Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Отвердитель 921, Разбавитель активный №103, Ускоритель УП 606/2 №270906821

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор поставки.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег-СКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и

_____________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по итогам размещения закупки № ______________________________ на сайте (zakupki.rosatom.ru) на перечисленных ниже условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку Покупателю ______________ (далее - «Товар») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в обусловленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.

1.2. Наименование, номенклатура, общее количество, комплектность, цена единицы Товара определяются Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Количество Товара, указанное в Спецификации, является ориентировочным и не обязательно к выборке Покупателем.

1.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.4. Срок поставки Товара определяется согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и является существенным условием настоящего Договора.

1.5. В случае разночтений между условиями Договора и Спецификации к нему, читать в редакции Договора.

1.6. По настоящему Договору поставляется Товар, предназначенный для использования по следующему назначению: ______________________________________________. Поставщик обязан поставить Товар в комплектации, позволяющей применять его по указанному назначению.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена единицы Товара определяется в Спецификации, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

2.2. Общая стоимость отгружаемого Товара по Договору не должна превышать ____________________ (сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) – ______________ (сумма прописью) руб. 00 коп./НДС не облагается на основании _______________.

2.3. Цена Договора включает в себя цену поставляемого Товара, а также стоимости: упаковки (тары), доставки Товара до Покупателя, погрузку, разгрузку, транспортные расходы, экспедирование, полного комплекта технической документации, страхования Товара, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимое программное обеспечение (если применимо), а также все налоги, отчисления, включая пошлины и сборы, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением всех обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата Товара производится Покупателем в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.5. Оплата Товара производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30 % от стоимости партии Товара выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подачи заявки на поставку, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату;

- окончательная оплата в размере 70 % от стоимости партии Товара, осуществляется в течение 10 (банковских) банковских дней после получения Покупателем Товара, при условии его надлежащего качества и надлежащей комплектности, и представления документов, указанных в п. 3.1.5 настоящего Договора.

2.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.

2.7. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Поставщик обязан оформлять первичные учетные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Условия поставки.

3.1.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя в соответствии со Спецификацией в сроки, согласованные в Техническом задании. Покупатель подает Заявку в письменной форме (форма заявки согласована в Приложении № 3 к настоящему Договору) по факсимильной связи и (или) электронной почте в соответствии с реквизитами Поставщика, указанными в разделе 11 настоящего Договора.

3.1.2. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю в место поставки по адресу, указанному в Техническом задании. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в место поставки и своими силами, и средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте.

3.1.4. Передача поставленного Товара осуществляется на месте доставки с оформлением транспортной накладной (с целью подтверждения факта и даты поставки).

3.1.5. При поставке Товара (партии Товара) Поставщик предоставляет Покупателю по описи или сопроводительным письмом следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации согласно Технического задания;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока;

г) счет;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

3.2. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Покупателю. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998 г.) или Универсального передаточного документа по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД).

Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком в соответствии с нормами, предъявляемыми к упаковке данного вида Товара. Стоимость упаковки входит в цену Товара. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату не подлежит, сертификат на упаковку не выписывается. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при ее хранении и транспортировании до Покупателя. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

• Если применимо: в случае поставки Товара, имеющего номерные агрегаты/детали Товара, Поставщик гарантирует юридическую чистоту номерных агрегатов, деталей Товара, документов на Товар, необходимых для регистрации Товара в уполномоченных органах на территории РФ.
• Конструкторская документация на Товар по настоящему Договору не предоставляется.
• Условия приемки.
• Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия наименования и количества поставляемого Товара в месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени). Датой передачи Товара Покупателю считается дата, указанная уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (далее – УПД) в момент передачи Товара.

