Тендер - Право заключения договора на Поставка лакокрасочных материалов №267554192

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ_64.docx
• НМЦ_64.pdf
• Форма_2_Техническое_предложение_64.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.03.2024 по 11.03.2024Место предоставления документации:АО «Единая электронная торговая площадка» http://atom2.roseltorg.ru/Порядок предоставления документации:согласно регламенту ЭТПОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Не допускается разночтений между сведениями, приводимыми в Томе 1 «Общая и коммерческая части», включая проект договора, и Томе 2 «Техническая часть»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07 февраля 2012 № 37), в действующей редакции на момент размещения процедуры закупок (протокол от 31.01.2023г. №174) с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2019 г. № 1/624-П с изменениями, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.11.2021 г. № 1/1480-П, с учетом приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 11.08.2021 № 1/1006-П).

Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление 925).

Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение).

Предмет закупки: право заключения договора на поставку лакокрасочных материалов.

Заказчик, являющийся Организатором закупки: «ООО «Смоленская АЭС - Сервис»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й микрорайон, здание ИАЦ

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й микрорайон, здание ИАЦ

Тел./факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4029/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэл. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ;

Разъяснения по закупочной документации контактное лицо: Костенкова Юлия Николаевна: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.25;

Разъяснения по технической части документации контактное лицо: Костенкова Юлия Николаевна: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.25;

5) Количество лотов: 1 (Один).

6) Предмет договора: Поставка лакокрасочных материалов

Срок выполнения поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Место выполнения поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации

Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

7) Условия оплаты: Оплата по Договору производится на основании счета на оплату в течение 7 рабочих дней с даты поставки продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности и поступления от контрагентов документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств. Авансовый расчет не предусмотрен.

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации) являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

8) Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (Девятьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят рублей 20 копеек), с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Посмотреть таблицу с данными

*Применение аналогов недопустимо, в соответствии с п.п. 5E ст.5.2.1. ЕОСЗ, согласно договору подряда № 9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьД от 02.02.2024г.

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, являющегося предметом закупки:

Предложение участника о цене договора, единицы каждого товара, не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, в базисе поданной участником закупки цены.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Обоснование цены договора, единицы каждого товара содержится в приложении к документации о закупке (Ценовой анализ).

9) Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на официальном языке закупки. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на официальный язык закупки. Закупочная комиссия рассматривает документы на официальном языке закупки. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на официальный язык закупки несет участник закупки.

10) Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такового курса и даты его установления.

11) Обеспечение заявки на участие в закупке не требуется.

12) Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку (порядок подведения итогов закупки):

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЕЭТП) «Росэлторг 2» в сети «Интернет» по адресу: http://atom2.roseltorg.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

В соответствии с пунктами 12, 20 Положения участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям закупочной документации.

При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления 925.

При необходимости, для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, для определения случаев предоставления приоритета, применяется порядок, предусмотренный пунктом 5 данного Постановления.

При проведении закупки, в случае предоставления приоритета, будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

13) Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке:

Официальный государственный сайт - Единая информационная система (http://zakupki.gov.ru/)

Копии публикации документов по данной закупке:

• Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru).
• ЕЭТП) «Росэлторг 2» (www. atom2.roseltorg.ru)

14) Возможность и условия, по которым допускается подача альтернативных

предложений: не допускается.

15)Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/услуг по договору): не допускается.

16) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 Тома 1 закупочной документации.

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений

положений закупочной документации: «01» марта 2024 г. [указывается дата официальной публикации закупки]

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений

положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 08:00 (время московское) «05» марта 2024 г. [указывается время срока окончания подачи заявок и дата, не позднее которой, на поступивший запрос у организатора есть обязанность ответа]: не позднее 16:00 (время московское) «07» марта 2024г. [указывается время срока окончания подачи заявок и дата, не позднее которой организатор должен разместить ответ, если есть обязанность ответа, т.к. запрос поступил в требуемый срок]

17) Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:«01» марта 2024г. [указывается дата официальной публикации закупки]

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 08:00 (время московское) «11» марта 2024 г. (для запроса котировок — не менее 4 рабочих дней.)

18) Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «14» марта 2024 г. [в течение 4 рабочих дней (1 рабочий день на проведение заседания закупочной комиссии по подведению итогов + 3 рабочих дня на оформление, подписание и размещение итогового протокола) после получения от ЭТП заявок]

19) Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола, за исключением следующих случаев:

действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа, предусматривающего заключение договора;

в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения соответствующего одобрения.

Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня размещения итогового протокола на официальном сайте и ЭТП, направляет с использованием функционала ЭТП лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке в исходный проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Лицо, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в течение 4 (четырех) дней со дня направления указанного проекта договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Лицо, с которым заключается договор, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 2 (двух) дней со дня направления ему заказчиком доработанного проекта договора или проекта договора с документом об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Лицо, с которым заключается договор, в случае отсутствия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 10 дней со дня направления указанного договора.

В случае предоставления приоритета согласно Постановлению 925 при уклонении победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, занявшим следующее место в ранжировке.

20) Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется

21) Отмена закупки по решению заказчика:

• до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:

изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа;

изменение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки;

• с момента окончания срока подачи заявок и до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки извещение об отмене закупки подписывается руководителем заказчика, направляется организатору и размещается организатором на официальном сайте и ЭТП в день принятия решения заказчиком. День принятия решения в извещении об отмене закупки определяется заказчиком следующим образом: текущая дата – если извещение об отмене закупки будет направлено организатору в тот же день в рабочее время организатора закупки либо дата, следующая за датой подписания извещения руководителем заказчика.

22) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом»

(Электроэнергетический дивизион),

электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, Арбитражный

комитет АО «Концерн Росэнергоатом».

контактное лицо: Мельникова Анастасия Геннадьевна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

доб. 24-69

ссылка и QR код на чат-бот «Помощник по формированию жалоб

к закупочным процедурам»: https://t.me/ArbitrAtomBot

ЗК_МСП__ТОМ_1,_ЧАСТЬ_2_64_ ЧАСТЬ 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с даннымиЗК_МСП__ТОМ_1,_ЧАСТЬ_3_ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_64

ДОГОВОР № _______

г. Десногорск «___»__________20___ г.

ООО «Смоленская АЭС-Сервис", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Туманова А.П., действующего на основании Устава общества с одной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании _____________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком лакокрасочных материалов (далее – Продукция) в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приемка и оплата Покупателем Продукции производится на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в адрес Грузополучателя: ООО «Смоленская АЭС-Сервис» (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Десногорск). Грузополучатель осуществляет приемку Продукции в порядке, установленные настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет: __________(__________________) руб. _____коп. НДС- 20% - __________________ руб. Всего сумма договора _______________(____________________) руб. ___________коп. в том числе:

2.1.1. Стоимость поставки на 20________ год составляет: __________________(__________________) руб. _____коп. НДС- 20% - __________________ руб. Всего сумма договора _______________(____________________) руб. ___________коп.

Результатом завершения годового этапа является поставка(оплата) продукции.

2.2. Цены являются твердыми на весь период поставки и не подлежат изменению.

2.3. Доставка продукции до склада Грузополучателя осуществляется Поставщиком.

2.4. В цену Продукции входит стоимость тары и упаковки, маркировки, консервации, транспортные расходы по доставке, расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Продукции. Тара и упаковка возвращению не подлежат.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИИ

3.1 Поставщик за 3 суток письменно уведомляет Грузополучателя о готовности Продукции к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Продукцию, доставляет Продукцию в адрес Грузополучателя.

Уведомление должно содержать сведения о дате и времени отправки, номер договора, наименование и количество отгруженной продукции, наименование и номер транспортного средства, перевозящего продукцию.

Допускается уведомление в электронном виде или по факсу с последующим предоставлением уведомления на бумажном носителе.

Одновременно с Уведомлением о готовности продукции к отправке, с целью исключения разногласий при приемке и оплате продукции, Поставщик направляет по факсу или электронной почтой куратору договора, указанному в п.3.5, все необходимые первичные документы, перечисленные в п.3.5, заполненные в окончательном варианте и подлежащие передаче Покупателю.

3.2 Доставка Продукции в адрес Грузополучателя осуществляется железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом (по согласованию сторон) по реквизитам Грузополучателя, указанным в договоре.

3.3 Датой поставки считается дата приемки Продукции на складе Грузополучателя по товарной накладной. В случае выполнения поставки отдельными этапами сдача-приемка поставляемой продукции осуществляется поэтапно.

3.4 Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее (его) на период доставки до приемки ее (его) Грузополучателем.

3.5. Поставщик обеспечивает предоставление Грузополучателю Продукции следующих отчетных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ:

- товарных накладных на отпуск продукции (ТОРГ -12);

- счетов;

- этикетка/маркировка на продукции

- сертификат соответствия/декларация

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции в адрес Грузополучателя обязан направить Покупателю (а именно куратору договора) по факсу или электронной почтой по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, все необходимые копии отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте договора.

3.6 Право собственности на поставляемую Продукцию переходит от Поставщика к Грузополучателю с момента приемки продукции на складе Грузополучателя на основании подписанной товарной накладной.

При отгрузке Продукции транспортной компанией до момента приемки Продукции Грузополучателем риск случайной гибели и порчи Продукции несет Поставщик.

3.7 Поставляемая Продукция должна соответствовать продукции, заявленной Продавцом при участии в процедуре размещения заказа (КД), ГОСТам, ТУ и удостоверяться паспортом или другим документом, заверенным ОТК завода-изготовителя.

3.8 Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

Срок гарантийных обязательств - в соответствие с гарантийным сроком производителя.

3.9 Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Покупателем в течение гарантийного срока.

3.10 Документы, указанные в п.3.5. настоящего договора предоставляются на русском языке. При непредставлении одного из перечисленных документов Покупатель вправе отказаться от приемки поставленной продукции, от оплаты поставленной продукции и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)

4.1 Покупатель в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания товарной накладной обязан обеспечить условия для проведения входного контроля по количеству и качеству.

4.2. При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных дефектов (браков, недостатков) во время приемки и при обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) в Продукции при эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление акта о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках). Вызов представителя Поставщика для участия в составлении такого акта обязателен. Срок прибытия – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представитель Поставщика, прибывший для составления акта должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

4.3 В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление акта о недостаче, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках), выявленных в ходе приемки продукции, осуществляется Грузополучателем в одностороннем порядке.

4.4. Акт о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках), составленный Грузополучателем в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства не качественности, недостачи, некомплектности Продукции.

4.5. Замена, устранение производственных дефектов и восполнение недостающей Продукции в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Грузополучателем в таком акте.

5. пОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору производится на основании счета на оплату в течение 7 рабочих дней после получения Продукции надлежащего качества, в надлежащей комплектности и поступления от контрагентов документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств, поименованных в пункте 3.5. настоящего Договора.

В случае несоблюдения сроков поставки Продукции, установленных в спецификации (Приложением № 1) к настоящему Договору, оплата производится в течение 30 календарных дней после того, как Поставщик выплатит неустойку в соответствии с п.7.1 Договора, которая рассчитывается на момент фактической поставки Продукции.

5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.3. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

5.4 В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров, должны быть указаны все обязательные реквизиты, предусмотренные п.5; 6 ст.169 НК РФ.

5.5 Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки (приложение №3). Покупатель по истечении квартала направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки, подписанный главным бухгалтером. Поставщик обязан рассмотреть полученный от Покупателя акт сверки в течение 5 рабочих дней, подписать и направить один экземпляр Покупателю.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

6.3. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или несвоевременным исполнением своих обязательств.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1 настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более 12 месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки (поставки и изготовления) Продукции по настоящему Договору и сроков представления отчетной документации, последний обязан выплатить Покупателю:

- неустойку в размере 0,1% от стоимости Продукции, поставленной с просрочкой, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости продукции, поставленной с нарушением срока;

- неустойку в размере 0,1% ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за нарушение срока представления счета-фактуры, от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры, но не более 10% от суммы, указанной в такой счет-фактуре.

7.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

7.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему договору последний, при соответствующем письменном обращении Поставщика, обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

Положения настоящего пункта не распространяются на сроки оплаты продукции, поставленной с нарушением установленных сроков поставки.

7.4. В случае если в результате нарушения Поставщиком условий договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения Договора или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Поставщик обязан:

- оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом 7.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

7.5. В случае если Поставщик не явился для составления акта, предусмотренного п. 4.2 настоящего договора, в сроки, указанные, в вызове на Поставщика налагается штраф в размере 20 процентов от стоимости настоящего Договора.

7.6. Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции подлинность сертификатов соответствия и прочих документов, предоставляемых в соответствии с п. 3.5 настоящего договора, в связи с чем обязуется:

- оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (брака, недостатков) в Продукции;

- выполнить условия, установленные в пунктах 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 настоящего Договора.

7.7. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, брака), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции,

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции,

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

7.8. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте. Порядок составления акта аналогичен порядку, установленному в пункте 4.2 настоящего договора.

7.9. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в пункте 7.7 настоящего Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браке, неисправностях) Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

7.10. Указанные в пункте 7.7. настоящего Договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.11. В случае расторжения Договора по Решению суда в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

7.12. В случае возникновения у Покупателя претензий по привлечению Поставщиком к исполнению Договора соисполнителей Поставщик несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителями обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий настоящего Договора.

7.13. Проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

8.2 Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Смоленской области.

При заключении договоров между организацией Концерна и внешним контрагентом, включать в текст договора п.8.2 следующую формулировку:

8.2 Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ООО «Смоленская АЭС – Сервис»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ;

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по __________________ г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение спецификаций, общей стоимости по договору или стоимости последующих годовых этапов по договору, сроков поставки (поставки и изготовления) Продукции и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон, с приложением новоqй Спецификации, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3 Покупатель обязан сохранять неприкосновенными любые товарные знаки и эмблемы завода-изготовителя, нанесенные на Продукцию.

10.4 Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Сторон, а также другую информацию ограниченного распространения.

10.5 Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

10.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Покупателю убытков.

10.7. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Поставщику документально подтвержденных, фактически понесенных им расходов.

10.8. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, направив Поставщику соответствующее уведомление за 3 (три) календарных дня до планируемой даты расторжения, в следующих случаях:

- не устранения выявленных несоответствий и замечаний по акту входного контроля продукции в установленный Покупателем срок;

- нарушения (однократного) срока поставки продукции, установленного настоящим договором более, чем: на 7 календарных дней (при сроке поставки от 10 до 30 календарных дней).

10.9. Если Покупатель принимает решение о прекращении действия договора из-за отсутствия финансирования, то Поставщик оповещается об этом в письменном виде.

Покупатель обязуется возместить Поставщику стоимость поставленной Продукции на момент прекращения действия Договора.

10.10. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

10.11. Поставщик обязан обеспечить наличие в эксплуатационных документах каждого изделия (формуляре (ФО), паспорте (ПС), руководстве по эксплуатации (РЭ) или этикетке (ЭТ)) данных о содержании в них драгоценных металлов с указанием массы каждого драгоценного металла, либо об отсутствии драгоценных металлов в поставляемых изделиях (продукции).

10.12. Условия о раскрытии Сведений о Поставщике.

10.12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика с которым заключается настоящий договор, являются полными, точными и достоверными.

10.12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

10.12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.13. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству услуг по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством услуг;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству услуг по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством услуг;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком по настоящему договору, нарушающие права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним».

10.14. Противодействие коррупции.

10.14.1.При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

10.14.2.Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10.15. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

11.1.Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1.Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Приложение №1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Счет-фактура»

- Приложение №3 «Товарная накладная»;

- Приложение №4 «Акт сверки».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору № _______________ от «___»__________20____ г.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиЗК_МСП__ТОМ_1__ЧАСТЬ_1_64

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3

ЧАСТЬ 1 9

1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 9

2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 9

3. Требования к участникам закупки 9

4. Требования к продукции 13

5. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 13

6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 15

7. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 15

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 16

9. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке 16

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1) 16

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.1) 19

СПРАВКА ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ (ФОРМА 1.2) 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2). 24

ЧАСТЬ 2 24

Не допускается разночтений между сведениями, приводимыми в Томе 1 «Общая и коммерческая части», включая проект договора, и Томе 2 «Техническая часть»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07 февраля 2012 № 37), в действующей редакции на момент размещения процедуры закупок (протокол от 31.01.2023г. №174) с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2019 г. № 1/624-П с изменениями, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.11.2021 г. № 1/1480-П, с учетом приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 11.08.2021 № 1/1006-П).

Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление 925).

Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение).

Предмет закупки: право заключения договора на поставку лакокрасочных материалов.

Заказчик, являющийся Организатором закупки: «ООО «Смоленская АЭС - Сервис»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й микрорайон, здание ИАЦ

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й микрорайон, здание ИАЦ

Тел./факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4029/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэл. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ;

Разъяснения по закупочной документации контактное лицо: Костенкова Юлия Николаевна: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.25;

Разъяснения по технической части документации контактное лицо: Костенкова Юлия Николаевна: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.25;

5) Количество лотов: 1 (Один).

6) Предмет договора: Поставка лакокрасочных материалов

Срок выполнения поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Место выполнения поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации

Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

7) Условия оплаты: Оплата по Договору производится на основании счета на оплату в течение 7 рабочих дней с даты поставки продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности и поступления от контрагентов документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств. Авансовый расчет не предусмотрен.

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации) являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

8) Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (Девятьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят рублей 20 копеек), с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Посмотреть таблицу с данными

*Применение аналогов недопустимо, в соответствии с п.п. 5E ст.5.2.1. ЕОСЗ, согласно договору подряда № 9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьД от 02.02.2024г.

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, являющегося предметом закупки:

Предложение участника о цене договора, единицы каждого товара, не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, в базисе поданной участником закупки цены.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Обоснование цены договора, единицы каждого товара содержится в приложении к документации о закупке (Ценовой анализ).

9) Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на официальном языке закупки. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на официальный язык закупки. Закупочная комиссия рассматривает документы на официальном языке закупки. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на официальный язык закупки несет участник закупки.

10) Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такового курса и даты его установления.

11) Обеспечение заявки на участие в закупке не требуется.

12) Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку (порядок подведения итогов закупки):

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЕЭТП) «Росэлторг 2» в сети «Интернет» по адресу: http://atom2.roseltorg.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

В соответствии с пунктами 12, 20 Положения участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям закупочной документации.

При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления 925.

При необходимости, для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, для определения случаев предоставления приоритета, применяется порядок, предусмотренный пунктом 5 данного Постановления.

При проведении закупки, в случае предоставления приоритета, будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

13) Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке:

Официальный государственный сайт - Единая информационная система (http://zakupki.gov.ru/)

Копии публикации документов по данной закупке:

• Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru).
• ЕЭТП) «Росэлторг 2» (www. atom2.roseltorg.ru)

14) Возможность и условия, по которым допускается подача альтернативных

предложений: не допускается.

15)Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/услуг по договору): не допускается.

16) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 Тома 1 закупочной документации.

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений

положений закупочной документации: «01» марта 2024 г. [указывается дата официальной публикации закупки]

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений

положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 08:00 (время московское) «05» марта 2024 г. [указывается время срока окончания подачи заявок и дата, не позднее которой, на поступивший запрос у организатора есть обязанность ответа]: не позднее 16:00 (время московское) «07» марта 2024г. [указывается время срока окончания подачи заявок и дата, не позднее которой организатор должен разместить ответ, если есть обязанность ответа, т.к. запрос поступил в требуемый срок]

17) Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:«01» марта 2024г. [указывается дата официальной публикации закупки]

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 08:00 (время московское) «11» марта 2024 г. (для запроса котировок — не менее 4 рабочих дней.)

18) Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «14» марта 2024 г. [в течение 4 рабочих дней (1 рабочий день на проведение заседания закупочной комиссии по подведению итогов + 3 рабочих дня на оформление, подписание и размещение итогового протокола) после получения от ЭТП заявок]

19) Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола, за исключением следующих случаев:

действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа, предусматривающего заключение договора;

в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения соответствующего одобрения.

Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня размещения итогового протокола на официальном сайте и ЭТП, направляет с использованием функционала ЭТП лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке в исходный проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Лицо, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в течение 4 (четырех) дней со дня направления указанного проекта договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Лицо, с которым заключается договор, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 2 (двух) дней со дня направления ему заказчиком доработанного проекта договора или проекта договора с документом об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Лицо, с которым заключается договор, в случае отсутствия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 10 дней со дня направления указанного договора.

В случае предоставления приоритета согласно Постановлению 925 при уклонении победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, занявшим следующее место в ранжировке.

20) Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется

21) Отмена закупки по решению заказчика:

• до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:

изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа;

изменение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки;

• с момента окончания срока подачи заявок и до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки извещение об отмене закупки подписывается руководителем заказчика, направляется организатору и размещается организатором на официальном сайте и ЭТП в день принятия решения заказчиком. День принятия решения в извещении об отмене закупки определяется заказчиком следующим образом: текущая дата – если извещение об отмене закупки будет направлено организатору в тот же день в рабочее время организатора закупки либо дата, следующая за датой подписания извещения руководителем заказчика.

22) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом»

(Электроэнергетический дивизион),

электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, Арбитражный

комитет АО «Концерн Росэнергоатом».

контактное лицо: Мельникова Анастасия Геннадьевна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

доб. 24-69

ссылка и QR код на чат-бот «Помощник по формированию жалоб

к закупочным процедурам»: https://t.me/ArbitrAtomBot

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Требования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к продукции - Посмотреть таблицу с даннымиСОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части и ценового предложения.

Состав заявки на участие в закупке:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

график поставки товара / выполнения работ / оказания услуг;

Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации) (подраздел 5.1, соответствующая Форма 1);

документы, указанные в подразделе Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации), в т.ч.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2), в том числе содержащее документы, установленные в пункте 2.1.2 раздела 2 части 1 закупочной документации

Ценовое предложение:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

сводная таблица стоимости.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Не требуется.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей, с учетом пункта 2 Постановления 925, при предоставлении приоритета. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок.

В отношении приобретаемых товаров, работ, услуг единый базис сравнения ценовых предложений: с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе котировок

Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закупки (закупочную документацию) на право заключения договора на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

место нахождения ___________________________________________________________________,

(место нахождения участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, другими документами, поданными на ЭТП, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящим подтверждаем выполнение всех требований и условий проекта договора, являющего частью извещения о проведения запроса котировок (закупочной документации), в том числе, условий оплаты.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена;
• у____________ (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _______________ (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

[в случае обжалования недоимки, задолженности, участником закупки в установленном порядке] указывается:

_____________ (наименование участника закупки) подано заявление _________________ [указываются реквизиты заявления об обжаловании недоимки, задолженности, а также информация о том, что решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято];

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

представить заказчику до заключения договора копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица);

представить информацию в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных), с указанием долей участия в организации по рекомендованной форме в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении о проведении закупки (закупочной документации), информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы:

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

Рекомендации пунктов 6.1 и 6.2 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки (при наличии).

Форма 1.1.

данная форма устанавливается для предоставления до заключения договора

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.1)

________________________________________________________

наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма 1.1 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

Форма 1.1 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо, указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо, указывается ФИО.

В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например, Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

- Посмотреть таблицу с данными

окончание

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 1.2.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Закупка на право заключения договора на ____________ [указывается предмет договора]

СПРАВКА ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ (ФОРМА 1.2)

Участник закупки: ________________________________

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная справка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2).

Форма 2 (Техническое предложение) приведена в виде отдельного файла в формате Excel.

ЧАСТЬ 2

Порядок проведения процедуры закупки приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла.

ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание, в том числе приложения к нему, размещены в виде отдельных файлов.

Ценовой_анализ_64

ТОМ2_Техническая_часть_64