Тендер - Поставка автохимии №317646378

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
x

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования

Кировской области

________________К.Е. Ситников

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку автохимии

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра образования

Кировской области

______________К.Е. Ситников

«___» ___________ 20__ г.

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _____

- Посмотреть таблицу с данными

Министерство образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ , действующей(его) на основании ________________, и __________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автохимию (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставка товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему контракту).
1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 23.
1.4. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______( ______ рублей ___ копеек), в том числе НДС/ НДС не облагается.
Цена настоящего контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.2. Оплата товара производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) и представления Поставщиком счета (счета-фактуры или УПД).
Оплата за счет средств областного бюджета.
2.3. В цену настоящего контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, затраты по хранению товара на складе Поставщика и иные расходы, связанные с поставкой товара по месту нахождения Заказчика.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, расчеты производятся с учетом размера неустойки (штрафа, пени), указанной в разделе 6 контракта, с указанием основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени).
2.6. В случае исполнения Заказчиком обязательства по оплате без удержания неустойки (штрафа, пени) согласно пункту 2.5 контракта, Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.1.2. Обеспечить выполнение требований к безопасности товара предъявляемым к безопасности товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика документы и информацию, связанные с исполнением контракта.
3.1.4. Поставить товар в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Гарантировать соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и нести все расходы по замене дефектного товара. Срок по замене дефектного товара – в течение 14 календарных дней с момента получения Поставщиком официального уведомления Заказчика.
3.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
3.2. Поставщик вправе досрочно по согласованию с Заказчиком поставить товар.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять поставленный товар по комплектности и качеству в соответствии с условиями контракта. В случае отсутствия претензий подписать товарную накладную (или УПД).
3.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями и в сроки, установленные контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанных с выполнением контракта.
3.4.2. Требовать полного возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие поставки ему товара ненадлежащего качества.
3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Условия поставки товара
4.1. Товар поставляется в соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение к настоящему контракту), с соблюдением правил транспортировки, условий хранения товара и в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
4.2. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты настоящего контракта, дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.
4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к безопасности товара, предъявляемым к безопасности товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.4. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику пакет товарно-сопроводительных документов (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью и печатью Поставщика в случае её наличия)), подтверждающих качество, страну происхождения и безопасность товара, а также гарантийные обязательства Поставщика в отношении товара, а Заказчик производит приемку по качеству поставляемого товара.
4.5. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении).

Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Приемка товара производится в соответствии с условиями контракта с участием уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика.
5.2. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим контрактом, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком в следующем порядке:
5.2.1. В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия товарно-сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.2.2. После внешнего осмотра товара (пункт 5.2.1 настоящего контракта) проверяются технические и качественные характеристики товара, указанные в Спецификации (Приложение к настоящему контракту).
5.2.3. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.5 настоящего контракта.
5.2.4. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.2.5. Обо всех нарушениях условий настоящего контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным по адресам, указанным в контракте.
5.2.6. Поставщик в установленный в извещении (пункт 5.2.5 настоящего контракта) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении настоящего контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к настоящему контракту.
5.2.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».
5.3. Оформление результатов приемки осуществляется путем подписания Заказчиком товарной накладной, (или УПД) в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной или УПД) Заказчиком несет Поставщик.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
6.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
6.11. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 (семь) дней.
В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Поставщика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые принял Заказчик, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения обязательств.
6.12. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего контракта, и не урегулированные путем переговоров, или в претензионном порядке подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Расторжение контракта
8.1. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту и возможны в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частями 8-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами электронными подписями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Приложение к настоящему контракту являются его неотъемной частью.
10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.
10.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения настоящего контракта допускается снижение цены настоящего контракта без изменения предусмотренных контрактом объема товара, качества поставляемого товара и иных условий настоящего контракта.
10.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены настоящего контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену настоящего контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного настоящим контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего контракта на предусмотренное в настоящем контракте количество такого товара.
10.6. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.7. В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.8. По письменному согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к государственному контракту

от «__»________ 2025 №__

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными