Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Акционерное общество «Специализированная автобаза», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела закупок Ждановой Людмилы Александровны, действующего на основании доверенности № 1-ОЗ от 27.11.2024 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________, действующего (-ей) на основании__________________________________________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее также – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Поставщик обязуется поставить Заказчику следующий товар: антигололедные реагенты, соль, песок, отсев (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемым приложением к Договору, на основании Заявок на поставку Товара (далее по тексту – Заявка), составленных в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
Поставка Товара осуществляется партиями, путем отгрузки (передачи) Заказчику Товара на условиях доставки до следующего адреса: г. Екатеринбург ул. Посадская, 3, в рабочие часы и дни недели (с пн по пт с 08.00 до 17.00) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком Заявки, направленной Заказчиком, если иной более поздний срок не указан в Заявке. Заявки направляются Заказчиком на электронную почту ответственного лица Поставщика, указанную в п. 6.3.2. Договора либо одним из способов, указанных в разделе 11 Договора. Доставка, разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи, во время транспортировки и хранения. Товар, поставленный не по Заявке, приемке и оплате не подлежит.
Риск случайной гибели и (или) повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара без замечаний.
ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Максимальная цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС). Если Поставщик освобожден от уплаты НДС и утратит право на освобождение от НДС в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ, то он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления указанного события, при этом Поставщик не может увеличить цену Товара с 1 числа месяца, следующего за месяцем утраты Поставщиком права на освобождение от НДС. Соответствующая сумма НДС включается в установленную договором цену без изменения цены Договора и цены за единицу Товара.
Цена за единицу Товара определяется в соответствии с Техническим заданием. Цена Товара включает все расходы, связанные с поставкой Товаров в соответствии с требованиями договора, в том числе: стоимость Товаров; стоимость упаковки; стоимость сопутствующих поставке Товаров работ (услуг); стоимость доставки Товара; стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; прочие затраты Поставщика; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения Договора.
Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, изменению и пересмотру не подлежит за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества и качества Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
Оплата производится по факту поставки, на основании Товарной накладной, подписанной Сторонами, предъявленной Поставщиком счет-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) либо Универсального передаточного документа и счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарная накладная или универсальный передаточный документ) без замечаний.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.
Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Указания в Счете на оплату, направляемом Поставщиком Заказчику, не могут изменять условия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре, либо в дополнительных соглашениях к нему.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар не находится под арестом, свободен от любых прав третьих лиц.
Если Товар, в том числе оборудование, входящее в Товар, являющийся сложной или неделимой вещью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами подлежит обязательной сертификации, либо в случае, если Поставщик заявляет о соответствии Товара системам добровольной сертификации, изготовитель Товара заявляет о соответствии такого Товара системам добровольной сертификации, Поставщик обязан передать Заказчику соответствующие сертификаты соответствия не позднее момента передачи Товара для осуществления приемки.
Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, по своим качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, Договором, а также быть пригодным для целей его приобретения.
Срок гарантии на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара Заказчику и подписания документов о приемке поставленного Товара без замечаний.
Если Товар, в том числе оборудование, входящее в состав Товара, в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов подлежит маркировке, Товар должен содержать соответствующую маркировку. Маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке, иметь четкие обозначения, должна сохраняться в течение всего срока службы поставляемого Товара.
Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в соответствии со следующими требованиями:
Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;
Тара (упаковка) Товара должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии;
Тара (упаковка) должна предохранять Товар от воздействия атмосферных осадков, экстремальных температур;
Тара (упаковка) должна обеспечивать возможность количественного учета Товара;
Тара (упаковка) должна быть невозвратной, должна обеспечивать сохранность Товара при его хранении в неповрежденной таре (упаковке).
В случае поставки Товара в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или отказаться от приемки соответствующей части поставляемого Товара.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.
Приемка поставленного Товара подтверждается подписанием Сторонами документов о приемке поставленного Товара (товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, утв. постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, либо универсального передаточного документа (УПД)).
Приемка поставленного Товара осуществляется в месте поставки Товара, указанном в п. 1.2. Договора и Техническом задании.
Срок осуществления приемки поставленного Заказчику Товара не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня осуществления фактической доставки Товара в место поставки, указанное в п. 1.2. Договора и Техническом задании.
В случае, если Заявкой не установлена конкретная дата и время поставки, о конкретной дате и времени доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки Товара.
Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон, либо в случае, неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.6.2. Договора, Заказчиком в одностороннем порядке.
Поставщик обязан совершить следующие действия для обеспечения приемки Товара:
Доставить Товар в место приемки Товара, указанное в п. 1.2. Договора и Техническом задании;
Обеспечить присутствие в месте приемки Товара представителя Поставщика, уполномоченного на участие в приемке Товара;
Обеспечить наличие у представителя Поставщика подписанных Поставщиком двух комплектов документов о приемке поставленного Товара, оформленных в соответствии с требованиями Договора и законодательства;
Предоставить измерительные приборы и другую технику, необходимую для оценки количества и качества Товара.
В случае невозможности участия в приемке Товара Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки.
Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения приемки Товара:
Подготовить помещение для приемки Товара, подъезд и проход к нему;
Обеспечить присутствие в месте приемки Товара своего представителя, уполномоченного на приемку Товара;
Создать условия для сохранности доставленного Товара до осуществления приемки.
Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы, осуществляемые в следующей последовательности:
Проверка комплектности, полноты и правильности оформления комплектов документов о приемке поставленного Товара;
Проверка количества поставляемого Товара, проводимая путем соотнесения фактически поставленного Товара с количеством Товара, указанным в представленных Поставщиком документах о приемке поставленного Товара;
Проверка Товара на предмет наличия (отсутствия) внешних повреждений тары (упаковки) Товара;
Вскрытие тары (упаковки) Товара, осмотр Товара и проверка Товара на предмет наличия (отсутствия) внешних повреждений Товара, в случае если вскрытие тары (упаковки), приведет к существенному уменьшению срока годности поставляемого Товара, Заказчик имеет право не вскрывать тару (упаковку);
Проверка на предмет наличия (отсутствия) документации, предусмотренной п. 3.2. и п. 6.3.4. Договора, проводимая путем соотнесения документации, представленной Поставщиком в качестве документации, указанной в п. 3.2. и п. 6.3.4. Договора, с фактически поставленным Товаром;
Проверка соответствия наименования, маркировки поставленного Товара требованиям, предъявляемым Договором и Техническом заданием к наименованию, маркировке поставляемого Товара;
Проверка товарных качеств поставленного Товара, проводимая в отношении тех товарных качеств, которые могут быть оценены без необходимости неоднократного использования, хранения Товара.
Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в следующих случаях:
Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного Заявкой;
Неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.4. Договора;
Неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.6.3 Договора;
Неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 3.2. и п. 6.3.4. Договора;
Нарушение Поставщиком требований, предъявляемых к таре (упаковке) Товара, в том числе в случае поставки Товара в поврежденной таре (упаковке) – в части Товара, поставленного без предусмотренной Договором тары (упаковки), Товара, тара (упаковка) которого повреждены до начала процедуры приемки Товара;
Товар имеет внешние дефекты (повреждения) – в части Товара, имеющего внешние дефекты (повреждения);
Нарушение Поставщиком требований, предъявляемых Договором к количеству, маркировке, качеству Товара – в части Товара, не соответствующего требованиям Договора о количестве, маркировке, качестве Товара.
В случае отсутствия оснований, предусмотренных п. 4.10.1. – 4.10.7. Договора, в отношении поставляемого Товара Заказчик подписывает документы о приемке в двух экземплярах, передаёт один комплект подписанных им документов о приемке представителю Поставщика, участвующему в приемке Товара, либо направляет Поставщику указанные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения приемки.
При наличии оснований, предусмотренных п. 4.10.1. – 4.10.7. Договора, Заказчик по своему усмотрению:
Отражает указанные обстоятельства в документах о приемке поставленного Товара – в случае принятия части Товара, соответствующей требованиям Договора;
Отражает указанные обстоятельства в акте, оформляемом в соответствии с разделом 7 Договора;
Отражает указанные обстоятельства в акте, составленном по форме ТОРГ-2, утверждённой постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132.
В случае если поставка Товара до места приемки Товара осуществляется посредством транспортной организации, не уполномоченной на участие в осуществлении приемки поставляемого Товара, подписание Заказчиком представленной такой организацией товарно-транспортной накладной унифицированной формы 1-Т, утв. постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78, транспортной накладной, составленной по форме, утв. Приложением № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200, универсального передаточного акта (УПД) иных грузосопроводительных документов свидетельствуют исключительно о принятии Заказчиком указанного в таких документах количества грузовых мест и (или) веса брутто.
Подписание документов о приемке Товара не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара.
В случае обнаружения недостатков поставленного Товара во время, либо после приемки Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков Товара, соразмерного уменьшения стоимости Товара, замены Товара товаром, соответствующим требованиям Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами.
В случае обнаружения существенных недостатков поставленного Товара, то есть неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, во время, либо после приемки Товара Заказчик вправе:
Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В случае выявления недостатков, предусмотренных п. 4.16 Договора, Заказчик также вправе потребовать соразмерного уменьшения цены Договора.
В случае отказа Заказчика от приемки поставленного Товара по основаниям, предусмотренным п. 4.10.1.-4.10.7. Договора, Поставщик обязан забрать непринятый Заказчиком Товар.
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА.
В случае наличия между Сторонами спора относительно юридически значимых характеристик поставленного Товара по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза поставленного Товара.
Экспертиза поставленного Товара проводится силами Заказчика, либо путем привлечения независимого эксперта (экспертной организации), определяемого Заказчиком.
Расходы по проведению экспертизы, проводимой путем привлечения независимого эксперта, несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений условий Договора со стороны Поставщика или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками Товара. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами Договора – обе Стороны поровну.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Заказчик обязан:
Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
Своевременно производить оплату поставленного Товара, принятого Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Поставщиком по вопросам исполнения Договора. Лицом, ответственным за взаимодействие с Поставщиком назначен: начальник АХО, Общежитие Мурашева Алена Валерьевна, Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 9-425), Еmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений уведомить Поставщика об изменении данных, указанных в п. 6.1.3 Договора.
Предоставлять Поставщику информацию и сведения, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору.
В добровольном порядке выплатить сумму неустойки (пени, штрафа), предусмотренную Договором на основании претензии Поставщика о выплате неустойки (пени, штрафа), либо направить Поставщику мотивированное письменное возражение на претензию с приложением документов и материалов, подтверждающих обоснованность представленных возражений.
Принимать решения по вопросам, требующим согласования с Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующих нормативных правовых актов.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика предоставления в письменной и (или) устной форме информации и материалов о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору в срок до 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком требования, если иной срок прямо не указан в требовании Заказчика.
В целях надлежащего исполнения условий Договора давать Поставщику обязательные для исполнения указания (требования) с установлением сроков их исполнения.
При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков Товара заявить об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок для устранения таких недостатков.
Проводить проверку и экспертизу поставленного Товара и отчетных документов самостоятельно и (или) с привлечением иных лиц.
Отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором.
Осуществлять иные права, предоставленные ему действующим законодательством и Договором.
Поставщик обязан:
Поставить Заказчику Товар в соответствии с требованиями качества, предусмотренными настоящим Договором, в срок, предусмотренный Заявкой.
Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком по вопросам исполнения Договора. Лицом, ответственным за взаимодействие с Заказчиком назначен: ____________________Тел.:___________________ E-mail:_______________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений уведомить Заказчика об изменении данных, указанных в п. 6.3.2. Договора.
Предоставить Заказчику в полном объеме техническую документацию на Товар для целей проверки соответствия Товара действующим стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду Товаров, в 1 (одном) экземпляре на русском языке на бумажном носителе, а также в электронном виде в виде файлов формата PDF.
Обеспечить доставку, погрузку (разгрузку) Товара за свой счет.
Рассматривать претензии, обращения и требования Заказчика, устранять допущенные нарушения и предоставлять Заказчику письменный ответ с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их получения, если иной срок не установлен Договором, либо прямо не указан в обращении, претензии, требовании Заказчика.
Не препятствовать Заказчику в осуществлении контроля за ходом исполнения Поставщиком Договора.
За свой счет устранить недостатки, дефекты, выявленные при приемке Товара.
В добровольном порядке выплатить сумму неустойки (пени, штрафа), предусмотренную Договором на основании претензии Заказчика о выплате неустойки (пени, штрафа), либо направить Заказчику мотивированное письменное возражение на претензию с приложением документов и материалов, подтверждающих обоснованность представленных возражений, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления претензии.
Поставщик вправе:
Требовать оплаты за фактически поставленный Товар надлежащего качества, принятый Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с законодательством, Договором.
ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ.
Если иной порядок фиксации фактов неисполнения Поставщиком обязательств по Договору не установлен Договором, в случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения нарушения составляет акт о нарушении Поставщиком обязательств по Договору в соответствии с требованиями настоящего раздела.
В случае, если Заказчику требуется проверка информации, являющейся основанием для составления акта, в том числе в виде направления запросов, обращений в государственные и (или) муниципальные органы, иные органы и организации, к должностным лицам установленный срок составления акта может быть продлен на срок до 30 (тридцати) календарных дней. В случае продления срока предоставления ответа на запрос, обращение со стороны государственных и (или) муниципальных органов, иных органов и организаций, должностных лиц установленный срок составления акта продлевается пропорционально.
Установленный срок составления акта может быть также продлен в случае необходимости получения сведений от Поставщика на срок предоставления ответа, установленный в запросе, обращении к Поставщику.
Заказчик уведомляет Поставщика о составлении акта о нарушении им обязательств не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до составления акта с указанием даты, времени и места составления акта. Уполномоченный представитель Поставщика вправе присутствовать при составлении акта. При отсутствии представителя Поставщика Заказчик самостоятельно составляет указанный акт.
Уведомление Поставщика не требуется в случае осуществления приемки Товара в соответствии с разделом 4 Договора.
Заказчик вправе прикладывать к акту материалы фото- и (или) видео- фиксации; претензии, жалобы, заявления, иные документы (требования, предписания, предостережения и т.д.), поступившие от государственных и (или) муниципальных органов, иных органов и организаций, должностных лиц.
В случае, если акт составляется при участии представителя Поставщика, то он (или его копия) передается ему нарочно. В случае, если Поставщик отказался от подписания акта, об этом делается отметка в акте. В случае отсутствия представителя Поставщика при составлении акта акт (или его копия) направляется в адрес Поставщика.
В случае несогласия с содержанием акта Поставщик вправе подготовить возражения на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и приложением документов, подтверждающих обоснованность данных возражений, и направить такие возражения Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта.
В случае если Поставщик не направил возражения на акт в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта, не приложил к нему документы, подтверждающие обоснованность данных возражений, акт считается согласованным и подписанным Поставщиком.
В случае получения возражений Поставщика Заказчик обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт. В случае необоснованности представленных возражений Заказчик уведомляет об этом Поставщика и применяет к нему меры гражданско-правовой ответственности, в том числе предусмотренные Договором.
Акт может содержать:
Сведения о дате, времени и месте составления акта.
Сведения о лицах, участвовавших в составлении акта.
Сведения о дате, времени и месте выявления нарушения (при возможности их определения и указания).
Сведения о событии нарушения обязательств по Договору.
Сведения о характере нарушения обязательств по Договору, о лицах, допустивших нарушение обязательств по Договору.
Сведения о материалах и документах, прилагаемых к акту.
Подписи уполномоченных представителей Заказчика, участвовавших в составлении акта.
Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом уполномоченного представителя Поставщика, присутствовавшего при составлении акта, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи в акте.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
Применение пени, штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
При защите своих прав ни одна из Сторон не может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как причину невыполнения обязательств в срок, в случае если такие обстоятельства возникли после истечения срока выполнения обязательства.
Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика по оплате товаров, работ, услуг, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства заказчика, установленного договором.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Ответственность Поставщика:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый факт неисполнения обязательства Поставщика.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Сторона, права которой нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Сторона вправе потребовать взыскания с другой Стороны убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика, предусмотренных договором, в т. ч. нарушения сроков их исполнения, и принятия заказчиком решения о взыскании предусмотренной договором неустойки (штрафов, пени), заказчик имеет право в соответствии со ст.ст. 330, 410 ГК РФ произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), в отношении которых истек предусмотренный договором срок для добровольной уплаты Поставщиком.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет досудебную претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Досудебная претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К досудебной претензии должны прилагаться заверенные заинтересованной Стороной документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).
Если в досудебной претензии изложены требования, которые подлежат денежной оценке, в досудебной претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
Сторона, которой направлена досудебная претензия, в которой изложены требования, подлежащие денежной оценке, обязана рассмотреть полученную досудебную претензию и о результатах её рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения досудебной претензии.
При неурегулировании разногласий в досудебном претензионном порядке, а также при неполучении ответа на досудебную претензию в течение срока, установленного Договором для рассмотрения претензии, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
Сторонами могут быть внесены изменения в Договор посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.
Дополнительное соглашение может быть заключено неограниченное количество раз в течение срока действия Договора.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре и/или законодательстве РФ.
Заключение дополнительного соглашения и расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае нарушения Поставщиком существенных условий Договора.
Под нарушением существенных условий Договора понимается наступление следующих событий:
поставка Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
нарушение сроков поставки Товаров;
поставка Товаров с нарушением п. 3.2. Договора.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, или что Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты направления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ.
Стороны вправе направлять уведомления, обращения, запросы и иные юридически-значимые сообщения (далее также – сообщения), включая документы по исполнению Договора, посредством следующих способов:
Нарочно с проставлением отметки о получении.
В этом случае факт получения сообщения должен подтверждаться отметкой другой Стороны в его получении. Отметка должна содержать дату получения сообщения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Посредством использования курьерской службы с описью вложения.
Заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления.
Ценным письмом с описью вложения.
Посредством факсимильной связи.
Посредством электронной почты.
Посредством системы электронного документооборота Контур-Диадок.
Все способы направления сообщений, указанные в п. 11.1 являются равнозначными, имеют одинаковую юридическую силу, за исключением случаев, когда в пункте или разделе Договора указан конкретный способ направления того или иного сообщения, в том числе претензии, уведомления, включая документы по исполнению Договора.
Сообщения могут быть направлены исключительно либо по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по иным адресам, включая адрес электронной почты, указанным в разделе 16 Договора, если иное не установлено Договором. Обмен сведениями и информацией в рамках рабочего взаимодействия может осуществляться посредством направления сообщений на электронные почты ответственных лиц по вопросам исполнения Договора, указанных в п. 6.1.3. и п. 6.3.2. Договора.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Подтверждением направления сообщения и документов адресату по электронной почте является факт отправки сообщения по адресу(ам), указанному(ым) в Договоре, соответствующей почтовой программой.
