Тендер - мониторинг цен в электронной форме на поставка аргона жидкого №315847825

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_товары_(том_1_часть_3)

Договор поставки

город Соликамск

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Димухамедова Руслана Рафкатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ , действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п .2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (приложение № 2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка__________---___ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), основные технические характеристики, комплектность определяется Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3. Поставка товара осуществляется по адресу: ________________.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - __________________в том числе включая НДС ____________________________ по ставке 20 % _____________________.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.3 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю. В противном случае акт считается согласованным со стороны Поставщика.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю партиями, с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Фактической датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документ о качестве Товара;

б) счет, УПД или счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

6.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки, по качеству в течение _____ (________) рабочих дней с момента поставки Товара.

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, количеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и вызывает Поставщика для составления двустороннего акта осмотра Товара. Уведомление о вызове должно содержать дату, на которую назначен осмотр Товара и место осуществления осмотра Товара. В случае неявки Поставщика для совместного осмотра Товара в указанный Покупателем срок, Покупатель составляет акт осмотра Товара в одностороннем порядке. Односторонний Акт Покупателя о выявленных недостатках Товара направляется Поставщику и является обязательным для исполнения Поставщиком. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения одностороннего акта от Покупателя, либо с даты составления Сторонами двустороннего акта осмотра Товара обязан при наличии соответствующего требования Покупателя за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также допоставить недостающее количество Товара, доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Все расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик. Сторонами согласована стоимость ответственного хранения Товара у Покупателя в день в размере __________ рублей.

Восполнение недопоставки Товара или замена некачественного, некомплектного Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

В случае поставки Товара частично, не соответствующего условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от всей партии поставленного Товара, в том числе и надлежащего качества.

ГАРАНТИЯ

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

• Гарантия на поставленный Товар составляет ______________________, если иное не указано в Спецификации.
• Товар, не соответствующий условиям Договора, будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара, не соответствующего условиям Договора, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или устранения недостатков некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате документально подтвержденных Поставщиком нарушений правил эксплуатации и обслуживания Товара Покупателем.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежными поручениями с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.3. Оплата за Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, будет осуществляться по факту поставки Товара, партии Товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней (в случае покупки у СМСП в срок не более 7 (семи) рабочих дней) после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами б), в) п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ___________________ Покупателя.

9.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

• В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренного п. 9.3 Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. Условие настоящего пункта Договора не распространяется на предоплату.
• Стороны подтверждают, что размер неустойки, определенный настоящим Договором, является разумным и полностью соразмерен возможным последствиям неисполнения обязательства, за которое такая неустойка начисляется.
• В случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора.
• В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
• Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.3. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление (сообщение), которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Уведомления и сообщения считаются доставленными:

- при направлении посредством почтовой связи – с даты получения адресатом, или отметки почты о возврате письма отправителю;

- нарочно – в момент вручения адресату под отметку о получении;

- при направлении по электронной связи с обязательным использованием адресов электронной почты Сторон, указанных в настоящем Договоре – в день их отправки, а если день отправки приходиться на выходной день по законодательству РФ, днем получения считается следующий ближайший за ним рабочий день.

Стороны согласовывают, что сканированные образы (копии) документов, направленные Сторонами посредством электронной связи, считаются имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами таких документов, и могут быть использованы Сторонами при разрешении споров в Арбитражном суде.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.3. В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

17.4. Поставщик не имеет права осуществлять уступку права требования по договору третьим лицам без письменного разрешения Покупателя.

17.5. При изменении у одной из сторон реквизитов, иных данных, необходимых для исполнения обязательств по договору, она обязана в течение 5 календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В случае несоблюдения настоящего условия, вся корреспонденция и все платежи, направленные и произведенные по действовавшим до изменения реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом.

17.6. В случае нарушения Поставщиком обязанности по срокам поставки товара, срокам устранения недостатков в поставленном Товаре, а также в случае нарушений условий Договора по качеству Товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанные нарушения признаются сторонами существенными (ст. 523 ГК РФ). При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

17.6. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Форма акта сверки взаиморасчетов.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

СРОКИ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на Товар составляет ____________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору № ___________

Техническое задание.

Прикреплено отдельным файлом.

Приложение № 3 к Договору

№___________

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

- Посмотреть таблицу с данными2025_аргон_жидкий_ТЗ_проект_том_2_ноябрь

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»

(ОАО «СМЗ»)

Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

В.А. Киселев

« 21 » октября 2025г.

Техническое задание

на поставку аргона жидкого

Том 2 закупочной документации.

Соликамск

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте используются общепринятые сокращения.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ПТО А.Ю. Дернов

Приложение 1 к Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными