Тендер - Поставка бакалеи №318124336

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК_МСП___Бакалея_2026__2_.docx
• НМЦК_Бакалея__3_.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.11.2025 по 28.11.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МАОУ СОШ №14

А.С. Айсина

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Тобольск, 2025

Документация

Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ №14 г. Тобольска

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о

запросе котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

ПРИЛОЖЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ (Приложение №1)

Приложение №2

к документации запроса котировок

Форма заявки

Изучив проект договора и извещение № ___________________ о проведении запроса котировок в электронной форме ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):____________________________________________

Место жительства (для физического лица): _____________________________________________

Контактный телефон: _______________________________________________________________

Адрес электронной почты:______________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/ КПП________________________

ОГРН _______________________

ОКАТО______________________

ОКТМО______________________

ОКОПФ______________________

ОКПО________________________

Дата поставки на учет в налоговом органе____________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________/ к/с _________________________

готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, а именно:

1. Наименование характеристики и количество поставляемых товаров*

- Посмотреть таблицу с данными

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № ____ к документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

2. Стоимость товара, работ, услуг: _________ руб. ____ коп. (сумма прописью)

Цена договора включает в себя все расходы, в том числе, расходы на подтверждение качества и безопасности товара, тару (кроме многооборотной), упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, связанные с доставкой товара до Заказчика, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3. Согласен исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок в электронной форме и проекте договора.

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Участник запроса котировок (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________/______________/

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) М.П.

«Декларация об отсутствии у участника закупки фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе»

У Участника закупки ___________________________________________________________________________
(указать наименование участника) :

отсутствуют факты неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе.

- Посмотреть таблицу с данными

«Декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Сведения об участнике закупке ___________________________________________________________
(указать наименование участника)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к извещению

О запросе котировок в

электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на 2026

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: В случае отмены ГОСТа, действующего на момент составления технического задания, в период действия контракта, Поставщик обязан поставить продукцию в соответствии с ГОСТом, введенным в действие взамен утратившего силу.

5. Требования к безопасности, качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к упаковке поставляемого товара:

5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям и нормам, установленным:

- СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

- Техническими регламентами Таможенного союза, утвержденными решениями Комиссии таможенного союза, за исключением требований к отдельным видам продукции, процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты еще не вступили в силу на территории Российской Федерации:

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.

5.2. Поставляемый товар должен быть расфасован и упакован в материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют обеспечить сохранность их качества и безопасность при хранении, транспортировке и реализации.

5.3. Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку. Маркировка должна соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

5.4. Качество и безопасность поставляемой продукции должно подтверждаться документами: сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров:

6.1. Поставляемый товар должен иметь годность (остаточный срок годности) не менее 80% от установленного предприятием изготовителем срока годности.

6.2. В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Покупателем.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

7. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

7.1. Поставка осуществляется по заявке, в которой указывается количество товара. Заявки направляются по почте, факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом (телефонная связь).

7.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента доставки товара Покупателю и принятия его путем подписания товарных накладных или УПД.

7.3. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

7.4. По факту поставки товара Поставщик и Покупатель подписывают товарные накладные или УПД.

7.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарных накладных Поставщик и Покупатель подписывают акт сверки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению

О запросе котировок в

электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

г. Тобольск «__» _________ 2025года

______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с одной стороны, и

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Айсиной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола запроса котировок цен № ___________ от 2025 года, руководствуясь Федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка продуктов питания (далее Товар) партиями по предварительной письменной заявке Покупателя надлежащего качества в установленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принять, оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресам:

Детский сад▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тобольск, микрорайон Южный, д. 4.

Сроки поставки товара: с 01.01.2026 по 31.12.2026 года.

1.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям закона РФ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

1.5. Не допускается поставка продуктов питания, содержащих генномодифицированные организмы (ГМО).

1.6. Не допускается поставка продуктов питания из стран, на которые введены временные ограничения или запреты на экспорт в Российскую Федерацию.

1.7. Деятельность Поставщика должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

1.8. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.2. Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Поставщик.