Подтверждением направления сообщения и документов средствами факсимильной связи выступает отчет факсового аппарата отправителя об отправке документа с надлежащей отметкой о выполненной передаче сообщения по номеру факса, указанному в разделе 16 Договора.
При соблюдении требований о направлении документов, предусмотренных п.п. 11.5.-11.6 Договора, Стороны считают датой получения документов одной Стороной дату направления документов другой Стороной.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации и всех документов, полученных им от Заказчика или ставшей известной ему в ходе исполнения настоящего договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика, не использовать такую информацию в личных целях.
Поставщик не вправе использовать информацию, полученную в ходе исполнения настоящего договора, в иных целях, кроме целей исполнения настоящего договора.
В целях соблюдения условий конфиденциальности приказом (или другим организационно-распорядительным документом) Поставщика назначаются лица, имеющие право работы с документами и информацией Заказчика. Перечень лиц, имеющих право доступа к документам и информации Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Поставщик письменно согласовывает с Заказчиком до момента допуска указанных лиц к таким документам и информации.
В случае нарушения Поставщиком условий о конфиденциальности информации и документов, полученных им от Заказчика или ставшей известной ему в ходе исполнения настоящего договора, Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае выявления у Сторон информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СТОРОНАМИ.
Стороны настоящим предоставляют друг другу право осуществлять с целью исполнения Договора обработку персональных данных, предоставленных Сторонами, полученных Сторонами в процессе заключения, исполнения Договора, в том числе совершать любые действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок обработки персональных данных: период действия Договора, а также до истечения срока исковой давности для предъявления требований после прекращения действия Договора.
Стороны обязаны обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных ими для заключения Договора, а также ставших известными в связи с исполнением Договора.
Поставщик предоставляет Заказчику право на передачу сведений о заключенном Договоре третьим лицам.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 16 Договора Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. На сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих сообщений либо актуальных платежных реквизитов для исполнения денежных обязательств.
Если иное не предусмотрено положениями Договора, фиксация обстоятельств, на которые ссылается Сторона, посредством фото- и (или) видео- фиксации, производится путем указания даты, места и времени фото-видеосъемки. Материалы фотофиксации подлежат представлению в виде фототаблиц, содержащих пронумерованные фотоснимки с указанием всех сведений, изложенных в настоящем пункте, в отношении каждой фотографии.
Если иное не предусмотрено положениями Договора все документы, направляемые Сторонами в рамках исполнения Договора, в том числе направляемые в форме электронного документа (электронного образа документа) должны иметь:
четко читаемый текст на русском языке;
формат А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования;
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
все необходимые реквизиты (название документа, дата составления (подписания) документа, подпись, расшифровка должности и фамилии, имени, отчества лица, подписавшего документ, заверившего подлинность копии документа (в случае направления заверенной копии документа);
Если иное не предусмотрено положениями Договора при предоставлении документов в виде электронных образов документов каждый отдельный документ должен быть отсканирован в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых от одной Стороны другой Стороне, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе (например: Накладная 245 от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3л.pdf). В случае предоставления электронного образа документа, содержащего таблицы, вместе с ним в обязательном порядке предоставляется электронный документ в формате xls либо xlsx.
Рабочие и нерабочие дни определяются в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством. В случае противоречия положений Договора положениям действующего законодательства применяются положения действующего законодательства.
Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительности всего Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течении 12 месяцев, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
II. Описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, и их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей АО «Спецавтобаза»)
*Данные позиции необязательны к выборке. Закупка имеет заявочный характер в соответствии с погодными условиями и нуждами предприятия.
ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 2 к Договору поставки
№ ___________ от «___» ___________2025 г.
ФОРМА
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
Акционерное общество «Специализированная автобаза», именуемое в дальнейшем «Заказчик», поручает __________________________________, именуемому (-ой) в дальнейшем «Поставщик», осуществить в рамках договора поставки № ________ от «____» ___________ 20___ г. поставку товаров на следующих условиях:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
