Тендер - Поставка бытовой химии и дезинфицирующих средств №298667176

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение___Ограничение__преимущество_.docx
• НМЦД_дез.xlsx
• Проект_договора.docx
• Техническое_задание.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.05.2025 по 26.05.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:26.05.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Извещению об открытом запросе котировок

в электронной форме

Техническое задание

на поставку бытовой химии и дезинфицирующих средств

1. Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября дом 65, строение 1.

3. Срок и период поставки товара: С момента заключения договора по 16.06.2025г. Поставка осуществляется по предварительному согласованию Поставщика с Заказчиком о дате, времени поставки товара.

3.1. Условия поставки товара:

Поставка товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом-фактурой либо УПД, актом сдачи-приемки товара, документами, подтверждающими качество товара.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Исполнитель:

Заведующий хозяйством _________________ /Селиванова А. И. /

(подпись/расшифровка подписи)

«____» ________________ 2025 г.

Заведующий общежитием _________________ / Атласова А.В./

(подпись/расшифровка подписи)

«____» ________________ 2025 г.

Заведующий общежитием _________________ / Свиридова И.Н./

(подпись/расшифровка подписи)

«____» ________________ 2025 г.

Приложение № 3 к извещению

о проведении открытого запроса котировок

в электронной форме

Договор № __

г. Канск «___»___________________2025 г.

__________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании ____________, с одной стороны, и краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Науменко Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании результатов открытого запроса котировок в электронной форме № ____ (протокол № __ от ___________ 2025 г.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», п. 1.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГА ПОУ «Канский педагогический колледж», заключили настоящий Договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своевременно осуществить поставку бытовой химии и дезинфицирующих средств (далее – Товар) в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, цена за единицу товара, стоимость товара, качественные характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет: ______ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере: ________руб._______коп. (В случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________руб. ______коп.» заменяются на слова «НДС не облагается».)

Стоимость единицы товара (работ, услуг) определяется соответственно Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, является твердой и определяется на весь срок действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. В цену Договора включается НДС (в случае, если поставщик является плательщиком НДС), стоимость товара, расходы по доставке товара до места поставки, расходы по разгрузке в месте поставки, расходы по гарантии, а также все расходы поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по договору, оплата налогов, акцизов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества, качества Товара и иных условий.

2.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов о приемке, товарной накладной, счетом-фактурой либо УПД, актом сдачи-приемки товара, документами, подтверждающими качество товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

При перечислении денежных средств по настоящему договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении в графе "Назначение платежа" номер и дату настоящего Договора.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с казначейского счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.7. Валютой платежа является российский рубль.

2.8. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Сроки поставки Товара: С момента заключения договора по 16.06.2025г. Поставка осуществляется по предварительному согласованию Поставщика с Заказчиком о дате, времени поставки товара.

Весь товар поставляется одномоментно.

3.2. Место поставки товара: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 65, строение 1.

3.3. Доставка товара до места поставки осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.4. Датой исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара Заказчику является дата подписания Заказчиком приемо-передаточных документов.

3.6. Приемка товара производится в месте поставки товара, представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

В случае если от имени Поставщика действует уполномоченный представитель, то он должен представить соответствующие документы, подтверждающие его полномочия.

3.7. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов: товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика, счёт-фактура, счет на оплату, акт приема-передачи, документы, подтверждающие качество Товара.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям договора, не принимается и считается не поставленным.

3.9. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента подписания акта приема-передачи и товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком).

3.10. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество товара, поставляемого по договору, в течение срока гарантии, установленного производителем (изготовителем) товара, с момента подписания акта о приемке и накладной (универсального передаточного документа, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком).

4.2. Претензии по качеству полученного товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего срока годности.

4.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.4. Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству товара, установленным законом или в установленном законом порядке (в случае, если такие требования установлены), а также соответствующий условиям договора и спецификации (приложение №1 к договору) по качеству.

4.5. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого товара, определенные требованием договора.

4.6. Товар, не соответствующий требованиям качества, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением и возвратом данного товара.