2.4. Основанием для оплаты Заказчиком Поставщику поставленного Товара является счет для оплаты, с указанием суммы, назначения соответствующего платежа и реквизитов для зачисления платежа, который предоставляется Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора.

В случае, если Поставщик не предъявил Заказчику надлежаще оформленный счет на оплату, а также документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора, при наличии соответствующего Акта приема-передачи Товара, обязательства у Заказчика для совершения платежа не наступают.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры, подписанной обеими Сторонами товарной накладной/ универсального передаточного документа. Заказчик на основании предоставленных выше документов в течение 7(семи) рабочих дней , производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7 В соответствии с ч.5 статья 78.1 БК РФ. Покупатель по соглашению с Поставщиком вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара, работ, услуг в случае уменьшения, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать законодательству Российской Федерации, а именно: Федеральному закону от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880); СанПин 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Каждая партия товара сопровождается: удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах, товарно – транспортной накладной/универсальном передаточном документе поставщика.

3.2. Качество каждой партии Товара подтверждается лабораторными испытаниями, результаты которых оформляются экспертными заключениями и предоставляются Поставщиком вместе с Товаром.

3.3. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.2. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

4.1.3. Изменить предусмотренный Договором объем закупаемого Товара. При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема Товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

4.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки Товара в полном объеме подписать Акты приема–передачи Товара или сообщить о причинах отказа их подписывать.

4.2.3. Производить оплату поставленного Товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке Товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных/универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1.Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.2.Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, при условии выполнения действий по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку и разгрузку Товара на склад Заказчика по его адресам. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение №1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

4.4.2. Передать Заказчику Товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту Товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи Товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком).

4.4.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Порядок поставки и передачи Товара:

5.1.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, город Тобольск, мкр Южный, 4.

Сроки поставки товара: с «01» января 2026 года по «31» декабря 2026 года, согласно заявке Заказчика, время поставки с 08.00 ч. до 10.00 ч.

Погрузка – разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Товар поставляется партиями по заявкам Заказчика. Заказчик в срок до 15 часов дня, предшествующему перед днем поставки подает заявку на поставку товара поставщику в письменном виде, путем телефонной или факсимильной связи. Поставщик производит поставку товара согласно полученной заявке в полном объеме. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может быть произведена срочная поставка товара (в день подачи заявки, в течение 3-х часов с момента получения заявки).

5.1.2. В соответствии с нормами ст.457 ГК РФ, поставка Товара по истечении срока и времени, установленного пунктом 5.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к Товару и является ответственностью Поставщика.

5.2. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего Товара указанного в заявке Заказчика в место назначения в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего Договора и предоставления Акта приема-передачи Товара и товарных накладных в 2 экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, универсального передаточного документа, а также документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора.

Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приема-передачи).

5.4. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента Товара осуществляет комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено документами, предусмотренными пунктами 3.1., 3.2. настоящего Договора.

5.5. Транспортировка продуктов осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров. Шофер-экспедитор (экспедитор), шофер-грузчик должны иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, работать в спецодежде, строго соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила транспортировки (разгрузки) пищевых продуктов.

5.6. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту Товара.

5.7. В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки Товара, изменить ассортимент Товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного Товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик.

5.8. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества, ассортимента поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара.

Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.10 настоящего Договора.

6. УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация о товаре на русском языке: полное наименование Товара, количество в упаковке. Товар должен быть упакован в тару или упаковку, которая обеспечивает сохранность при транспортировке товара.

6.2. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

7.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального Банка, действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени).

7.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара, Поставщик на основании предъявленной Заказчиком претензии уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

7.12. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7.13. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

7.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены Договора. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

8.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

8.4. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

9.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае:

- не поставки, нарушения сроков поставки продукции (партии/части продукции), указанных в спецификации два и более раза;

- поставки Товара ненадлежащего качества, количества или ассортимента, указанных в спецификации два и более раза;

- если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами или работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует по 31.12.2026 года, в части оплаты исполненных обязательств действует до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

12.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

12.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ на 1год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Проекту Договора №___

от «___»______2025__ г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными