Тендер - пенообразователь №300434096

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1Проект.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Государственный Контракт

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

д. Тагара «____» _________2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония- поселение №13 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» (далее -Заказчик), в лице врио начальника Гасанова Максима Шефиевича, действующего на основании приказа №62-к 12.05.2025, с одной стороны, и ______________________________ , именуемого в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный Закон), а также итоговым протоколом закупочной сессии № _____________ Единого агрегатора торгов «Березка» заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку пожарного оборудования (далее - товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара согласно условиям Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Заказчик вправе: 2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 2.1.2.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 2.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Контракту. 2.1.4. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 2.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 2.1.6. Удерживать суммы неисполненные Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных государственных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 2.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого товара в порядке и сроки, установленные Контрактом. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков. 2.2.2. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта. 2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2.4. Представлять Исполнителю информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт. 2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту. 2.2.6. Представлять Исполнителю разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 2.2.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.2.8. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств). 2.3. Исполнитель вправе: 2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом. 2.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта. 2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.4. Исполнитель обязан: 2.4.1. В соответствии с условиями Контракта оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. 2.4.2. Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту. 2.4.3. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту. 2.4.4. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Исполнителем таких обстоятельств. 2.4.5. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Контракте, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт. 2.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту. 2.4.6. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств). 2.4.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет _____________________________________________ рублей ______ копеек, с учетом НДС, и включает в себя стоимость товара, упаковку, расходы по погрузке товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Стоимость доставки Товара силами Поставщика оплачивается отдельно. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 «Изменение, расторжение Контракта» настоящего Контракта.

3.3. Оплата за поставленный товар производится Государственным заказчиком в форме безналичного денежного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течении 7 дней с момента подписания документа о приемке товара.

3.4. Источник финансирования- дополнительный источник бюджетного финансирования. Выплата аванса при исполнении контракта не предусмотрена.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов; в противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4. Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Товар поставляется с момента заключения государственного контракта в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней силами Поставщика адресу Заказчика: Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара улица Ангарская д.6

5.2. По факту поставки товара Поставщик передает Государственному документацию;

-УПД (Универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.201 Зг. № ММВ-20-3/9б@), оформленную в 2-х экземплярах или счет-фактуру (счет), оформленный s 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

-товарную накладную по форме ТОРГ-12 (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

-акт приема-передачи;

-сертификат соответствия (декларации о соответствии) либо иными документы, подтверждающие качество поставляемого товара или заверенные в установленном порядке копии;

-гарантий талон с отметкой Поставщика (при наличии) либо документ, заменяющий такой талон.

Товар в документах на оплату должен быть указан в соответствии с наименованием, количеством и единицами измерения, содержащимися в предмете Контракта. Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Государственным заказчиком оплаты товара. При этом Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.

5.3. В случае если документы, указанные в пункте 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно поставкой товара, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний товарной накладной по факту поставки товара.

6. Качество и безопасность товара, порядок приемки

6.1. При получении товара Покупателем (Грузополучателем), данный товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Покупателя (Грузополучателя) в месте получения товара, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего договора, количеству, качеству, ассортименту и упаковке товара, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах на данный товар, спецификации, а также Покупатель обязан принять товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, установленные обычаями делового оборота и обычно предъявляемыми требованиями при условиях и обстоятельствах исполнения такого рода сделки, обеспечивающие принятие товара.

6.2. В случае наличия у Государственного заказчика замечаний, он составляет Акт о выявленных недостатках, который в течение трех рабочих дней с момента поставки товара направляет Поставщику. Поставщик в случае признания направленных претензий в течение двадцати дней с момента получения Акта обязан устранить выявленные недостатки.

6.3 Моментом исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний товарной накладной (УПД).

6.4. В случае нарушения условий Контракта о сроках (просрочка поставка на 20 дней) и объеме поставленного товара обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения; и поставки товара с существенным нарушением качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежит удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика и при условии отсутствия возражений Поставщика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар в соответствие с гарантией изготовителя (техническому паспорту). Гарантийный срок отсчитывается с момента передачи товара покупателю.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

7.5. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификат соответствия (декларации о соответствии) либо иной документ, подтверждающий качество поставляемого товара или заверенные в установленном порядке копии.

7.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Товар не должен сколов и следов вскрытия.

7.7. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у него не была осуществлена замена составных частей, товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием, товар должен изготовлен в 2025году.

7.8. Срок гарантии на товар, поставленный участником закупки взамен несоответствующего, не начинает течь заново.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные убытки.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 5.3 – 5.6. настоящего Контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, а именно 1000 рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно - в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4 Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами

обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. Все изменения к Контракту действительны; если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего Контракта.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

12.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении Контракта Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании контракта в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком.

13. Прочие условия

13.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика, по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: Приложение № 1 - Спецификация

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части финансовых обязательств - до их полного исполнения сторонами.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

«Государственный заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

Спецификация

Наименование, характеристики и количество запрашиваемого товара

- Посмотреть таблицу с данными