Тендер - Поставка активисепта №308254195

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Анкета.docx
• Документация.docx
• Извещение.docx
• активисепт.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 18А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.09.2025 по 09.09.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.09.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:454008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 18А, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:09.09.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке

Приложение № 4 к извещению

анкета участника закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация

соответствия участника закупки требованиям, установленным Заказчиком

в Извещении о проведении неконкурентой закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Настоящим декларируем, что участник закупки

_,

(полное наименование участника закупки (для участников – юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участников – физических лиц/индивидуальных предпринимателей)

соответствует следующим требованиям, установленным Заказчиком в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

7.3. Иные требования:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении неконкурентной закупки

в электронной форме среди субъектов

малого и среднего предпринимательства

для нужд Областного государственного бюджетного учреждения «Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

на право заключения договора на поставку активисепта

г. Челябинск

2025 год

Настоящее извещение о проведении неконкурентой закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и Положением о закупке для нужд Областного государственного бюджетного учреждения «Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», подведомственного Министерству сельского хозяйства Челябинской области (далее по тексту - Положение).

1. Общий порядок проведения неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов МСП

Электронная закупка среди субъектов МСП осуществляется в соответствии с предусмотренным подпунктом «б» пункта 21.1 Типового положения о закупке, с учетом следующих особенностей:

а) осуществление закупки осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать двадцать миллионов рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке предварительного предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

г) размещение Заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых товарах, работах, услугах, требований к таким товарам, работам, услугам, участнику закупки из числа субъектов МСП;

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП;

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в Положении о закупке, Заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным (определенными) Заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки
о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

Порядок подготовки и осуществления электронной закупки среди субъектов МСП проводится в соответствии с предусмотренным подпунктом «б» пункта 21.1 Типового положения с использованием электронного магазина.

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг с НМЦД, не превышающей двадцать миллионов рублей с использованием электронного магазина в соответствии с пунктом 20(1) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом такие закупки осуществляются Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Заказчик разрабатывает извещение и документацию при осуществлении закупки с использованием электронного магазина. В извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты МСП, указывается информация о закупаемом товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участникам закупки из числа субъектов МСП. Извещение и документация закупке размещается на электронной площадке и в ЕИС.

Заказчик самостоятельно определяет требования к участникам закупки, перечень сведений, содержащихся в извещении и документации в зависимости от особенности закупаемой продукции, при этом требования части 9 и части 10 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ Заказчик вправе не предъявлять к такому извещению и документации.

Заказчик при описании предмета закупки вправе указывать конкретные марки, модели, товарные знаки, без указания на слова «или эквивалент».

Участники закупки из числа субъектов МСП размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки.

Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных пунктом 17.6.2.5 Положения о закупке, соответствующих требованиям Заказчика, предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП.

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам рассмотрения таких предварительных предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения и документации Заказчиком.

Договор заключается с использованием электронной площадки с участником закупки из числа субъектов МСП, определенным Заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места.

Срок заключения договора при осуществлении закупки с использованием электронного магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Условия и срок проведения закупки с использованием электронного магазина Заказчик устанавливает самостоятельно в соответствии с регламентом электронной площадки.

Закупка с использованием электронного магазина проводится по правилам в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения о закупке. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными настоящим Положением о закупке правилами проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в ЕИС и доступен неограниченному кругу лиц. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.

3. Извещение о проведении электронной закупка среди субъектов МСП

3.1. Извещение о проведении электронной закупки среди субъектов МСП размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения срока подачи предварительных предложений на участие в неконкурентой закупке в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. С извещением о проведении электронной закупки среди субъектов МСП в ЕИС размещается проект договора.

3.3. Извещение о проведении неконкурентой закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

Приложения к извещению о неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов МСП:

Обоснование НМЦД (Расчет НМЦД)

(прикреплен в виде отдельного файла)

Проект договора

(прикреплен в виде отдельного файла)

Анкета участника закупки и декларация соответствия

(прикреплен в виде отдельного файла)

Документация

(прикреплен в виде отдельного файла)

проект_договора

приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

с. Миасское «___» _____________ 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение “Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных” именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Зыряновой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________ , действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ОГБУ «Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»., по результатам неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства аукциона (протокол от _______________ № __________ ), заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику активисепт по тексту – товар) согласно Технического задания (приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________рублей ________ копеек (___________), включая НДС по ставке ____ %. (или «без НДС»).

Цена договора включают в себя все расходы Поставщика, в т. ч. стоимость товара, стоимость расходов на доставку, расходы на упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, связанных с исполнением обязательств по договору.

• Если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.3. Оплата по договору производится Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора, за исключением случаев:

- при снижении цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР

3.1.Оплата за поставленный товар осуществляется по факту надлежащей поставки товара после подписания сторонами документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи) при предоставлении Поставщиком счета/счета-фактуры (при наличии).

3.2. Срок оплаты – в течение 7 рабочих дней с момента приема товара и подписания Сторонами документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи).

3.3. В случае проведении экспертизы поставленного товара, оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по результатам экспертизы.

3.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Под требованиями к качеству поставляемого товара понимается:

- соответствие характеристик поставляемого товара характеристикам, установленным в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (приложение № 2 к настоящему договору);

- соответствие упаковки и маркировки товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

- соответствие товара требованиям технических регламентов, государственных (национальных) стандартов, иных нормативно-правовых документов, действующих в отношении поставляемого товара.

4.2. Совместно с поставляемым товаром должны быть предоставлены: 2 экземпляра документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи), копии документов, подтверждающие качество товара и соответствие его требованиям настоящего договора и приложениям к нему.

4.3. Товар, поставляемый по настоящему договору должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный товар, является качественным, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

5.3. Остаточный срок годности на поставляемый товар устанавливается в соответствии с техническим заданием на дату поставки товара и подписания сторонами документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи). Запрещается поставка товара с истекшим остаточным сроком годности.

5.4. Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего остаточного срока годности товара.

5.5. При обнаружении в течение остаточного срока годности, указанного в п. 5.3 настоящего договора, недостатков и (или) дефектов товара либо несоответствия товара требованиям Технического задания и/или Спецификации (Приложения № 1 и № 2 к настоящему договору), Заказчик уведомляет об этом Поставщика, с указанием срока прибытия представителя Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и (или) дефектах. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления Заказчиком.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный Заказчиком срок, действительным считается акт о выявленных недостатках и (или) дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

5.6. Поставщик обязуется за свой счет в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, или иной срок, согласованный с Заказчиком, устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение срока годности либо заменить товар и (или) его часть на товар надлежащего качества. В противном случае Заказчик вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и (или) привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить санкции, предусмотренные настоящим договором.

5.7. Поставщик обязан своими силами и средствами вывезти дефектный товар (часть товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня завершения замены на товар (часть товара) надлежащего качества.

Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, то Заказчик вправе реализовать, утилизировать или возвратить товар Поставщику. При этом Заказчик по своему усмотрению делает выбор между реализацией, утилизацией или возвратом. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией, а также возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.

5.8. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение остаточного срока годности при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Срок поставки: в течение 14 дней с момента заключения договора.

Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи).

6.2. Ассортимент, характеристики и количество товара, поставляемого Поставщиком в рамках настоящего договора, должны строго соответствовать указанным в Техническом задании и Спецификации, являющимися приложениями к настоящему договору.

6.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика с обеспечением сохранности товара при транспортировке. Подъем товара до помещения приема товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

6.4. Транспортировка товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора, производится с соблюдением рекомендованного производителем товара режима транспортировки. В случае потери качества товара по вине Поставщика из-за нарушения условий транспортировки или нарушения сроков поставки, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, включая замену товара.

6.5. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, Свердловский тракт, 18А, Областное государственное бюджетное учреждение “Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных”, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.6. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

6.7. Поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На внутренней и внешней упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

- наименование и количество находящегося в упаковке товара;

- название организации - производителя продукции;

- дата изготовления;

- особенности складирования и условия хранения товара (если таковые имеются).

6.8. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

6.9. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

6.10. Срок приемки товара в части соответствия количества, установленного настоящим договором - в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком.

6.11. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

в) проверку по качеству (внешний осмотр), количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.12. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Срок оформления экспертного заключения – не более 5 рабочих дней с момента передачи Товара.

6.13. Если по результатам экспертизы установлен факт нарушения исполнения условий настоящего договора, и/или поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения либо других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.14. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.15. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи ему товара, после подписания документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи).

• Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента передачи ему товара, после подписания сторонами документа о приемке товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Обязанности Заказчика:

- обеспечить своевременный прием и оплату полученного товара в сроки и по ценам, установленным настоящим договором;

- известить Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента установления несоответствия поставки условиям договора либо выявления ненадлежащего качества или недостачи товара, обнаруженных при его приемке.

7.2. Заказчик имеет право:

- требовать поставки товара отвечающего характеристикам, указанным в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (приложение № 2 к настоящему договору);

- требовать документального (на бумажных или электронных носителях) подтверждения для установления производителя, находящегося в обращении товара, а также места происхождения (производства, изготовления) товара;

- привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору и представленных Поставщиком отчетных документов;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательства РФ.

7.3. Обязанности Поставщика:

- поставить товар надлежащего качества в место, сроки, количестве и по цене настоящего договора;

- одновременно с поставкой передать Заказчику следующие документы: счет/ счет-фактуру (при наличии), документ о приемке (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товара) в 2-х экземплярах с обязательным указанием в основании номера и даты настоящего договора, необходимые документы, подтверждающие качество товара и соответствие его требованиям Заказчика;

- в течение 10 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком или иной срок, согласованный сторонами, заменить несоответствующий техническому заданию и/или некачественный товар и/или товар, не соответствующий иным условиям договора, в том числе условию о сроке годности, или восполнить его недостачу.

7.4. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком товар;

- запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательства РФ.

7.5. Товар, не соответствующий Техническому заданию и/или Спецификации, являющимися приложениями настоящего договора, и/или некачественный товар и/или товар, не соответствующий иным условиям договора, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежит.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны настоящего договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение срока поставки товара по настоящему договору Поставщик уплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Уплата неустойки производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня предъявления в его адрес претензии Заказчиком.

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору (в т. ч. ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены договора, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Уплата штрафа производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня предъявления в его адрес претензии Заказчиком, за исключением случаев, когда Поставщик своими силами и за свой счет устранит выявленные недостатки в разумный срок.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (обязательства предоставить товаросопроводительные документы, документы о качестве поставляемого товара др.), размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. Уплата штрафа по договору не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму неустойки (штрафа, пени), Поставщик обязан уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

10. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА.

10.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора возможен по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Сторона, принявшая такое решение, направляет его другой стороне посредством почтовой (курьерской), факсимильной связи, по адресу электронной почты, указанной в разделе 12 настоящего договора «Реквизиты и подписи сторон» либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении другой стороне.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения стороной подтверждения о вручении решения либо дата получения стороной информации об отсутствии контрагента по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора «Реквизиты и подписи сторон». При невозможности получения подтверждения либо информации, датой надлежащего уведомления признается истечение десяти дней с даты размещения решения об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе Стороной, принявшей такое решение.

10.2. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора другой стороны либо дата получения стороной информации об отсутствии контрагента по его адресу .

10.3. Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой стороны о принятом решении, устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия такого решения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для сторон.

11.2. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 15.10.2025г.

После указанного срока обязательства сторон по договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате поставленного товара, обязательств по возмещению убытков, выплате неустойки (штрафа, пени), требованиям к гарантийным обязательствам.

11.3. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в установленном законом порядке или по соглашению сторон. Все согласованные между сторонами изменения или дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора.

11.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством.

11.5. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов Поставщик должен в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, уведомить об этом Заказчика в письменной форме.

12.6. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика о права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и в на тех же условиях.

11.7. Стороны производят сверку расчетов по окончании исполнения взаимных обязательств либо при расторжении договора.

11.8. Неразрешенные споры, возникающие между сторонами при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего договора, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Челябинской области. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня её получения.

11.9. Сторона, которой направлена претензия, должна удовлетворить требование, указанное в претензии, либо дать мотивированный ответ на данную претензию - в течение срока, указанного в претензионном письме.

11.10. В случае неполучения ответа на претензию в указанные сроки, либо в случае получения ответа, не удовлетворяющего, в том числе не полностью удовлетворяющего, требованиям, указанным в претензии, заинтересованная сторона, направлявшая претензию, имеет право обратиться в арбитражный суд для разрешения спора по существу.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №____________

от ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ____________

от ___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму: ______________рублей ________ копеек (___________), включая НДС по ставке ____ %. (или «без НДС»).

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О проведении неконкурентной закупки

в электронной форме среди субъектов МСП

на поставку активисепта

г. Челябинск

2025 Информационная карта документации о закупке

Данная закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и п. 17.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного бюджетного учреждения «Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» подведомственного Министерству сельского хозяйства Челябинской области (далее по тексту - Положение).

- Посмотреть таблицу с данными