Тендер - Пластификатор и пигмент №300456018

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_контракта

Государственный контракт №_____

п. Леплей,

Республика Мордовия «___» _________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия), действующего от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Шумкина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, и каждая в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик, обязуется передать Государственному заказчику товар, а Государственный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.
Предметом настоящего Контракта является следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными

Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать товар Государственному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.
2.1.3. Передать Государственному заказчику оригинал товарной накладной (ТОРГ.12) в день отгрузки товара Государственному заказчику.
2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.
2.2.2. Требовать уплату неустойки и штрафа, а также возмещения убытков в соответствии с п. 8.2. Контракта.
2.3. Государственный заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить приемку товара на складе Поставщика.
2.3.2. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Государственный заказчик имеет право:
2.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
2.4.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.
2.4.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте (по заключению экспертизы).
2.4.4. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.
2.4.5. Взыскивать неустойку и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с пунктами 8.3 и 8.5 Контракта.
2.4.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере осуществления закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий Контракта.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ____________________________________________________________.
3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. Сумма, подлежащая оплате, рассчитана с учетом уменьшения на размер налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, выделенных из дополнительного источника бюджетного финансирования на расчетный счет Поставщика в течении 10 рабочих дней с момента поставки товара.
3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день зачисления денежных средств на счет Поставщика.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Срок и порядок поставки товара
4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар в течении 2-х дней после заключения контракта в полном объеме, автомобильным транспортом Поставщика.
4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно.
4.3. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
- документ, подтверждающий качество поставляемого товара или его копия, заверенная надлежащим образом.
4.4 В случае, если документы, указанные в п.4.3 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременного с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД).
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания им товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД ) по факту приемки товара.
4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД).

Качество и безопасность товара
5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

Ответственность Сторон
6.1. Ответственность по настоящему контракту предусмотрена ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
6.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока поставки товара по Контракту, просрочки исполнения гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
6.14. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Форс-мажорные условия
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово- промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем нам десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количества товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться ка частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количество товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 190. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны Сторонами.
8.3. Контракт может быть расторгнут по Соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
8.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижении соглашения Сторон, споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течении 30 календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Прочие условия
10.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.
10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств-до их полного исполнения.

12 Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными