного договором объема закупаемой продукции в пределах 10%;

в) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств Поставщиком, когда должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и срок поставки товаров изменяться не может.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или договора.

10.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае допущения исполнителем нарушений, указанных в п.7.4, п.7.5, п. 7.8 настоящего договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение трехдневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.9. Заказчик в обязательном порядке принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае:

- если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.10. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 12.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

11.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

12.3. Все уведомления и сообщения по настоящему договору направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организаций или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим договором.

12.4. При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в настоящем договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставщику: . При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

12.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.

12.6. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договоре направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, либо с использованием факсимильной связи.

12.7. Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

12.10 Договор заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. По соглашению Сторон Договор может быть подписан в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.

12.11. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.12. Приложение к договору являются неотъемлемой частью договора.

Приложение № 1 –– Спецификация

Приложение № 2 – Техническое задание

Приложение № 3 - Форма акта приема-передачи товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к настоящему договору № ___

«____» _______________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к настоящему договору № ___

«____» _______________ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к настоящему договору № ___

«____» _______________ 20__ года

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

Поставщик _______________ в лице _______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Заказчик ___________ в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Договором от _____________ г. № ________ Поставщик выполнил обязанности по поставке продуктов питания (далее - Товар).

- Посмотреть таблицу с данными

Соблюдение условий перевозки Товара ________________

Итого поставлено Товара на общую сумму ________________, в том числе

НДС _________/НДС не облагается на основании ___________.

Следует получить по настоящему Акту _________(_________) рублей.

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на _____ листах.

Копии товарных накладных от _______

Стороны друг к другу претензий не имеют/ имеют: ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318702238 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Закупка хозяйственных товаров для нужд ГБУЗ "Брянская областная детская больница"	Электронный аукцион #318702238	623 110	3 дня 28.11.2025 09.12.2025
Тендер №318704215 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОЗЫБКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства)	Электронный аукцион #318704215	414 050 Обеспечение контракта: 1%	4 дня 28.11.2025 10.12.2025
Тендер №318770330 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка хозяйственных материалов	Электронный аукцион #318770330	594 787 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 01.12.2025 09.12.2025
Тендер №318806698 Приобретение канцелярских принадлежностей (с результатом)	Электронный аукцион #318806698	30 064 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 01.12.2025 09.12.2025
Тендер №318833387 Поставка соли технической (концентрат минеральный Галит), (по заявке на закупку ЗНЗн--347)	Запрос котировок #318833387	6 976 669	3 дня 01.12.2025 09.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318983084 хозяйственные товары	Малая закупка #318983084	150 000	2 дня 03.12.2025 08.12.2025
Тендер №318983080 Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии и сопутствующих товаров	Запрос котировок #318983080	900 000	4 дня 03.12.2025 10.12.2025
Тендер №318983023 ОГБОУ "КАСИМОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: поставка моющих средств и хозяйственных товаров	Запрос предложений #318983023	См. док.	срок истек 03.12.2025 04.12.2025
Тендер №318982966 ПО "ГАТЧИНСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ" объявляет тендер: Закупка аэрозоли от моли раптор	Запрос предложений #318982966	См. док.	4 дня 03.12.2025 10.12.2025
Тендер №318982958 Дезинфицирующее жидкое мыло Sarasoft R (Сарасофт Р) 1 литр	Электронный аукцион #318982958	370	срок истек 03.12.2025 03.12.2025

Тендеры из региона Брянская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318983031 Выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории Жуковского муниципального округа Брянской области	Запрос котировок #318983031	170 490 Обеспечение заявки: 1 705	4 дня 03.12.2025 10.12.2025
Тендер №318981504 Поставка поверхностного самовсасывающего насоса	Малая закупка #318981504	5 991	срок истек 03.12.2025 04.12.2025
Тендер №318981350 Оказание услуг по обучению по курсу: "Нормы и правила работы в электроустановках "	Малая закупка #318981350	1 000	срок истек 03.12.2025 04.12.2025
Тендер №318981348 Поставка медицинского оборудования и медицинских изделий для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с «Солнышко» г.Суража Брянской области	Малая закупка #318981348	34 303	5 часов 03.12.2025 05.12.2025
Тендер №318981295 Поставка оборудования для нужд МБОУ Пеклинская СОШ (технология)	Малая закупка #318981295	24 147	срок истек 03.12.2025 04.12.2025