Тендер - Поставка бакалейной продукции №318398181

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Макарова, дом 11.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.11.2025 по 27.11.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:625015, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Макарова, 11,Дата подведения итогов:27.11.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ЭМ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Извещение

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бакалейной продукции

- Посмотреть таблицу с данными

1. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузоразгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Макарова, дом 11.

3. Срок поставки товара: с даты заключения Договора по 31 мая 2026 года отдельными партиями по заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика.

4. Условия поставки: товар поставляется в рабочие дни Заказчика отдельными партиями согласно заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика. Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки Заказчика на поставку товара. Заказчик подаёт заявку на поставку товара Поставщику в письменном виде в электронной форме посредством связи Интернет, путём телефонной или факсимильной связи. На следующий рабочий день с момента получения заявки Поставщик производит поставку товара в полном объеме. Время доставки: с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может быть произведена срочная поставка товара (в день подачи заявки, в течение 3-х часов с момента получения заявки).

Не заказанный Заказчиком товар в период действия договора Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается. Не выборка товара Заказчиком не является основанием для предъявления претензий.

Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего продукты, за работу водителя, экспедитора и грузчика.

Обязательные условия:

— доставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика на специально оборудованной машине, поддерживающей температуру хранения продуктов;

— транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке с периодической дезинфекцией;

— транспорт должен предохранять продукты от дождя, пыли и других возможных загрязнений;

— выделяемый для перевозки транспорт Поставщика должен иметь санитарный паспорт. Экспедиторы, грузчики, водители должны быть обеспечены спецодеждой и иметь санитарные книжки.

5. Требования к товару: Поставляемый товар должен быть от производителя. На упаковке должны быть указаны наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, вид, сорт, дата выработки, масса нетто, срок изготовления и срок годности.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ на данный товар, в том числе:

— Федеральному Закону от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

— Федеральному Закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98;

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2012г. № 33 «Об упаковке, хранении и транспортировке пищевых продуктов».

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

7. Остаточный срок годности товара на момент передачи Заказчику должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара.

8. Каждая партия поставляемых продуктов питания (каждого вида) должна сопровождаться сопроводительными документами: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

Приложение № 2

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,

являющегося предметом закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. Проект договора

ДОГОВОР № ________

на поставку бакалейной продукции

г. Тюмень «___»_________2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детский морской центр «Алый парус» города Тюмени (МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Проценко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения неконкурентной закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол оценки и сопоставления предварительных предложений участников закупки в электронном магазине № _________ от ________ г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор заключен в соответствии с условиями извещения о закупке № и по цене, предложенной Поставщиком.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку бакалейной продукции (далее – «Товар») в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Наименование, количество, характеристики поставляемого товара по Договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация» к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар на момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не продан, не заложен и не арестован.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________________ (__________________) руб. ___ коп, включая НДС / НДС не облагается.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузоразгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несёт Поставщик.

2.4. Основанием для оплаты Заказчиком Поставщику поставленного товара является счёт для оплаты, с указанием суммы, назначения соответствующего платежа и реквизитов для зачисления платежа, который предоставляется Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки товара и предоставления документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора.

В случае если Поставщик не предъявил Заказчику надлежаще оформленный счёт на оплату, а также документы, предусмотренные п. 5.3. настоящего Договора, при наличии соответствующего Акта приёма-передачи товара, обязательства у Заказчика для совершения платежа не наступают.

2.5. Расчёт с Поставщиком за поставленные товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком счёта на оплату и приёмопередаточных документов: товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД в 2-х (двух) экземплярах, счёт-фактуры (если выставление счёта-фактуры является обязательным), а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для данных видов товаров. Заказчик на основании предоставленных выше документов не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Заказчиком документов о приёмке производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Изменение цены товара в одностороннем порядке Поставщиком не допускается. Поставщик вправе направить Заказчику предложение об изменении цены товара, если наступят обстоятельства, не зависящие от Сторон. Изменение цены Договора возможно в порядке, предусмотренном в п. 10.13. настоящего Договора.

2.8. В соответствии с п. 5 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ в случае если оплата по настоящему Договору осуществляется за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объёма товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведённых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству товара.

3.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

3.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

3.4. Остаточный срок годности товара должен соответствовать каждому виду товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.5.Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать законодательству Российской Федерации, а именно: Федеральному закону от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880);СанПин 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Каждая партия товара сопровождается: удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах, товарно–транспортной накладной/универсальном передаточном документе Поставщика.

3.6. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды товара.

3.7. Качество каждой партии товара подтверждается лабораторными испытаниями, результаты которых оформляются экспертными заключениями и предоставляются Поставщиком вместе с товаром.

3.8. Претензии, связанные с несоответствием товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение остаточного срока годности товара.