4.7. При возникновении между Поставщиком и Заказчиком спора относительно качества поставляемого товара проводится экспертиза с привлечением Заказчиком экспертной организации, при этом расходы на производство такой экспертизы возлагаются на Поставщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. ПОСТАВЩИК обязан:

5.1.1. Своевременно осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

5.1.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

5.1.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента его доставки к месту поставки.

5.1.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 3.7. раздела 3 настоящего Договора.

5.1.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара в срок, указанный Заказчиком в своем акте о выявленных несоответствиях.

5.1.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.2. ПОСТАВЩИК имеет право:

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком).

5.2.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

5.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

5.3.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.3.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 настоящего Договора.

5.3.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.4.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.4.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.4.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.4.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют требованиям установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней с момента поставки товара и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.7. раздела 3 настоящего Договора.

По итогам приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные (товарно-транспортные накладные, универсальный передаточный документ, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком). Заказчик направляет Поставщику подписанные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки поставленного товара.

6.2. В случае выявления Заказчиком при приемке товара несоответствия поставляемого товара требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, или в случае, если Поставщик предоставил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара таким требованиям, Заказчик отказывает в приемке товара и подписания товарных накладных (товарно-транспортных накладных, универсального передаточного документа, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком).

6.3. В случае несоответствия поставляемого товара Заказчик составляет акт о выявленных несоответствиях и направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с требованием об устранении нарушений и (или) замене товара в установленные сроки, и об уплате штрафных санкций в соответствии с условиями договора.

6.4. Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Заказчика и не являются предметом выбора Поставщика), доукомплектация, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты составления соответствующего акта. Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,03 процента от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0 (десять) процентов от цены Договора.

7.4. В случае нарушения Поставщиком условий п. 3.1, 6.4 Договора Поставщик уплачивает штраф в размере 5,0 (пять) процентов от цены Договора.

7.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.7. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

7.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Договору.

7.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

10.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

– Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

– Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в т. ч. в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Красноярского края.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части гарантийных обязательств и расчётов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара на 5 (пять) календарных дней;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

12.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора.

12.5. В остальном, что не урегулировано настоящим Договором, в части порядка и последствий изменения и расторжения Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор подлежит включению в реестр договоров, заключенных по итогам размещения в единой информационной системе.

13.2. В случае заключения Договора на электронной торговой площадке, договора подписывается сторонами с использованием усиленной и (или) квалифицированной электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, заключаемые между сторонами по настоящему договору и являющимися неотъемлемой частью данного договора, также могут быть заключены сторонами в форме электронного документа и подписаны усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями.

13.3. При изменении адреса, номера расчетного счета, обслуживающего банка, других данных и реквизитов сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону. Сторона, своевременно не уведомившая вторую сторону Договора об изменении адреса или реквизитов, несет риск последствий неисполнения данной обязанности – все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются направленными надлежащим образом для получения соответствующей стороной.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. При прекращении действий настоящего договора стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

13.7. Документы в качестве первичных учетных документов (счет, акт(ы), товарные накладные, акты сверки и иные документы касающиеся данного договора) подтверждающих (сопровождающих) поставку товара(ов) (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг) могут быть представлены в форме универсального передаточного документа – УПД, счета-фактуры, в том числе корректировочных документов к ним по средством электронного документооборота (ЭДО).

13.8.1. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

13.9 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

Спецификация - Приложение №1.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ___

от «____» ________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГА ПОУ "КАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

_______________ / С. В. Науменко

14.05.2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку бытовой химии и дезинфицирующих средств

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Обоснование НМЦД

Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 4 Рекомендуемые образцы форм и документов

Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Рекомендуемые образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на ___________________,

исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных извещением о проведении запроса котировок и проектом договора. Мы гарантируем качество и безопасность товара, работ и услуг в соответствии с условиями назначения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

- участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

-участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.2024

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Руководитель ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город ___________ __________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _______________года, _________________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы_______________________________________________________________

(полное наименование организации)

на закупочных процедурах, проводимых________________________. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, давать разъяснения положений представленных заявок.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна по _______ _____________

(прописью)

Подпись доверенного лица ____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель организации-доверителя ____________________ ___________________

м.п. (подпись) (Ф.И.О.)