Тендер - Пенетранты для капиллярного контроля №296509067

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Поставка_до_10_млн..docx
• Приложение_к_регламенту_Заявка_на_Торговый_портал.docx
• Техническое_задание_ТП.xlsx

Приложение
к Регламенту проведения

компаниями Группы Газпром энергохолдинг закупочных процедур, осуществляемых способом «Закупка с использованием Торгового портала»

Заявка
на проведение неконкурентной закупки в электронной форме с использованием Торгового портала

г. Екатеринбург 08 апреля 2025 г.

АО «Уралтурбо» (адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17), являясь организатором закупки с использованием Торгового портала, объявляет о проведении неконкурентной закупочной процедуры в электронной форме с использованием Торгового портала (далее – Ценовой запрос) и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), способных на законных основаниях подавать свои уведомления для участия в Ценовом запросе.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

[1] [2] Типовая форма № 1 (до 10 млн. руб., включая НДС)

Договор поставки простых товаров и товаров с толерансом № ____ [3]

г. Екатеринбург «___»________ 202_г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

– страна происхождения товара;

– регистрационный номер декларации на товары;

– регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

– количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

– количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами или УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами или УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [7] .

• пересчёта (при приёмке штучного Товара);
• перевеса (при приёмке весового Товара);
• приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчета и перевеса.

• выборочной проверки качества, если это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами, Спецификацией, обычаями делового оборота, а также в иных случаях - по усмотрению Покупателя;
• полной приёмки по качеству.

• приостановить приемку Товара;
• вызвать по электронной почте представителя Поставщика для составления двустороннего Акта несоответствия Товара по форме Покупателя.

• условия использования и хранения Товара соответствуют требованиям производителя, указанным в документации на Товар;
• товар хранится в неповрежденной и невскрытой заводской упаковке (если применимо).

5.11. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру.

Покупатель вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не оплачивать Товар, если цены, указанные в счете-фактуре, отличаются от цен, указанных в Спецификации, или если при оформлении счета-фактуры допущены иные нарушения требований законодательства – до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке Товара в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) вносились изменения и составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком Покупателю в трехдневный срок с даты поставки Товара.

В случае предоплаты (авансового платежа) согласно пункту 3 статьи 168 НК РФ поставщик обязуется не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса выставить и передать Покупателю счет-фактуру на аванс.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Товара в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, не освобождает Поставщика от оплаты штрафных санкций, определенных Сторонами в других пунктах настоящего Договора.

В случае передачи Покупателю некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного Товара Покупатель вправе требовать оплаты неустойки согласно настоящему пункту Договора (за просрочку поставки Товара), а также неустойки за просрочку устранения недостатков поставленного (переданного) Товара и оплаты иных штрафов/пеней/неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Одновременное взыскание с Поставщика перечисленных штрафов/пеней/неустоек не рассматривается Сторонами в качестве двойной ответственности.

• В случае передачи Покупателю контрафактного Товара (в том числе, в случае передачи Товара с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает Покупателю иные понесенные Покупателем убытки.
• В случае, если на Товар, поставляемый по настоящему Договору, установлен гарантийный срок, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, включая ремонт и замену Товара, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанного срока Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Товара, недостатки которого не устранены в срок.
• В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей за каждый доказанный в судебном порядке факт нарушения.
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пени, штрафов, возмещении убытков и имущественных потерь, а также иных требований, вытекающих из настоящего договора или иных отношений Сторон.
• Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
• Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
• _______________ - _____________________;
• _______________ - _____________________. [10]
• Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
• В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
• Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
• Арбитражное решение является окончательным.
• Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
• Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации. [11]

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

• Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
• Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Стороны гарантируют, что не будут осуществлять передачу и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера.

Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего Договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Договором об обработке персональных данных/Соглашением о конфиденциальности персональных данных.

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

– Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

– иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

9.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение __ рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

9.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

9.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

9.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции (контактные данные горячей линии указаны на официальном сайте
ООО «Газпром энергохолдинг»).

10. Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения и любых других реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, сообщить об этом другой Стороне.

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Стороны взаимно подтверждают и гарантируют друг другу, что они обладают полной правоспособностью и необходимым правовым статусом для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора (включая любые виды корпоративных одобрений, а также имеют лицензии, разрешения, аттестаты, сертификаты).

10.6. Поставщик обязан строго соблюдать все применимые таможенные требования и процедуры таможенного оформления ввоза, экспорта или обратного ввоза. Поставщик обязан получить от соответствующих таможенных органов полную и подробную информацию о надлежащем порядке таможенного оформления Товара.

10.7. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется на электронную почту Покупателя с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

10.8. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.7 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.9. [12] Требования к обеспечению обязательств по настоящему договору посредством выдачи независимой (банковской) гарантии не предъявляются.

