Тендер - Поставка бумаги, клея и очистителя для осуществления полиграфической деятельности №304363946

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

3._НМЦД_Бумага,_клей,_очиститель - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_Бумага,_термоклей,_очиститель_18.07

Приложение № 1 к Договору

№ ______ от «___» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бумаги, клея и очистителя для осуществления полиграфической деятельности

1 Общая информация об объекте закупки

• Объект закупки: поставка бумаги, клея и очистителя для осуществления полиграфической деятельности (далее - Товар).
• Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

01.15.01.06.06 БУМАГА МЕЛОВАННАЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ;

01.11.03.07.02 КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ;

01.20.04.01.13 СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

• Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа:

Бумага мелованная для печати;

Клей полимерный;

Средство для очистки механизмов и электрооборудования.

• Место поставки Товара: г. Москва, Леонтьевсий пер., д. 26.
• Количество Товара: в соответствии с Приложением 2 «Спецификация» к Техническому заданию.
• Срок поставки Товара: с 01 по 15 день с момента заключения Договора.
• Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

Приложение 2 – «Спецификация».

Стандарт Товаров

2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в пункте 1.6 настоящего Технического задания. Товар должен быть поставлен Заказчику в строгом соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» и Приложением 2 «Спецификация» к Техническому заданию.

2.3 В соответствии с требованиями Договора Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Документ о приемке.

Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;

- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.4 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.5 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.4 настоящего Технического задания.

2.6 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

2.7 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.6 и 6.7 настоящего Технического задания.

2.8 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.9 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

Требования к безопасности товаров

4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара (при необходимости).

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.1, 6.8, 6.9 настоящего Технического задания.

4.4 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.3 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.5 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

6.5 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.6 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П4 6).

6.7 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

6.8 "ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (Приказ Росстандарта от 09.10.2019 N 922-ст).

6.9 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Техническому заданию

Спецификация

на поставку бумаги, клея и очистителя для осуществления полиграфической деятельности

1. За счет средств субсидии из бюджета города Москвы по Договору
№ ДЭПР/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 23.12.2024, Идентификатор▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть062:

- Посмотреть таблицу с данными5._Договор_2025-ПЛГР-11

Договор ПОСТАВКИ № 2025-ПЛГР-11

г. Москва «___» июля 2025 года

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегического развития города Москвы» (АНО «Мосстратегия»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора Минина Владислава Витальевича, действующего на основании Доверенности от 02 июля 2024 г. № 6/2/2024, с одной стороны,

и ______________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу, клей и очиститель для осуществления полиграфической деятельности (далее - Товар), в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.3. С момента передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар, проданный в кредит - не признается находящимся в залоге у Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______________________, в том числе НДС ___%, что составляет ________________/НДС не облагается на основании_____, и включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи (далее – Цена Договора).

2.2. Все затраты Поставщика по доставке Товара по адресу, указанному в пункте 3.3. Договора, по разгрузке-погрузке Товара, сборке, настройке, пуско-наладке, а также консультации по работе оборудования включены в стоимость Товара.

2.3. В случае отгрузки Поставщиком Товара, не соответствующего по качеству стандартам, иной документации, образцам (эталонам) или условиям настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от поставки Товара.

2.4. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. Оплата стоимости Товара производится после осуществления всего объема поставки, в безналичном порядке путем перечисления Цены Договора со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке - надлежаще оформленного и подписанного Сторонами универсального передаточного документа (или товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счет-фактуры (при наличии)), на основании оригинала счета, оформленного надлежащим образом, но не ранее даты доведения средств целевого финансирования до Заказчика.

Обязательство Заказчика по оплате цены Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере предусмотренным Договором, с лицевого счета Заказчика.

2.6. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора может быть изменена на основании экспертного заключения о достоверности определения Цены договора, выданного специализированной организацией.

2.7. Заказчик вправе изменить (увеличить или уменьшить) не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный Договором объем Товара при изменении потребности в таких Товарах, на поставку которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Товара, не предусмотренных Договором. При изменении объема Товара Цена Договора изменяется по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

2.8. Для проверки качества поставленного Товара, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.9. В случае проведения Экспертизы о достоверности определения цены, окончательная оплата по Договору осуществляется на основании Документа о приемке, счета и экспертного заключения о достоверности определения цены Договора, выданного специализированной организацией.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях, установленных настоящим Договором в сроки, указанные в п.1.Технического задания.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

3.3 Поставка Товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в п. 1 Технического задания.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар, осуществить погрузочно-разгрузочные работы Товара, осуществить сборку, настройку, пуско-наладку Товара в сроки и по адресу, указанным в п.1 Технического задания.

4.2. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно- разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании, и должны быть готовы к использованию Заказчиком.

4.4. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

4.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.

4.6. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.9. В день поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг – при наличии), и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счет, Документ о приемке в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком.

4.10. Заказчик принимает поставленные Поставщиком Товары по количеству для осуществления последующей приемки по качеству на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании.

4.11. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного Товара (и сопутствующих услуг- при наличии) по качеству, направляет Поставщику по адресу, указанному в разделе 15 Договора, подписанный Документ о приемке, либо информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных Товаров (и сопутствующих услуг- при наличии), либо информацию о мотивированном отказе от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг – при наличии), либо информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг – при наличии) в связи с необходимостью устранения недостатков Заказчик делает соответствующую отметку в Документе о приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

В случае выявления существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные пп. 2 ст. 475 ГК РФ о замене его Товаром надлежащего качества. В таком случае Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

4.12. По факту устранения недостатков/дефектов Товара Поставщик направляет в адрес Заказчика отчет об устранении недостатков/дефектов. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных Товаров, Заказчик принимает поставленные Товары (и сопутствующие услуги – при наличии), подписывает Документ о приемке и направляет Поставщику по адресу, указанному в разделе 15 Договора.

4.13. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Документ о приемке в установленном Договором порядке является основанием для оплаты Поставщику поставленных Товаров (и сопутствующих услуг – при наличии).

4.14. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания Заказчиком и Поставщиком Документа о приемке в установленном Договором порядке.

4.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком в установленном Договором порядке.

4.16. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена.

ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить поставку Товара согласно условиям настоящего Договора и Технического задания.

5.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

5.4. Поставщик предоставляет Заказчику все необходимые сертификаты и технические документы на поставляемый Товар в момент его поставки.

5.5. Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки поставки Товара.

5.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем направления соответствующей информации по адресу местонахождения Поставщика, указанному в разделе 15 Договора.

6.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Заказчик обязан при получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара.

ГАРАНТИИ

7.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.

• Гарантийный срок Товаров указывается в Техническом задании.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных Товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар.

7.5. Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

7.6. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

7.10. В случае непредоставления Поставщиком полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи вследствие отсутствия у такой информации.

7.11. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет: 10 (десять) процентов от Цены Договора.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

8.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся также забастовки, нормативные акты государственных органов.

9.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.

9.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обстоятельства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение.

9.5. После прекращения действия указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

9.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор и возвратить все полученное ею по Договору.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение условий Договора возможно только по обоюдному согласию Сторон.

10.2. Досрочное внесудебное расторжение Договора одной из Сторон может иметь место в случаях:

-неоднократного нарушения сроков поставки Товара (применяется, если Договором или спецификацией предусмотрена не единовременная, а поэтапная поставка);

-при поставке Товара с отступлением по качеству от стандартов, иной документации, образцов (эталонов) или условий Договора;

-при объявлении Заказчика неплатежеспособным или банкротом;

-в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также решений государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора, действующих свыше одного месяца.

10.3. В случае расторжения Договора Сторона должна предупредить об этом другую Сторону письменно за 10 (десять) рабочих дней.

10.4. Поставщик, возмещает по требованию Заказчика все понесенные в результате неисполнения настоящего Договора убытки.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия по настоящему Договору, все споры, вытекающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, либо признанием его недействительным подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года включительно.

13.2 Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия Договора).

14. ПРОЧИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Каждая из Сторон гарантирует наличие у нее всех необходимых полномочий, согласований, одобрений и разрешений, необходимых ей для подписания и/или исполнения настоящего Договора (в т.ч. в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Стороны), а также подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет все необходимые полномочия на его подписание от имени соответствующей Стороны. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 Договора, или нарочно, а также с использованием, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

14.2. Стороны пришли к соглашению, что, если корреспонденция направляется посредствам почтовой связи и законодательством РФ прямо не предусмотрено иное, почтовое отправление считается полученным другой Стороной на следующий рабочий день после ее прибытия на узел связи по адресу получателя путем отслеживания ее нахождения по трек-номеру на сайте ПОЧТА РОССИИ https://www.pochta.ru/tracking. В случае отсутствия информации о нахождении корреспонденции на сайте ПОЧТА РОССИИ –почтовое отправлено считается полученным по истечении десяти рабочих дней с даты его направления другой Стороной по адресу Стороны-получателя, указанному в разделе 15 Договора.

14.3. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. В случае отказа адресата от получения уведомления – в день составления акта о невозможности вручения/отказа от вручения представителем курьерской службы или по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты поступления уведомления на почту. Для целей настоящего Договора в случае обмена уведомлениями посредством электронной почты, Стороны пришли к соглашению об использовании следующих адресов электронной почты:

Со стороны Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Со стороны Поставщика: ______________.

14.4 Исходящая корреспонденция Поставщика, направленная иным способом либо подписанная не единоличным исполнительным органом, не влечет Заказчика никаких правовых последствий не зависимо от ее содержания.

14.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

14.6. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам полностью или частично без предварительного письменного согласия на то другой Стороной.

14.9. Источник финансирования: средства субсидии из бюджета города Москвы.

14.10. Стороны дают согласие на осуществление Департаментом экономической политики и развития города Москвы (или иным Уполномоченным органом), а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Поставщиком и Заказчиком условий, целей и порядка предоставления Субсидии при осуществлении Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе путем проведения выездных мероприятий.

14.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, а именно:

Приложение № 1: «Техническое задание».

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными