Тендер - Поставка аргона газообразного №319668844

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_Газ

Спецификация на поставку аргона газообразного для нужд

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» на 2026 году.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к размещению заказа на поставку аргона газообразного:

Поставка газообразной продукции осуществляется силами Поставщика.

Поставщик обязуется обеспечить безопасную, качественную заправку баллонов в соответствии с требованиями по технике безопасности.

Обязательное условие для Поставщика – наличие резерва газообразной продукции, в случае возникновения острой необходимости у Заказчика, предоставить необходимую газообразную продукцию в течение одних суток.

Оплата поставленной газообразной продукции, производиться по безналичному расчёту, на основании счета-фактуры и накладной Поставщика по факту поставки в течение 7 рабочих дней.

Проект_контракта_аргон_(1) Контракт № __________

г. Самара «___» ______________2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина», именуемое далее «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Ахмедовой Диляры Камиловны, действующего на основании доверенности № 7694 от 01.09.2025 г., с одной стороны,

и _________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке п. 4 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании протокола малой закупки №____________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку аргона газообразного для нужд ГБУЗ «СОКБ им В.Д. Середавина» (именуемые далее «Товар»), согласно спецификации (Приложение №1, Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять товар, указанный в п.1.1. Контракта, и произвести его оплату на условиях настоящего Контракта.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Контракту Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Цена Контракта

2.1. Источник оплаты Контракта: средства бюджетного учреждения.

2.2. Общая цена Контракта составляет ____________________.

2.3. Цена за единицу поставляемого товара определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту. Цена за единицу товара является твердой и не подлежит изменению.

2.4. Цена включает стоимость товара, расходы по доставке товара, разгрузке товара, по получению необходимой сопроводительной документации на поставляемый товар, а также все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхование и таможенное оформление (если таковое будет необходимо), а также все возможные иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3. Условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика путем его доставки и разгрузки на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 159.

3.2. Товар поставляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, но не ранее 01.01.2026 г.

3.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.

3.4. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.5. Право собственности на товар, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты товара переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика и оформления товарно-транспортной документации.

4. Условия оплаты

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки товара на склад Заказчика на основании счета и товарно-транспортной накладной в течение 10-ти рабочих дней от даты доставки товара на склад Заказчика.

4.2. Все расчеты производятся в соответствии с условиями настоящего Контракта путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

4.3. Стороны договорились считать датой оплаты день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), ФС, Госфармакопеи для данных видов товаров и требованиям иной нормативно-технической документации и подтверждаться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- сертификатом завода-изготовителя и сертификатом соответствия;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

5.3. Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ и нормативной документацией.

5.4. В случае передачи товара (а также упаковки) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

5.5. Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение срока годности товара, кроме случая обнаружения скрытых недостатков.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков.

5.6. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и вызывает представителя Поставщика. Составление настоящего акта дает Заказчику основания направить Поставщику претензию. Срок ответа на претензию - 5 (пять) календарных дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд Самарской области.

5.7. После подписания сторонами акта Поставщик, в течение одного дня, производит замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.

5.8. Остаточный срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% от основного срока годности на дату поставки. Заказчик обязуется оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока гарантийный срок на товар продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом.

После получения подобного уведомления, Поставщик должен в течение одного дня произвести замену бракованного, некачественного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект в срок, то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного, некачественного товара качественного товара. В данном случае Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта, в том числе поставку (транспортировку) аналогичного товара от другого Поставщика.

5.9. Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику;

- соблюдение требований нормативных документов в отношении товаров, ввоз которых осуществляется на территорию РФ;

- надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота поставляемых по Контракту товаров;

- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.

6. Использование Контрактной документации и информации

6.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, а также документации, или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта.

6.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего Контракта.

7. Передача прав

7.1. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

8. Ответственность сторон

8.1. За просрочку поставки товара Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока поставки.

8.2. За просрочку оплаты поставленного товара Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты.

8.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Поставщик.

8.6. Убытки, причиненные Поставщиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить Заказчику в полном объеме.

Причиненные Поставщиком Заказчику убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 8.1.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны не несут ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, моратории, эмбарго на поставку грузов, теракты).

9.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

11. Применимое право

11.1. Контракт интерпретируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Уведомления

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

12.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.

12.3. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13. Срок Контракта

13.1. Контракт вступает в законную силу от даты заключения и действует до 31.12.2026 г., а в части расчетов - до полного их завершения.

13.2. Прекращение действия Контракта не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

13.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _________

от ________________________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными