Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и соответствующей требованиям настоящего технического задания.
Место поставки
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Автодорожная 1/4 (ремзона)
Срок поставки
В течение 5 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Требования к условиям поставки
1. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.
2. Поставка товара производится в рабочее время.
3. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству товара, указанному в муниципальном контракте.
4. Поставка должна включать в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы. Поставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответствующей производственной упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки и сохранность качества товара и возврату не подлежащей.
Требования к таре и упаковке
Товар должен быть поставлен в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида товара, а также соответствующей стандарту производителя товара. Каждая партия должна быть упакована отдельно. Упаковка должна предохранять товар от любого рода повреждений, от воздействия атмосферных явлений при отгрузке, перевозке и хранении товара, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка должна содержать все признаки оригинальности товара, представленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения, термополоса), а также товарный знак производителя, наименование товара, указание страны происхождения, сведения о производителе, правила складирования и хранения в виде условных знаков.
Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать её для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней. Такой товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по муниципальному контракту. Поставщик несет ответственность перед заказчиком за повреждение товара вследствие неполноценной или неправильной упаковки.
Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями к маркировке таких изделий его производителем. Маркировка индивидуальной упаковки должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать данные, необходимые для определения торговой марки, производителя, страны изготовления, и другие данные с целью идентификации товара и определения соответствия поставленного товара заявленным требованиям. Заводская маркировка поставляемого товара должна быть читабельна, не стёрта, не заклеена.
Требования к безопасности
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу.
Гарантийный срок товара и объем гарантий
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика или гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
Для участия в электронном запросе котировок заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом, должна содержать:
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656).
ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗКвЭФ
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МКУ «Управление делами»
Городского округа «город Якутск»
______________ / З.И. Степанов
"___" _________ 2024 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ №____
о проведении запроса котировок в электронной форме
на заключение муниципального контракта на поставку автомобильного масла и антифриза
г. Якутск
2024 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме
Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» городского округа «город Якутск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Степанова Захара Иннокентьевича, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (протокол ________________ от «___»______ ____ г. №____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Термины и их толкование
В рамках настоящего Контракта, дополнительных соглашений и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, Стороны, принимают следующие термины и их толкование:
«Муниципальный контракт» - гражданско-правовой договор, предметом которого является поставка товара, который заключен от имени ГО «город Якутск» муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;
«Муниципальный заказчик» - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
«Эксперт, экспертная организация» - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
«Предмет Контракта» - поставка товара согласно условиям настоящего Контракта;
«Цена контракта» – денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Поставщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом;
«Отдельный этап исполнения контракта» - часть обязательства поставщика в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара;
«Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение» - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 настоящего Федерального закона;
«Документ о приемке» - подписанный уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика документ сдачи-приемки товара;
«Гарантийный срок» – период времени, в который Поставщик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества поставленного товара, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту;
«Дефект» (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки) – каждое отдельное несоответствие товара установленным требованиям и условиям Контракта, технической документации, технических регламентов, нормативно-правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе поставки товара, а также в течение гарантийного срока;
«Представитель Поставщика (Заказчика)» – лицо, уполномоченное Поставщиком (Заказчиком) на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Контрактом. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки поставляемого товара;
«Обязательства, не имеющие стоимостного выражения» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, в том числе: не в соответствии с техническими регламентами и иными нормативно- правовыми актами и контрактными условиями; за недостоверное предоставление отчетов и сведений; за неприбытие (отсутствие) полномочного представителя Поставщика по уведомлению Заказчика на производственные совещания, инспекционные проверки и другие мероприятия в период исполнения Поставщиком гарантийных обязательств за каждый случай неприбытия (отсутствия); ненадлежащее заверение копий документов; непредставление, либо несвоевременное предоставление информации по запросам Заказчика;
«Обязательства, имеющие стоимостное выражение» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Контрактом, имеющих денежную стоимость, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе: за нарушение сроков начала, окончания и некачественную поставку товаров, не в соответствии с техническими регламентами и иными нормативно-правовыми актами и контрактными условиями; непредставления исполнительной документации, в том числе сертификатов, технических паспортов, и других документов, удостоверяющих качество товаров, конструкций и деталей.
При толковании настоящего Контракта, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию, опыт и добросовестность Поставщика и привлеченных им субпоставщиков.
Предмет Контракта
Поставщик обязуется передать Заказчику бутилированную питьевую воду в количестве и ассортименте, указанные в приложении № 1 к Контракту («Спецификация поставляемых товаров»), и в соответствии с приложением №3 к Контракту («Техническое задание»), являющиеся неотъемлемой частью Контракта (далее – товар, товары), в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить товары в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Автодорожная 1/4 (ремзона).
