Тендер - Поставка бытовой химии №271331728

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ.docx

Лист_согласования_РКПД_по_бытовой_химии_(4)

Лист согласования (визирования)

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК

е

У

У

Утвер

У

Утверждаю И.о директора_____________ Е.Е.Кузяхметова

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку бытовой химии.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении начальной цены единицы товара, работы, услуги для ее определения были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено три ценовыхпредложения.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле: Начальная цена единицы товара, работы, услуги (Цнач)= Цmin, где:

Начальная цена единицы товара, работы, услуги (Цнач) - цена, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); Цmin – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной цены единицы товара - Посмотреть таблицу с данными

Источник 1: ценовое предложение входящее № 123 от 18.04.2024г, получено по результатам запроса от 11.04.2024 № 62

Источник 2: - ценовое предложение входящее № 124 от 18.04.2024г, получено по результатам запроса от 11.04.2024 № 62

Источник 3: - ценовое предложение входящее № 125 от 18.04.2024г, получено по результатам запроса от 11.04.2024 № 62

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50рубля (Четыреста семьдесят тысяч шестьсот восемь рубль пятьдесят копеек)

Сотрудник контрактной службы О.Н.Гришина

Дата формирования обоснования цены: 18.04.2024г

Утверждаю И.о директора_________ Е.Е.Кузяхметова

Описание объекта закупки

на поставку бытовой химии

Наименование и количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

4.Место поставки товара: Тульская обл, г.Киреевск, ул. Кирова, 12

5.Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта по 30 ноября 2024 г, по заявкам заказчика

6.Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан доставить, выгрузить товар на склад. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

7. Требования к гарантийному сроку товаров: Гарантийный срок 12 месяцев

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Не установлены

9. Требования к безопасности товаров: Установлен в соответствии ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

10.Требования по комплектности товара: Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

11. Требования по энергетической эффективности товара: в рамках установленных требований в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил об установлении требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров не установлено.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара не установлено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика: Не установлено

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено.

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Поставщик обязан поставить продукцию в стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения, порчу поставляемой продукции. Упаковка должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений и нарушений.

Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, заводского изготовления, выпуск не ранее 2019 года.

При поставке товара в наличии должны быть регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, инструкции и описания на русском языке и иные документы, предусмотренные для данного вида продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Иные требования к товару. Не установлены.

Проект_контракта

Утверждаю ГУ ТО «ЦРС»

и.о. директора _____________Е.Е.Кузяхметова

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

на поставку бытовой химии

______________ «___»_______ 20__ год

Государственное учреждение Тульской области «Центр развития и сопровождения», именуемый в дальнейшем (наименование заказчика, осуществляющего закупку) "Заказчик", в лице исполняющий обязанность директора Е.Е.Кузяхметовой действующей на основании Устава, и _________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку бытовой химии , (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту) и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРЕЕВСК, УЛИЦА кирова, ДОМ 12.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС___________% ___________рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта.

2.5. По соглашению Сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом количества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.6. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

3.1.1. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КВР 244, КОСГУ 346 в сумме _____ руб, источник финансового обеспечения за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. Оплата по контракту осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке товара.

3.3. Оплата по контракту осуществляется по факту поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к контракту), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) на основании представленных поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) акта приема-передачи товара;

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» обязательно должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.5. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 30 ноября 2024 г ,по заявкам заказчика.

4.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту).

4.3. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию:

а) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

б) счет-фактура или письмо об УСН;

в) счёт на оплату;

г) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

д) акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);

4.4. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.1.2. Представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету контракта для проверки исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.1.3. Незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта;

5.1.4. Устранить обнаруженные недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет поставщик.

5.1.5. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию заказчика заменить товар.

5.1.6. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями контракта;

5.1.7. Поставить товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

5.2.2. Требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар;

5.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

5.4.2. Запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по контракту;

5.4.3. Проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям контракта;

5.4.5. Требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

5.4.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом;

5.4.8. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящим контрактом.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к контракту) и Описанию объекта закупки (приложение № 2 к контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту).

7.2. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 2 (двух) рабочих дней), со дня получения от поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.3 контракта.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) или мотивированный отказ от подписания указанного Акта, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.3. Некачественный и (или) некомплектный товар (факт должен быть подтвержден в установленном порядке) и (или) не соответствующий описанию объекта закупки (приложение № 2 к контракту) должен быть заменен и (или) доукомплектован поставщиком за собственный счет поставщика в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о необходимости замены или допоставки товара.

7.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту), поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.2 контракта.

7.6. Со дня подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к заказчику.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

8.2. Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям контракта, устранение неисправностей, связанных
с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об уплате пени в размере, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 [1] (далее – Правила).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, а также от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), Заказчик направляет поставщику требование об уплате штрафа.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен процентам [2] цены Контракта (этапа), что составляет ___________ (________________) руб. ___ коп. [3] .

(сумма цифрами ) (сумма прописью)

(9.5.) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен ___ процентам [4] цены Контракта (этапа), что составляет _______________ (________________) руб. ___ коп.

(сумма цифрами ) (сумма прописью)

(9.6) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен ___ процентам [5] цены Контракта (этапа), что составляет _______________ (________________) руб. ___ коп. [6] .

(сумма цифрами ) (сумма прописью)

9.7 В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту Услуг поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных Услуг. В случае нарушения поставщиком сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта.

9.8 В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных Услуг), поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных Услуг) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет 1000 (Одна тысяча ) руб. 00 коп. [7] .

(сумма цифрами ) (сумма прописью)

9.9 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

9.10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

9.11 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.12 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет ______________ (________________) руб. ___ коп. [8] .

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 10.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

10.7. Руководитель заказчика, контрактный управляющий (руководитель контрактной службы, работники контрактной службы) обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Законом № 273-ФЗ, в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление информации о соисполнителях, субподрядчиках при цене закупки свыше 100 млн. рублей).

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если невозможность выполнения явилась следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

112.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего контракта, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления наиболее приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения контракта.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

12.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 контракта.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего.

12.5. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 25 декабря 2024 г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за поставленный товар).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

13.2. Все изменения контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к контракту.

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

13.4. В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

13.5. Существенные условия контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.3. Обязательства по контракту считаются выполненными поставщиком после подписания Сторонами Актов приема-передачи товара.

14.4. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

14.4. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Описание объекта закупки

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара

Приложение № 4 - Форма «Мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара»

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

от _____________20__ г. № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:___________________________________________________________

(сумма прописью с учетом НДС)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

Описание объекта закупки

на поставку бытовой химии

Наименование и количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

4.Место поставки товара: Тульская обл, г.Киреевск, ул. Кирова, 12

5.Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения по 30 ноября 2024 г, по заявкам заказчика

6.Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан доставить, выгрузить товар на склад. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

7. Требования к гарантийному сроку товаров: Гарантийный срок 12 месяцев

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Не установлены

9. Требования к безопасности товаров: Установлен в соответствии ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

10.Требования по комплектности товара: Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

11. Требования по энергетической эффективности товара: в рамках установленных требований в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил об установлении требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров не установлено.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара не установлено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика: Не установлено

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено.

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Поставщик обязан поставить продукцию в стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения, порчу поставляемой продукции. Упаковка должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений и нарушений.

Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, заводского изготовления, выпуск не ранее 2019 года.

При поставке товара в наличии должны быть регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, инструкции и описания на русском языке и иные документы, предусмотренные для данного вида продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Иные требования к товару. Не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

ОБРАЗЕЦ

АКТ

приемки-передачи товара

г. ________ «___» _________ 20___ г.

Государственное учреждение Тульской области «Центр развития и сопровождения, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице исполняющего обязанность директора Кузяхметовой Елны Евгеньевны, действующего на основании Приказа № 242-лс от 11.09.2023 г, с одной и _____________________ именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № __ поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество соответствует / не соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

3. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ___ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.

4. Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

5. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

6. Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

Мотивированный отказ

от подписания акта приема-передачи товара

от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).

В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта).

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Приложение: [9]

Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

- Посмотреть таблицу с данными

Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458. ↑

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил) указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил. ↑

В случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание Услуг размер штрафа указывается для каждого этапа. ↑

При заключении Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил. ↑

При заключении Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 5 Правил. ↑

В Контракт включается один из представленных вариантов пункта 5.4 Контракта в зависимости от условий заключения Контракта ↑

Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил. ↑

При наличии в Контракте обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил. ↑

Указывается при наличии. ↑