3.5.2. Порядок приемки Товара по количеству и качеству определяется в соответствии с Инструкциями Госарбитража, с изменениями внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ, от 22.10.1997 №18, «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 и «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7, в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу РФ, и в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

3.5.3. По факту приемки Товара, соответствующего по количеству упаковочных мест, маркировке, целостности тары и упаковки уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или УПД и заверяет ее печатью, на накладной или УПД Поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

3.5.4. Приемка по качеству и комплектности производится на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

3.5.5. В случае поставки Товара, не соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, Покупатель приостанавливает приемку и незамедлительно уведомляет Поставщика о необходимости прибытия для проведения совместной с Поставщиком проверки Товара в течение 24 часов с момента получения уведомления. По результатам указанной проверки Стороны должны составить двусторонний акт выявленных недостатков и согласовать порядок устранения нарушений. Если по истечении 24 часов с момента направления уведомления Поставщик не явился на совместную приемку, приемка производится Покупателем в одностороннем порядке с обязательным оформлением Акта о расхождении Товара по количеству, качеству, номенклатуре (далее АКТ). Покупатель принимает Товар на ответственное хранение и незамедлительно в письменной форме направляет Поставщику Акт совместно с претензией.

3.5.6. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя, обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным с оформлением и представлением корректировочного счет-фактуры или универсального корректировочного документа (УКД).

Также Поставщик вправе применить к Поставщику санкции, предусмотренные п. 5.2. Договора.

3.5.7. Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по своему усмотрению делает выбор между реализацией, утилизацией или возвратом.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией, а также возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефектного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

3.5.8. Расходы, понесенные Покупателем связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, подлежат возмещению Поставщиком по письменному требованию Покупателя в указанный им срок.

3.5.9. Если Поставщик, получив претензию, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественного Товара в сроки, указанные в п. 3.5.6. настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 5.3. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

3.6. Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.7. По истечении срока, указанного в п. 3.5.4. настоящего Договора, при отсутствии претензий Покупателя, Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым Покупателем.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар, как в момент заключения Договора, так и в момент передачи ее Покупателю, что поставляемый Товар является качественным, новым, не имеет каких-либо механических повреждений (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности, действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам, условиями Спецификации и Технического задания.

4.3. Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

- Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

- Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

4.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к Товарам такого вида и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Гарантия на поставленный Товар устанавливается в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Гарантии при поставке неисправного или дефектного Товара.

4.5.1. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков и (или) дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям Договора полностью или частично (далее – недостатки и (или) дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и (или) дефектов.

4.5.2. Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, если иной срок письменно не согласован с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить Товар и (или) ее часть ненадлежащего качества на Товар и (или) ее часть надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и (или) привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, факсах, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей Поставщика по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае выявления Покупателем факта несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости партии Товара, вне зависимости от исполнения требования Покупателя о замене Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

Стороны признают, что размер указанных санкций обусловлен потенциальными экономическими потерями Покупателя в связи с нарушением условий Договора, является обоснованным и справедливым.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором или Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), замены и (или) доукомплектования Товара, неисполнения денежных обязательств Поставщика, возмещения расходов предусмотренных п. 3.5.8. настоящего Договора, а также выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 4.5. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего Товара за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, согласно п. 3.1.5 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены такого Товара.

5.5. В случае расторжения настоящего Договора, по основаниям, предусмотренным в п. 7.2. настоящего Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения возвращает Покупателю сумму авансового платежа, полученную в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора (при наличии аванса). За нарушение сроков возврата денежных средств Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей возврату, за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

5.6. За просрочку окончательной оплаты Товара, Покупатель по письменному требованию Поставщика выплачивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, но всего не более 10 % (десяти процентов) от просроченной суммы. На авансовые платежи пени не начисляются и не уплачиваются.

5.7. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенный ущерб, непосредственно обусловленный обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.8. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

5.9. Уплата пени и иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств в натуре.

5.10. Уплата пеней осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Стороной соответствующего письменного требования от другой Стороны.

5.11. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

5.12. К отношениям Сторон, следующим из настоящего Договора, положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «__» ____________ 202_ года, но в любом случае до полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая гарантийные обязательства.

7.2. Расторжение Договора.