При поставке товара Поставщик обязан: произвести доставку, разгрузку
Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, (в том числе НДС – _____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек) / 3.1. Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, (без НДС) (далее – Цена Контракта), является твердой и не подлежит изменению в течение срока исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.
Стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.
Источник финансирования: Бюджет городского округа «город Якутск»
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 16 Контракта. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Авансирование не предусмотрено.
Заказчик оплачивает поставщику, цену за поставленные товары в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления цены контракта, на банковский счет поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 16 контракта, за счет средств Бюджета городского округа «город Якутск» на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами настоящего контракта документа о приемке и товарно-транспортных накладных, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Сумма подлежащей уплате уменьшается заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара на основании заявок заказчика.
Срок и условия поставки
В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
Одновременно с заключением Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу места доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Автодорожная 1/4 (ремзона) в течение 5 календарных дней с момента заключения муниципального Контракта.
Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
Приемка товара
Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя: а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта; б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара; в) проверку наличия необходимых документов (копий документов): - документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации); - документацию, предусмотренную производителем на данный вид товара, а именно технический паспорт и/или инструкцию по эксплуатации и др., на русском языке или имеющими перевод на русский язык; г) проверку по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного товара. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара Заказчик/приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.4. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью: счет, товарно-транспортная накладная. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае получения в соответствии с пп. 2 п. 5.5 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
Права и обязанности сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
При обнаружении Заказчиком несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с п. 5.5 настоящего Контракта Заказчиком документа о приемке товаров по Контракту
Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Контракта.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
Представить Заказчику счет для оплаты не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписанного обеими Сторонами документа о приемке товара.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Обеспечение исполнения Контракта 8.1. Требование об обеспечении исполнения контракта не установлено.
Гарантии
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в «Техническом задании» (приложение № 3 к Контракту).
Обеспечение гарантийных обязательств 10.1. Требование по обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
Порядок урегулирования споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
По полученной претензии Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
Порядок расторжения Контракта
Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в том числе по следующим основаниям:
В случае осуществления поставки товаров ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный разумный срок;
В случае нарушения сроков поставки товаров / этапов поставки;
В случае осуществления поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик не выполнил в установленный заказчиком разумный срок требования о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
В случае отказа Поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему.
Заказчик не вправе принять решение об одностороннем отказе в случае, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 12.2 наступили по вине заказчика.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта.
Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения закупки, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
Установления факта предоставления независимой гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наличие у Поставщика закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Наличие у Поставщика закупки - юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у Поставщика закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
Наличие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
Поставщик закупки является офшорной компанией, имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
Поставщик закупки является иностранным агентом;
Наличие у Поставщика закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
В случае отказа Поставщика исполнить обязательства по контракту.
Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Контракта (в случае, если предусмотрена выплата аванса в соответствии с п.3.9 Контракта). Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям, при условии, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:
В случае непередачи или передачи заказчиком непригодных или недоброкачественных материалов, оборудования, документации или переданной для переработки (обработки) вещи, необходимых для исполнения обязательств по контракту, поставщику;
В случае совершения заказчиком действий, которые препятствуют либо создают невозможность исполнения Поставщиком обязательств по контракту в установленный срок;
В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате товаров.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи, при которых одна из сторон вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.
В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Срок действия, порядок изменения Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г.
Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;
Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.
Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
В иных случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
13.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Уведомления Заказчику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта необходимо направлять на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Уведомления Поставщику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта необходимо направлять на адрес электронной почты: _________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 14.3 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (пяти) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.
Прочие условия
Подписывая настоящий Контракт, Поставщик подтверждает, что:
Поставщик полностью понимает и осознает характер и количество поставляемого товара и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить поставка товара, в том числе: расположением оснащаемого объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на поставку товара и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с поставкой товара.
Поставщик получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество поставляемого товара, в полном объеме. Поставщик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение, которых необходимо для надлежащей поставки. Соответственно, Поставщик не претендует ни на какие – либо дополнительные платежи по указанному в Контракте количеству товара, а также не освобождается ни от каких – либо обязательств и/ или ответственности, по причине его недостаточной информированности, за исключением согласованных с Заказчиком дополнительного количества товара, оформленного в соответствующей письменной форме предусмотренной условиями Контракта.
Никакая поставка, работа (иные обязательства) осуществляемая Поставщиком, не является приоритетной в ущерб поставке Товара по настоящему Контракту.
Уступка требований по Контракту не допускается.
Контракт, приложения к нему и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
Настоящий Контракт заключен в электронной форме через функционал единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