10.10. К Договору прилагаются:

• • Приложение № 1. Спецификация.
  • Приложение № 2. Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
  • Приложение № 3. Форма согласия на обработку персональных данных.
  • Приложение № 4. Заверения Сторон.
  • Приложение № 5. Налоговая оговорка.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон [13]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных (форма)

Согласие на обработку

персональных данных

Я, _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт ______________ № _________________ выдан _________________________

(серия) (номер) (дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО «____», зарегистрированному по адресу: _____________, в целях заключения и исполнения гражданско-правового договора, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «_____» согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, место работы, занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «_____» в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю ____________________________ на трансграничную передачу моих

(согласие/несогласие)

персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «____» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

«___» _____________ 202__г. ______________________ _________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Заверения Сторон

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1 Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2 Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3 Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4 Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6 Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7 Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8 Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субпоставщиков (Субподрядчиков, Субисполнителей), которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1.-.1.8 настоящего приложения к Договору как на момент заключения договора с соответствующим Субпоставщиком (Субподрядчиком, Субисполнителем), так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субпоставщиком (Субподрядчиком, Субисполнителем).

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных условиями Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Налоговая оговорка.

Подрядчик (Исполнитель/Поставщик) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением любого из следующих обстоятельств:

• Отказом налогового органа в возмещении (вычете), заявленных Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора, сумм НДС полностью или частично с указанием на наличие у контрагента или далее по цепочке контрагентов несформированного источника возмещения (вычета).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе (отсутствии оснований) в (для) возмещении (вычета) заявленных Заказчиком (Покупателем) сумм НДС, когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Подрядчика (Исполнителя/Поставщика) и/или его контрагентов наличия источника для вычета по НДС в сделках по цепочке движения товаров, работ, услуг.

• Отказом во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком (Покупателем) принятых товаров (работ, услуг) полностью или частично
по налогу на прибыль).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком (Покупателем) принятых товаров (работ, услуг), когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Подрядчика (Исполнителя/Поставщика) и/или его контрагентов наличия документов, отвечающих требованиям действующего законодательства и налоговых органов, необходимых для включения затрат в расходы по налогу на прибыль.

[14] Данными актами (решение или мотивированное мнение) включая, но не ограничиваясь могут быть доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком (Покупателем) сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Заказчиком (Покупателем) при включении в состав расходов затрат по приобретенным Заказчиком (Покупателем) у Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Соответствующий акт налогового органа о доначислении или отказе является достаточным доказательством возникновения потерь у Заказчика (Покупателя), при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав): описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке; некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете; анализ движения денежных средств по банковским счетам; отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств; неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме; отсутствие нахождения организации по месту регистрации; номинальные и/или массовые руководители/учредители организации; иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Заказчику (Покупателю), определяется сторонами из расчета:

– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком);

– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю) по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком);

– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю), по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком).

Подрядчик (Исполнитель/Поставщик) обязуется возместить имущественные потери в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком (Покупателем) счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС/ выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль.

Заказчик (Покупатель) вправе удержать потери из причитающихся Подрядчику (Исполнителю/Поставщику) платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Подрядчику (Исполнителю/Поставщику) по другим основаниям, в том числе, в порядке сальдирования взаимных обязательств.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №297294613 Реализация невостребованных материалов (новых): лакокрасочные материалы со склада в городе Усть-Кут и Ленск. Реализация новых невостребованных материалов (перечень и местонахождение указаны в закупочных позициях). На все материалы имеются документы: сер...	Не определен #297294613	См. док.	2 дня 24.04.2025 14.05.2025
Тендер №297692467 поставка расходных материалов медицинского назначения (дез средства)	Запрос котировок #297692467	465 953 Обеспечение контракта: 5%	9 часов 29.04.2025 12.05.2025
Тендер №297733960 Средства моющие и чистящие	Электронный аукцион #297733960	104 537 Обеспечение контракта: 10%	8 часов 29.04.2025 12.05.2025
Тендер №297736381 Поставка средств дезинфицирующих для ГБУЗ СО "ОКМЦ ФИЗ"	Электронный аукцион #297736381	749 503 Обеспечение контракта: 10%	8 часов 29.04.2025 12.05.2025
Тендер №297832911 Общество с ограниченной ответственностью «Промтранс» объявляет тендер: расходные материалы	Запрос предложений #297832911	См. док.	6 часов 30.04.2025 12.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296509054 Поставка моющих средств (с результатом)	Электронный аукцион #296509054	91 821 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296509027 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #296509027	91 821	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296509024 Поставка средств для ухода и гигиены в 2025 году (с результатом)	Электронный аукцион #296509024	361 256 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296509001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Приобретение мыла (с результатом)	Единственный поставщик #296509001	390 750	срок истек 16.04.2025 16.04.2025
Тендер №296508930 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ" объявляет тендер: поставка хоз.товаров (с результатом)	Единственный поставщик #296508930	3 164	срок истек 16.04.2025 16.04.2025

Тендеры из региона Екатеринбург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296508993 Поставка аналитических стандартов в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (с результатом)	Электронный аукцион #296508993	5 767 526 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 57 675	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296508967 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ "УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ В.Д. ЧАКЛИНА" объявляет тендер: Поставка медицинских расходных материалов (...	Запрос котировок #296508967	395 100	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296508866 Аренда и продажа земельных участков: На право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:41:0102901:437, местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Балтымская, общей пло...	Электронный аукцион #296508866	104 966	8 дней 16.04.2025 20.05.2025
Тендер №296508546 Препараты фармацевтические (с результатом)	Электронный аукцион #296508546	121 900 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 16.04.2025 24.04.2025
Тендер №296508518 Прямая муфта 2413	Частное объявление #296508518	См. док.	срок истек 16.04.2025 06.05.2025