7.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

7.2.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Поставщика в следующих случаях:

- просрочка поставки Товара (партии Товара) на срок более 30 календарных дней;

- нарушение сроков допоставки, замены некачественного Товара, выполнения гарантийных обязательств;

- выявление несоответствия Товара требованиям, предусмотренным настоящим договором (по количеству, качеству, комплектности, упаковке и маркировке и т.п.), а также не предоставление документов, предусмотренных настоящим Договором;

- однократная поставка товара, не соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, в рамках исполнения Поставщиком обязательства о замене Товара на товар, соответствующий условиям настоящего Договора (п. 3.5.6. Договора);

- выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Поставщика процедуры банкротства.

Уведомление об отказе от Договора направляется Покупателем поставщику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Поставщиком уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[АО «Препрег-СКМ»]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]

[____________________]: [________________]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ни одна из сторон не может предоставлять или передавать никакие из прав, обязанностей или обязательств, вытекающих из Договора без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом, или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.3. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которого осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорцией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, претензии (требования) к качеству (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещение убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- полномочия представителей Сторон на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Сторон или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Сторон не вышли за пределы своих полномочий;

- в отношении Сторон не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

- вся информация и документы, представленные Сторонами в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось недостоверным как на момент заключения договора, так и в процессе его исполнения, Сторона, заверения которой оказались недостоверными, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.5. В случае изменения данных о компании, контактных данных, банковских реквизитов, или иной важной для исполнения Договора информации, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления в указанный в настоящем пункте срок, все расходы, возникшие у другой Стороны в результате неуведомления, подлежат компенсации неуведомившей Стороной.

10.6. Уведомления, подтверждения, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с Договором должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресу адресата, указанному в настоящем пункте либо по электронной почте, указанной в настоящем пункте, при этом оригиналы таких документов должны быть предоставлены не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты их подписания.

Адреса Сторон для корреспонденции:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции, она должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

В случае, если на дату доставки сообщения в рабочие дни адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции или не может подтвердить получение сообщения, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого адресата или подтверждения.

Уведомление вступает в силу с даты его доставки адресату. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.7. Вся корреспонденция по Договору должна вестись на русском языке и высылаться по адресам каждой из сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который в письменной форме может дополнительно уточняться сторонами.

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма Заявки.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _______________

от «__» _________ 2021 года

Техническое задание

Предмет закупки:

Москва

2021

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

№ _____________________ от «____» _____________ 2021

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость отгружаемого Товара по Договору не должна превышать _______________ (Сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) – ___________ (Сумма прописью) руб. 00 коп./НДС не облагается.

Цена договора сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимостью всех других затрат, связанных с выполнением договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки

№_______________ от «____»___________2021

ФОРМА

Заявка

на поставку партии Товара

Полное наименование (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность руководителя ФИО руководителя, действующего на основании документ полномочий, в соответствии с Договором поставки №____________ от «_____» ________________ 20___ года просит осуществить поставку партии Товара в следующих количестве и по согласованной цене:

- Посмотреть таблицу с данными

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег-СКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и

_____________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по итогам размещения закупки № ______________________________ на сайте (zakupki.rosatom.ru) на перечисленных ниже условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку Покупателю ______________ (далее - «Товар») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в обусловленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.

1.2. Наименование, номенклатура, общее количество, комплектность, цена единицы Товара определяются Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Количество Товара, указанное в Спецификации, является ориентировочным и не обязательно к выборке Покупателем.

1.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.4. Срок поставки Товара определяется согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и является существенным условием настоящего Договора.

1.5. В случае разночтений между условиями Договора и Спецификации к нему, читать в редакции Договора.

1.6. По настоящему Договору поставляется Товар, предназначенный для использования по следующему назначению: ______________________________________________. Поставщик обязан поставить Товар в комплектации, позволяющей применять его по указанному назначению.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена единицы Товара определяется в Спецификации, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

2.2. Общая стоимость отгружаемого Товара по Договору не должна превышать ____________________ (сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) – ______________ (сумма прописью) руб. 00 коп./НДС не облагается на основании _______________.

2.3. Цена Договора включает в себя цену поставляемого Товара, а также стоимости: упаковки (тары), доставки Товара до Покупателя, погрузку, разгрузку, транспортные расходы, экспедирование, полного комплекта технической документации, страхования Товара, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимое программное обеспечение (если применимо), а также все налоги, отчисления, включая пошлины и сборы, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением всех обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата Товара производится Покупателем в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.5. Оплата Товара производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30 % от стоимости партии Товара выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подачи заявки на поставку, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату;

- окончательная оплата в размере 70 % от стоимости партии Товара, осуществляется в течение 10 (банковских) банковских дней после получения Покупателем Товара, при условии его надлежащего качества и надлежащей комплектности, и представления документов, указанных в п. 3.1.5 настоящего Договора.

2.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.

2.7. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Поставщик обязан оформлять первичные учетные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Условия поставки.

3.1.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя в соответствии со Спецификацией в сроки, согласованные в Техническом задании. Покупатель подает Заявку в письменной форме (форма заявки согласована в Приложении № 3 к настоящему Договору) по факсимильной связи и (или) электронной почте в соответствии с реквизитами Поставщика, указанными в разделе 11 настоящего Договора.

3.1.2. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю в место поставки по адресу, указанному в Техническом задании. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в место поставки и своими силами, и средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте.

3.1.4. Передача поставленного Товара осуществляется на месте доставки с оформлением транспортной накладной (с целью подтверждения факта и даты поставки).

3.1.5. При поставке Товара (партии Товара) Поставщик предоставляет Покупателю по описи или сопроводительным письмом следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации согласно Технического задания;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока;

г) счет;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

3.2. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Покупателю. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998 г.) или Универсального передаточного документа по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД).

Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком в соответствии с нормами, предъявляемыми к упаковке данного вида Товара. Стоимость упаковки входит в цену Товара. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату не подлежит, сертификат на упаковку не выписывается. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при ее хранении и транспортировании до Покупателя. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

• Если применимо: в случае поставки Товара, имеющего номерные агрегаты/детали Товара, Поставщик гарантирует юридическую чистоту номерных агрегатов, деталей Товара, документов на Товар, необходимых для регистрации Товара в уполномоченных органах на территории РФ.
• Конструкторская документация на Товар по настоящему Договору не предоставляется.
• Условия приемки.
• Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия наименования и количества поставляемого Товара в месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени). Датой передачи Товара Покупателю считается дата, указанная уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (далее – УПД) в момент передачи Товара.

3.5.2. Порядок приемки Товара по количеству и качеству определяется в соответствии с Инструкциями Госарбитража, с изменениями внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ, от 22.10.1997 №18, «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 и «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7, в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу РФ, и в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

3.5.3. По факту приемки Товара, соответствующего по количеству упаковочных мест, маркировке, целостности тары и упаковки уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или УПД и заверяет ее печатью, на накладной или УПД Поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

3.5.4. Приемка по качеству и комплектности производится на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

3.5.5. В случае поставки Товара, не соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, Покупатель приостанавливает приемку и незамедлительно уведомляет Поставщика о необходимости прибытия для проведения совместной с Поставщиком проверки Товара в течение 24 часов с момента получения уведомления. По результатам указанной проверки Стороны должны составить двусторонний акт выявленных недостатков и согласовать порядок устранения нарушений. Если по истечении 24 часов с момента направления уведомления Поставщик не явился на совместную приемку, приемка производится Покупателем в одностороннем порядке с обязательным оформлением Акта о расхождении Товара по количеству, качеству, номенклатуре (далее АКТ). Покупатель принимает Товар на ответственное хранение и незамедлительно в письменной форме направляет Поставщику Акт совместно с претензией.

3.5.6. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя, обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным с оформлением и представлением корректировочного счет-фактуры или универсального корректировочного документа (УКД).

Также Поставщик вправе применить к Поставщику санкции, предусмотренные п. 5.2. Договора.