3.9. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.2. Отказаться от приема и оплаты товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки товара в полном объеме подписать Акты приема–передачи товара или сообщить о причинах отказа их подписывать.

4.2.3. Производить оплату поставленного товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных/универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар, при условии выполнения действий по поставке товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку и разгрузку товара на склад Заказчика по его адресам. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

4.4.2. Передать Заказчику товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком).

4.4.5. Водитель и экспедитор, доставляющие продукты, обязаны иметь санитарную книжку с пройденным в установленные сроки медосмотром и допуском к работе, а также спецодежду или халаты. У водителя транспортного средства должен быть акт о проведении дезинфекции автотранспорта, перевозящего продукты питания.

4.4.6. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Порядок поставки и передачи товара:

5.1.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Макарова, дом 11.

Срок поставки товара: с даты заключения Договора по 31 мая 2026 года отдельными партиями по заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика.

Товар поставляется в рабочие дни Заказчика отдельными партиями согласно заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика. Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки Заказчика на поставку товара. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия Договора определяется с учётом потребностей Заказчика.

Срок выполнения заявки: Заказчик подаёт заявку на поставку товара Поставщику в письменном виде в электронной форме посредством связи Интернет, путём телефонной или факсимильной связи. На следующий рабочий день с момента получения заявки Поставщик производит поставку товара в полном объеме. Время доставки: с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может быть произведена срочная поставка товара (в день подачи заявки, в течение 3-х часов с момента получения заявки).

Не заказанный Заказчиком товар в период действия Договора Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается. Не выборка товара Заказчиком не является основанием для предъявления претензий.

5.1.2. В соответствии с нормами ст. 457 ГК РФ, поставка товара по истечении срока и времени, установленного пунктом 5.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к товару и является ответственностью Поставщика.

5.2. Поставщик обеспечивает сохранность товара до надлежащей передачи его Заказчику.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего товара или товара, указанного в заявке Заказчика (в случае, если предусмотрена поставка товара отдельными партиями), в место назначения в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего Договора и предоставления приёмопередаточных документов в 2 экземплярах, подписанных со стороны Поставщика, а также документов, подтверждающих качество товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приёмке (Акт приёма-передачи).

5.4. Приёмку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента товара осуществляет должностное лицо, ответственное за приёмку товаров или приёмочная комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено документами, предусмотренными разделом 3 настоящего Договора.

5.5. Транспортировка продуктов осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию (СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Автотранспорт, которым производится доставка товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров. Шофер-экспедитор (экспедитор), шофер-грузчик должны иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, работать в спецодежде, строго соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила транспортировки (разгрузки) пищевых продуктов.

5.6. Товар, отгруженный Поставщиком после получения Заказчиком уведомления об изменении цены товара, оплачивается по цене, уставленной в настоящем Договоре.

5.7. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту товара.

5.8. В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки товара, изменить ассортимент товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик.

5.9. Для проверки поставленного товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества поставляемого товара, Заказчик вправе:

— обязать Поставщика в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик;

— принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора согласно п. 10.10 настоящего Договора.

Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.14 настоящего Договора.

5.10. Во всех иных вопросах приёма-передачи товара, неурегулированных настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются Инструкциями «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. № П-7 и «О порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.07.1965 г. № П-6 (с изменениями), иным действующим законодательством Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Договором.

6. УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности товара.

6.2. Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать её для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней в порядке, определённом пунктом 5.8 раздела 5 настоящего Договора.

6.3. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки и обязуется заменить товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

6.4. На упаковке должна быть маркировка, соответствующая требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация о товаре на русском языке: полное наименование товара, количество в упаковке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств.

7.4. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на срок более чем 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе отказаться от приёма и оплаты товаров, а также потребовать уплату штрафа в размере 1 % от стоимости Договора, путём направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления (претензии).

7.9. В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесённые им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных Договором.

Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с Заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит Заказчику, а также все понесённые Заказчиком убытки.

Заказчик не несёт ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафов, пени), чем порядок, предусмотренный настоящим Договором, размер такой неустойки и порядок её начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

7.15. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7.16. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме.

8.4. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

8.5. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

8.6. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

9.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. Если при осуществлении закупки был установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускается: при исполнении Договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

10.4. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускается: при исполнении Договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если Договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

10.5. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): при исполнении Договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если Договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

10.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к Договору и внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

10.7. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договором.

В том числе заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

— неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (два и более раз);

— наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком обязательств по Договору составляет 5 (пять) рабочих дней;

— по другим основаниям, предусмотренным Договором.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора на любом этапе его исполнения в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

— Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

— Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить Договор;

— Поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, на этапе подачи заявки, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с разделом 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

10.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В таком случае решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора

10.11. Решение о расторжении Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора оформляется Заказчиком в произвольной форме в виде протокола (решения) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в котором должна быть указана информация о дате принятия решения; реквизиты Договора и информация Поставщике, с которым Заказчик расторгает Договор; о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения (включая реквизиты документов, подтверждающих данные факты); иная информация (при необходимости).

10.12. Решение о расторжении договора размещается в ЕИС не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения и направляется Поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в ЕИС.

10.13. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.14. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

12.1. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде и подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром.

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

12.2. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к Договору, информационные письма.

12.3. Документы в электронной форме, подписанные КЭП, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

12.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

12.5. Каждая из сторон несёт ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без её согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

12.6. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

12.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

12.8. Для осуществления электронного документооборота заключение договоров с оператором электронного документооборота, установка специального программного обеспечения обеспечиваются Сторонами самостоятельно.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 мая 2026 года, в части оплаты исполненных обязательств – до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

— Приложение № 1 «Спецификация».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МАУ ДО ДМЦ «Алый парус»
города Тюмени

/Н.В. Проценко /

Приложение № 1

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 2025 г.

Спецификация

Поставка бакалейной продукции

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена Договора: .

Цена Договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузоразгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Макарова, дом 11.

3. Срок поставки товара: с даты заключения Договора по 31 мая 2026 года отдельными партиями по заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика.

4. Условия поставки: товар поставляется в рабочие дни Заказчика отдельными партиями согласно заявке Заказчика с указанием адреса Заказчика. Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки Заказчика на поставку товара. Заказчик подаёт заявку на поставку товара Поставщику в письменном виде в электронной форме посредством связи Интернет, путём телефонной или факсимильной связи. На следующий рабочий день с момента получения заявки Поставщик производит поставку товара в полном объеме. Время доставки: с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может быть произведена срочная поставка товара (в день подачи заявки, в течение 3-х часов с момента получения заявки).

Не заказанный Заказчиком товар в период действия договора Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается. Не выборка товара Заказчиком не является основанием для предъявления претензий.

Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего продукты, за работу водителя, экспедитора и грузчика.

Обязательные условия:

— доставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика на специально оборудованной машине, поддерживающей температуру хранения продуктов;

— транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке с периодической дезинфекцией;

— транспорт должен предохранять продукты от дождя, пыли и других возможных загрязнений;

— выделяемый для перевозки транспорт Поставщика должен иметь санитарный паспорт. Экспедиторы, грузчики, водители должны быть обеспечены спецодеждой и иметь санитарные книжки.

5. Требования к товару: Поставляемый товар должен быть от производителя. На упаковке должны быть указаны наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, вид, сорт, дата выработки, масса нетто, срок изготовления и срок годности.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ на данный товар, в том числе:

— Федеральному Закону от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

— Федеральному Закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36;

— Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98;

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2012г. № 33 «Об упаковке, хранении и транспортировке пищевых продуктов».

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

7. Остаточный срок годности товара на момент передачи Заказчику должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара.

8. Каждая партия поставляемых продуктов питания (каждого вида) должна сопровождаться сопроводительными документами: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3.

Образец заполнения предложения на участие в закупке в электронном магазине

Кому: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Детский морской центр «Алый парус» города Тюмени

от «____» ______________2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ № ЭМ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку бакалейной продукции

(далее – закупка в электронном магазине)

1. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Изучив данную закупку в электронном магазине, (полное и сокращенное наименование (при наличии последнего), сведения об организационно-правовой форме (для участника закупки - юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для участника закупки - физического лица), сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для участника закупки – индивидуального предпринимателя), в лице (наименование должности, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи предложения от имени участника закупки, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Извещения) действующего(ей) на основании (указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица) выражает согласие на поставку товара, который указан в извещении о закупке в электронном магазине, на условиях, предусмотренных проектом договора на поставку товара, и направляет настоящее предложение:

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Установлены ОГРАНИЧЕНИЕ согласно Приложения № 2 и ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения по Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Пункт 17 Извещения о проведении закупки в электронном магазине).

Полная и окончательная стоимость поставки товара, который указан в извещении о проведении закупки в электронном магазине, на условиях, предусмотренных проектом договора и техническим заданием на поставку товара, составляет:

______________________ (___________________) рублей, с учётом НДС / НДС не облагается.

_________________ _____________________________

(должность) (расшифровка подписи, ФИО)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ,

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Участник закупки: укажите участника закупки подтверждает:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

12) для юридического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

13) для физического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

М.П.

* Содержание столбцов 2,3,4 Таблицы № 1 участник закупки оставляет неизменным ↑

** Участник закупки указывает (декларирует) в столбце 5 Таблицы № 1 наименование страны происхождения поставляемых товаров ↑