Тендер - наименование согласно спецификации №289409812

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с даннымиДругие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Биржа_-_Проект_Договора_товар_

ДОГОВОР № /2024

Дату не ставить

г. Казань « » 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» города Казани, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Фомина Данила Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 23.12.2024 №81, с одной Стороны, и ………..именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора………, действующего на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с извещением …………. на биржевой площадке заключили Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара (услуг, работ) согласно прилагаемой к настоящему Договору Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар (работу, услугу).

Поставка товара включает в себя доставку и разгрузку товара.

1.2. Качество, количество и ассортимент поставляемого товара определяются в согласованной Сторонами Спецификации товара (Приложение №1).

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Цена настоящего Договора определена с учетом стоимости товара, соответствующего характеристикам, изложенным в Спецификации (Приложение №1), и составляет ……( ) рублей …. копеек, в том числе НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. [1]

Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, все расходы на страхование, уплату налогов и прочих сборов и обязательных платежей, а также расходы, необходимые для исполнения в полном объеме условий настоящего Договора.

Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.4.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

Цена настоящего Договора может быть изменена при его исполнении по соглашению сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Договором объем товара не более чем на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренный настоящим Договором объем товара не более чем на тридцать процентов. При уменьшении предусмотренных настоящим Договором объема товара стороны обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены единицы товара.

2.5. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 -ми (семи) дней с даты поставки товара.

2.6. Фактическая и полная поставка товара оформляется товарной накладной, представляемой Поставщиком Заказчику одновременно с товаром. Днем поставки товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной на основании выставленного счета.

2.7. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется в рублях.

2.8. В случае принятия Заказчиком решения о взыскании с Поставщика неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе за счет причитающихся к оплате Поставщику средств удержать неустойку (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Договора, если от Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения уведомления Заказчика о данном решении не поступит Заказчику возражения с предложением об отмене принятого Заказчиком решения.

СРОК ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар (услуги, работы) поставляются в течение трех дней после получения заявки Заказчика, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки поставки.

3.2.Приемка товара (услуг, работ) (осмотр, проверку и принятие) осуществляется в день поставки товара (услуг, работ).

• Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную накладную в порядке, установленном Договором..
• Результатом приемки товара служит оформление в день поставки товара и подписание обеими Сторонами товарной накладной. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара приемка товара осуществляется с учетом положений подпунктов 4.2.1 – 4.2.4 настоящего Договора.
• В порядке контроля за ходом поставки товара, Поставщик предоставляет Заказчику, по требованию последнего, необходимую документацию, относящейся к настоящему Договору, и создает условия для проверки поставляемого товара.
• До подписания товарной накладной товар считается не поставленным.
• Товар (п.1.1) должен:

- поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке и хранении, в соответствии с указанной на упаковке маркировкой;

- быть полностью готовым к использованию по назначению;

- быть новым, не бывшем в употреблении, зарегистрированным и разрешенным к применению на территории Российской Федерации.

• Право собственности на товар и риски гибели /повреждения/порчи товара, переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара, что подтверждается соответствующей товарной накладной.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

Принять товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

Заказчик обязуется оплатить товар на условиях, определенных п. 2 настоящего Договора.

Принять документы, предусмотренные в подпунктах 4.3.6 и 4.3.7 настоящего Договора.

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Заказчик имеет право:

В случае если в процессе приемки товара было обнаружено несовпадение ассортимента товара, составить Акт о несоответствии ассортимента товара, в котором указывается фактический ассортимент товара. Акт о несоответствии ассортимента товара подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

В случае отказа Поставщика или задержки подписания им Акта о несоответствии ассортимента товара, указанного в п. 4.2.1, более чем на один рабочий день со дня его составления, а так же в случае неявки Поставщика для его составления в течение одного рабочего дня со дня уведомления, оформить Акт о несоответствии ассортимента товара в одностороннем порядке и взыскать с Поставщика неустойки (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.5 настоящего Договора.

В случае выявления некачественного товара составить Акт о качестве товара с участием представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика или задержки подписания им Акта о качестве товара, указанного в подпункте 4.2.3, более чем на один рабочий день, а так же в случае неявки Поставщика для его составления в течение одного рабочего дня со дня уведомления, оформить Акт о качестве в одностороннем порядке и взыскать с Поставщика неустойки (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.5 настоящего Договора.

Досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации.

Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательству Российской Федерации.

Поставщик обязуется:

В предусмотренный настоящим договором срок (п.3.1) произвести поставку товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Поставить товар Заказчику по качеству, количеству и по ассортименту в соответствии со Спецификацией товара (Приложение №1).

Поставить товар свободным от любых прав третьих лиц.

Поставить товар, соответствующий ГОСТам. Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Одновременно с поставкой товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Предоставить Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора: товарная накладная, счет на оплату, счета-фактуры и др. документы (возможен онлайн документооборот в системе Контур Диадок)

В случаях, указанных в подпунктах 4.2.1 и 4.2.3 настоящего Договора, в однодневный срок со дня получения уведомления Заказчика прибыть к Заказчику для составления и подписания Акта о несоответствии ассортимента товара и Акта о качестве товара, соответственно.

В случае, указанном в подпункте 4.2.1 настоящего Договора, произвести полную комплектацию товара в соответствии с Актом о несоответствии ассортимента товара в течение двух рабочих дней с момента подписания Акта о несоответствии ассортимента товара.

В случае, указанном в подпункте 4.2.3 настоящего Договора, вывезти весь некачественный товар своим автотранспортом и заменить его на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в течение двух рабочих дней с момента подписания Акта о качестве товара.

• • Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также доставка, разгрузка товара осуществляются Поставщиком собственными средствами и за свой счет (в пределах г.Казани вывоз товара может осуществлять Заказчик).
  • Исполнять иные обязанности, обусловленные условиями настоящего Договора.
  • Отразить поставку товара (работ, услуг) в бухгалтерской и/или налоговой отчетности и обеспечить информирование налоговых органов о сделке.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1 Требовать оплаты товара в установленный Договором срок.

ГАРАНТИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что Товар не имеет дефектов в соответствии с Спецификацией товара (Приложение 1), и признаков вскрытия штатной заводской (вакуумной) упаковки.

5.2. Гарантия качества распространяется на весь Товар. На поставляемый товар должна предоставляться гарантия производителя.

• Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.
• Качество Товара должно соответствовать положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.
• В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3 процента цены Договора в сумме … руб. … коп.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договора, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

• Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по независящим от нее причинам, должна незамедлительно (в однодневный срок) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.
• В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
• Срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, в случае, если в связи с этими обстоятельствами по согласованию сторон настоящего Договора переносится дата поставки товара.
• В случае невозможности исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически понесенные Поставщиком расходы.
• Понесенные Поставщиком расходы в случае, когда невозможность исполнения Поставщиком своих обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате не подлежат.
• Поставщик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику в результате предоставления недостоверных сведений, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору .
• Сумма средств, полученная Поставщиком в результате допущения сторонами настоящего Договора счетной ошибки, ошибки либо упущения Поставщика, подлежит возврату Поставщиком в недельный срок со дня, когда такое требование предъявлено Заказчиком, либо когда данное обстоятельство непосредственно обнаружено Поставщиком.
• Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с поставкой Поставщиком товара, а также от всякого рода расходов в отношении Поставщика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в период пребывания Поставщика на территории Заказчика.
• Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
• Все спорные вопросы и разногласия, которые возникают между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка в течение 30-ти рабочих дней со дня получения одной из сторон настоящего Договора претензии другой стороны. Вопросы, не разрешенные в досудебном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.1.-7.2. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

8. СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении Договора, Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.1.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом не допускается изменение стоимости единицы товара (работы, услуги) в сторону увеличения;

8.1.2.сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

8.1.3. при поставке дополнительного количества Товара (работы, услуги) Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству Товара(работы, услуги). При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара(работы, услуги), Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара(работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого Товара(работы, услуги) или цена единицы Товара(работы, услуги) при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара(работы, услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара(работы, услуги);

8.1.4. цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара(работы, услуги) и иных условий исполнения настоящего Договора;

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. При изменении почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом друг друга.

9.4. Поставщик подписанием настоящего Договора подтверждает свое согласие на удержание Заказчиком на условиях, предусмотренных настоящим Договором, неустойки (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Договора.

9.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.6. При необходимости Стороны изготавливают Договор на русском языке в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.7.Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Приложение № 1 – Спецификация товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если НДС не облагается в соответствии с НК РФ, следует написать соответствующий пункт НК РФ ↑

Марка (артикул,), страна происхождения товара заполняется Поставщиком на основании предложения (заявки) победителя ↑