3.5.7. Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по своему усмотрению делает выбор между реализацией, утилизацией или возвратом.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией, а также возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефектного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

3.5.8. Расходы, понесенные Покупателем связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, подлежат возмещению Поставщиком по письменному требованию Покупателя в указанный им срок.

3.5.9. Если Поставщик, получив претензию, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественного Товара в сроки, указанные в п. 3.5.6. настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 5.3. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

3.6. Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.7. По истечении срока, указанного в п. 3.5.4. настоящего Договора, при отсутствии претензий Покупателя, Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым Покупателем.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар, как в момент заключения Договора, так и в момент передачи ее Покупателю, что поставляемый Товар является качественным, новым, не имеет каких-либо механических повреждений (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности, действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам, условиями Спецификации и Технического задания.

4.3. Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

- Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

- Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

4.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к Товарам такого вида и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Гарантия на поставленный Товар устанавливается в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Гарантии при поставке неисправного или дефектного Товара.

4.5.1. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков и (или) дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям Договора полностью или частично (далее – недостатки и (или) дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и (или) дефектов.

4.5.2. Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, если иной срок письменно не согласован с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить Товар и (или) ее часть ненадлежащего качества на Товар и (или) ее часть надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и (или) привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, факсах, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей Поставщика по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае выявления Покупателем факта несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости партии Товара, вне зависимости от исполнения требования Покупателя о замене Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

Стороны признают, что размер указанных санкций обусловлен потенциальными экономическими потерями Покупателя в связи с нарушением условий Договора, является обоснованным и справедливым.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором или Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), замены и (или) доукомплектования Товара, неисполнения денежных обязательств Поставщика, возмещения расходов предусмотренных п. 3.5.8. настоящего Договора, а также выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 4.5. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего Товара за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, согласно п. 3.1.5 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены такого Товара.

5.5. В случае расторжения настоящего Договора, по основаниям, предусмотренным в п. 7.2. настоящего Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения возвращает Покупателю сумму авансового платежа, полученную в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора (при наличии аванса). За нарушение сроков возврата денежных средств Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей возврату, за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

5.6. За просрочку окончательной оплаты Товара, Покупатель по письменному требованию Поставщика выплачивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, но всего не более 10 % (десяти процентов) от просроченной суммы. На авансовые платежи пени не начисляются и не уплачиваются.

5.7. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенный ущерб, непосредственно обусловленный обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.8. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

5.9. Уплата пени и иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств в натуре.

5.10. Уплата пеней осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Стороной соответствующего письменного требования от другой Стороны.

5.11. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

5.12. К отношениям Сторон, следующим из настоящего Договора, положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «__» ____________ 202_ года, но в любом случае до полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая гарантийные обязательства.

7.2. Расторжение Договора.

7.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

7.2.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Поставщика в следующих случаях:

- просрочка поставки Товара (партии Товара) на срок более 30 календарных дней;

- нарушение сроков допоставки, замены некачественного Товара, выполнения гарантийных обязательств;

- выявление несоответствия Товара требованиям, предусмотренным настоящим договором (по количеству, качеству, комплектности, упаковке и маркировке и т.п.), а также не предоставление документов, предусмотренных настоящим Договором;

- однократная поставка товара, не соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, в рамках исполнения Поставщиком обязательства о замене Товара на товар, соответствующий условиям настоящего Договора (п. 3.5.6. Договора);

- выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Поставщика процедуры банкротства.

Уведомление об отказе от Договора направляется Покупателем поставщику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Поставщиком уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[АО «Препрег-СКМ»]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]

[____________________]: [________________]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ни одна из сторон не может предоставлять или передавать никакие из прав, обязанностей или обязательств, вытекающих из Договора без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом, или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.3. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которого осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорцией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, претензии (требования) к качеству (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещение убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- полномочия представителей Сторон на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Сторон или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Сторон не вышли за пределы своих полномочий;

- в отношении Сторон не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

- вся информация и документы, представленные Сторонами в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось недостоверным как на момент заключения договора, так и в процессе его исполнения, Сторона, заверения которой оказались недостоверными, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.5. В случае изменения данных о компании, контактных данных, банковских реквизитов, или иной важной для исполнения Договора информации, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления в указанный в настоящем пункте срок, все расходы, возникшие у другой Стороны в результате неуведомления, подлежат компенсации неуведомившей Стороной.

10.6. Уведомления, подтверждения, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с Договором должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресу адресата, указанному в настоящем пункте либо по электронной почте, указанной в настоящем пункте, при этом оригиналы таких документов должны быть предоставлены не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты их подписания.

Адреса Сторон для корреспонденции:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции, она должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

В случае, если на дату доставки сообщения в рабочие дни адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции или не может подтвердить получение сообщения, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого адресата или подтверждения.

Уведомление вступает в силу с даты его доставки адресату. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.7. Вся корреспонденция по Договору должна вестись на русском языке и высылаться по адресам каждой из сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который в письменной форме может дополнительно уточняться сторонами.

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма Заявки.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _______________

от «__» _________ 2021 года

Техническое задание

Предмет закупки:

Москва

2021

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

№ _____________________ от «____» _____________ 2021

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость отгружаемого Товара по Договору не должна превышать _______________ (Сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) – ___________ (Сумма прописью) руб. 00 коп./НДС не облагается.

Цена договора сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимостью всех других затрат, связанных с выполнением договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки

№_______________ от «____»___________2021

ФОРМА

Заявка

на поставку партии Товара

Полное наименование (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность руководителя ФИО руководителя, действующего на основании документ полномочий, в соответствии с Договором поставки №____________ от «_____» ________________ 20___ года просит осуществить поставку партии Товара в следующих количестве и по согласованной цене:

- Посмотреть таблицу с данными

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые партнеры!

АО «Препрег-СКМ» (далее – Заказчик) имеет намерение к заключению договора на поставку товара разбавитель, ускоритель, отвердитель (далее – Товары) согласно условиям, предусмотренным Техническим заданием (Приложение №2).

Прошу Вас направить коммерческое предложение на поставку Товаров.
В коммерческом предложении прошу обязательно указать:

- стоимость Товаров в т. ч. цену с НДС и без НДС

- условия платежей;

- условия и сроки поставки;

- срок действия предлагаемой цены (не менее 2 месяцев).

Из описания предлагаемых условий исполнения договора должно быть однозначно понятно их соответствие условиям установленным Заказчиком.

В коммерческом предложении также должны быть указаны реквизиты Исполнителя, в т.ч. юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, ОГРН, ОКПО, контактные данные (e-mail, телефон), а также сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства. Форма коммерческого предложения прилагается.

Предлагаемые Заказчиком условия:

Коммерческое предложение на участие в адресном мониторинге цен предоставляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сбор коммерческих предложений производится до 21.04.2024, включительно. Контактное лицо: Тверитинов Сергей Сергеевич ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик имеет право в любое время отказаться от проведения адресного мониторинга цен.

- Посмотреть таблицу с данными

Тверитинов Сергей Сергеевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Тверитинов Сергей Сергеевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Форма коммерческого предложения (ответ на запрос)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку ___________________________, сообщаем следующее:

Изучив запрос о предоставлении коммерческого предложения, приложенное к нему техническое задание и принимая установленные в них требования и условия, ______ «_____», ОГРН ______, ИНН ______, КПП _______, зарегистрированное по адресу _________, тел. ___________, e-mail ___________, сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства, предлагает заключить договор на поставку (оказание услуг/выполнение работ)____________________________ в соответствии с техническим заданием/спецификацией и условиями, изложенными в настоящем коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Таблица расчета возмещаемых затрат

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Условия платежей: ____________

Условия поставки/выполнения работ/оказания услуг: _____________

Срок действия указанных цен: ____________

Приложение: 1. ____________

2. ____________

____________________ ____________ / ________________ /

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к Договору поставки № _______________

от «__» _________ 20___ года

Техническое задание

Предмет закупки: Отвердитель 921, Разбавитель активный №103,

Ускоритель УП 606/2 или аналоги

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243252536 Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР" объявляет тендер: шлам с содержанием алюминия шлам с содержанием алюминия в виде эмульсии	Не определен #243252536	См. док.	8 дней 05.04.2023 29.05.2024
Тендер №271055444 КЧХК АО ОХК УРАЛХИМ В Г. К-ЧЕПЕЦКЕ, ФЛ объявляет тендер: Катализатор алюмо-медно-цинковый АМЦ-13 на АК-72 КЧХК 2025	Не определен #271055444	См. док.	3 дня 18.04.2024 24.05.2024
Тендер №271703465 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Катализатор гидродеалкилирования	Запрос предложений #271703465	См. док.	10 дней 26.04.2024 31.05.2024
Тендер №271946950 ООО "РУСГАЗБУРЕНИЕ" объявляет тендер: Поставка солевой композиции для приготовления жидкости глушения скважины без твердой фазы СГС-18 на эксплуатационные скважины второго участков ачимовских отложений Уренгойского НГКМ	Запрос предложений #271946950	См. док.	5 часов 02.05.2024 21.05.2024
Тендер №272002219 Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР" объявляет тендер: Катализатор дегидрирования отработанный Реализация годового объема. Вывоз по первому требованию Требование к авто: авто бойлер	Не определен #272002219	См. док.	3 дня 03.05.2024 24.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270906769 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Технология реагент. обработки воды для системы охлаждения комплекса КБ №12	Запрос котировок #270906769	См. док.	срок истек 16.04.2024 24.04.2024
Тендер №270906734 Закупка антискаланта	Запрос предложений #270906734	23 500	срок истек 16.04.2024 23.04.2024
Тендер №270906695 Фосфорная кислота (с результатом)	Единственный поставщик #270906695	500	срок истек 16.04.2024 -
Тендер №270906666 ООО "Завод ТЕХНО" объявляет тендер: Поставка кислорода технического жидкого (id880346) (2-й этап торгов) (id885823)	Запрос предложений #270906666	См. док.	срок истек 16.04.2024 22.04.2024
Тендер №270906575 ПАО "СИБУР Холдинг" объявляет тендер: Закупка коагулянта для ООО РусВинил (Оксихлорид алюминия марки ОА-3 ТУ 2163-112-56856807-2016 или Полиоксихлорид алюминия MetaPac18 ТУ 20.13.62-001-95958059 или их аналоги в соответствии с техническими требованиями ...	Запрос предложений #270906575	См. док.	срок истек 16.04.2024 22.04.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270906814 Поставка уровнемеров для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) с рассмотрением аналогов (выбор нескольких победителей с целью распределения по частям общего объема потребности заказчика между победителями) (с результатом)	Запрос котировок #270906814	См. док.	срок истек 16.04.2024 27.04.2024
Тендер №270906813 ООО "ГПМ ПАРТНЕР" объявляет тендер: Т002477 Поставка передатчиков эфирных для ФМ радиовещания	Запрос предложений #270906813	См. док.	срок истек 16.04.2024 26.04.2024
Тендер №270906810 Закупка воды 19л в возвратной таре	Не определен #270906810	См. док.	срок истек 16.04.2024 24.04.2024
Тендер №270906808 ООО «РУСГАЗШЕЛЬФ» объявляет тендер: Оказание услуг по проведению производственного экологического мониторинга на объектах подводного добычного комплекса (с результатом)	Запрос предложений #270906808	22 570 757	срок истек 16.04.2024 23.04.2024
Тендер №270906804 АО "СГТ" объявляет тендер: Запрос на поставку «Комплектная канализационная насосная станция «РИО» производительностью 15м3/час» либо аналогичной, согласно ТЗ	Запрос предложений #270906804	См. док.	срок истек 16.04.2024 02.05.2024