Тендер - Наименование объекта закупкиПоставка хозтоваров и моющих средств №300059384

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):400086, г.Волгоград, ул. им. Бутлерова, зд. 52
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.05.2025 по 28.05.2025Место предоставления документации:Не установленоПорядок предоставления документации:Не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_моющие_(2)

….Утверждаю»

директор МУ ОЦ «Орленок»

________________О.В.Казакова

«_____» ______________ 2025г.

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика

Настоящее извещение подлежит размещению в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в силу прямого указания части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (триста семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки: склад▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. Бутлерова, зд.52

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа

Не установлено

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов проведения закупки

Не установлено

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки

Не установлено

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Извещение размещается в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru ) и носит информационный характер

Проект договора №__________________

на Поставка хозтоваров и моющих средств для нужд МУ ОЦ "Орленок"

г. Волгоград "_____"___________ 2025 г.

Муниципальное учреждение «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок»(сокращенное наименование-МУ ОЦ «Орленок»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Казаковой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________ на основании доверенности ________________,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется хозтовары и моющие средства (далее – товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Поставка товара осуществляется на условиях настоящего Договора
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2).

1.3. Поставка товара осуществляется в сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору.

1.4. Место поставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Бутлерова, зд. 52

1.5. Основанием для заключения настоящего Договора является п.4 ч.2 ст.1 и ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п 1 п.6.1 раздела 6 «Положения о закупках МУ ОЦ «Орленок» и протокол заседания единой комиссии по осуществлению процедур закупки от «____»_______2025 г.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2), (стоимость поставки товара) составляет _________________ в том числе НДС/без НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором

5) В случае необходимости возможно увеличение стоимости договора по соглашению сторон не более чем на 25% от цены договора пропорционально увеличению количества товаров, работ, услуг.

2.2. Цена настоящего договора определяется в пределах общего объёма, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 2).

2.3. Цена, указанная в п. 2.1. включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

Расчет с Поставщиком производится в течение семи рабочих дней со дня подписания документов о приемке товара.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.

2.6. Поставка осуществляется в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, являющихся приложениями к настоящему Договору.

2.7. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставить товар по наименованию, в количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение № 2), в сроки, установленные Договором.

3.1.2. Производить доставку товара по предварительному согласованию
с Заказчиком.

3.1.3. Своими силами и за свой счет осуществить погрузку и перевозку товара, доставку, выгрузку Товара.

3.1.4. Обеспечить строгое соблюдение правил передачи поставляемых товаров, а также условий хранения и доставки товара.

3.1.5. В случае выявления Заказчиком недопоставки товара и (или) некачественного товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара и (или) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Заказчика срок.

3.1.6. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору водителя транспортного средства, доставляющего товар, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

3.1.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью поставки товара либо создают невозможность его поставки в установленный Договором срок.

3.1.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе исполнения настоящего Договора информацию третьим лицам.

3.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором, обязательными для Сторон нормами и правилами.

3.2. Права Поставщика:

3.2.1. Требовать оплаты в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в объеме поставленного Товара.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.3. В случае выявления недопоставки товара и (или) поставки товара ненадлежащего качества, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара и (или) заменить товар ненадлежащего качества на качественный товар в установленный настоящим Договором срок.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставки товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Договора.

3.4.2. Полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок и (или) неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

3.4.3. Требовать надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.4.4. Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами/сторонними организациями) товара/партии товара с целью проверки его соответствия требованиям, установленным Техническим заданием.

3.4.5. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар, не соответствующий требованиям, изложенным в п. 4.4. настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

4.2. Сроки поставки товара определены Техническим заданием (Приложение № 1) и Договором.

4.3. Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика в будние дни
по предварительному согласованию. Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Договору.

4.4. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или другой нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара и удостоверяться сертификатом качества и, если предусмотрено, утвержденной технической документацией, а также иными необходимыми документами, заверенные копии которых должны быть переданы Поставщиком при поставке Товара.

4.5. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить перевозку, доставку, погрузку Товара. Выгрузка Товара осуществляется силами Заказчика.

4.6. Поставщик обязан в течение срока, равного сроку поставки Товара, установленного в соответствующей Спецификации, исчисляемого от даты направления Заказчиком соответствующего требования Поставщику, за свой счет устранить недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар без каких-либо затрат со стороны Заказчика, если Поставщик не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения Товара. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо его комплектующие не использовались из-за обнаруженных недостатков.

4.7. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику все относящиеся к соответствующему виду Товара документы, в том числе:

• технические паспорта;

• инструкции (правила) по хранению и эксплуатации (применению) Товара;

• сертификат качества;

• сертификат соответствия – в случае если Товар, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит обязательной сертификации;

• декларацию о соответствии – в случае если обязательные для применения и исполнения требования к Товару предусмотрены техническим регламентом;

• иные документы, предусмотренные законодательством или Договором.

4.8. Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку. Маркировка Товара производится в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными
ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в указанных в соответствующей Спецификации месте приемки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара.

5.3. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, качеству или комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, такой Товар (часть Товара) считается не принятым Заказчиком, а обязанность Поставщика по поставке считается не исполненной в части такого Товара

В этом случае, Заказчик обязан приостановить приёмку, оформить соответствующий Акт и принять Товар либо часть Товара, не соответствующую по количеству или качеству, на ответственное хранение, о чем письменно (по факсу, электронной почте) уведомить Поставщика. После получения указанного уведомления Поставщик имеет право в 5-ти дневный срок направить своего представителя для осмотра Товара и оформления двустороннего акта, удостоверяющего качественное и (или) количественное состояние Товара.

5.4. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в установленный срок приёмка Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке, по результатам которой составляется Акт приёмки (соответственно по количеству и/или качеству и/или комплектности), который является надлежащим и обязательным документом для Поставщика и основанием для предъявления претензий Поставщику.

5.5. Если при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего Акта приёмки Заказчик вправе осуществить приёмку Товара в одностороннем порядке согласно п. 5.4. настоящего Договора.

5.6. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего договора, Заказчик обеспечивает оплату только за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Часть Товара, которая не соответствует требованиям Договора, не принимается и оплате не подлежит.

5.7. В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в Спецификации, Заказчик обязан известить Поставщика.

5.8. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.9. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при проверке.

5.10. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

5.11. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае отсутствия сертификатов и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов.

5.12. Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами/сторонними организациями) товара/партии товара с целью проверки его соответствия требованиям, установленным Техническим заданием.

5.13.Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом о порядке приемке товара Стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) и "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ,

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует до 31.12. 2025 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУ ОЦ «Орленок».

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик выплачивает другой стороне неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в размере 2,5 % от цены договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и, за возникновения которых, не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме. С момента наступления таких обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. В случае неурегулированности в процессе переговоров спорных вопросов, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд города Волгограда.

9.3. При разрешении споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.4. Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность одной Стороны в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.5. Соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течение 3 (трех) рабочих дней и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаев, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУ ОЦ «Орленок».

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

- при условии проведения экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, когда по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора;

- по иным основаниям Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, при условии, что это было предусмотрено договором.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.8. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения.

11.3. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному скрепленному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Поставщик не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

11.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание».

Приложение № 2 «Спецификация».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №____________ от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка хозтоваров и моющих средств для нужд МУ ОЦ «Орленок».

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сроки и порядок поставки: в течении 10 календарных дней с даты подписания Договора.

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет и производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. Бутлерова, зд. 52.

3. Требования Товару: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемые Товары, иметь соответствующие сертификаты качества (при наличии), технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Поставщик обязан передать Заказчику заверенные надлежавшим образом копии, сертификатов, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все Товары, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

На продукции не должно быть следов механических повреждений;

Поставщик обязан указать срок гарантии/срок годности на поставляемый товар в соответствии с гарантией, предоставляемой изготовителем. Остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен составлять не менее 80 % от срока годности заявленного производителем/заводом-изготовителем.

*Примечание: если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

6. Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара – (Таблица № 1)

Таблица №1.

- Посмотреть таблицу с данными

3600,00

рулон

Россия

Щелочное моющее средство " Grass" Bios-B

20.41.32.110

- Посмотреть таблицу с данными

6,00

штука

Россия

Перчатки нитриловые

14.12.30.150

- Посмотреть таблицу с данными

6,00

упаковка

Малайзия

Мешок для мусора

22.22.11.190

- Посмотреть таблицу с данными

300

рулон

Малайзия

Нейтральное средство для мытья пола "Grass" Floor Wash Professional

20.41.32.119

- Посмотреть таблицу с данными

12,00

штука

Россия

Перчатки латексные

14.12.30.150

- Посмотреть таблицу с данными

40,00

упаковка

Малайзия

Губки для посуды

13.92.24.190

- Посмотреть таблицу с данными

80,00

упаковка

Россия

Салфетки

13.92.29.110

- Посмотреть таблицу с данными

250,00

Упаковка

Россия

Дезинфицирующее средство

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

3,00

штука

Россия

Мешок для мусора

22.22.11.190

- Посмотреть таблицу с данными

200,00

Рулон

Россия

Средство для очистки сантехники "Grass" Gloss Professional

20.41.32.114

- Посмотреть таблицу с данными

10,00

штука

Россия

Полотно холстопрошивное

13.95.10.111

- Посмотреть таблицу с данными

4,00

рулон

Россия

Антибактериальное средство для рук и поверхностей "Ника"

21.20.10.158

- Посмотреть таблицу с данными

5,00

штука

Россия

Мыло туалетное жидкое "Ника"

20.41.31.130

- Посмотреть таблицу с данными

66,00

штука

Россия

Губка металлическая

32.91.19.190

- Посмотреть таблицу с данными

100,00

упаковка

Россия

Мыло кусковое

20.41.31.110

- Посмотреть таблицу с данными

30,00

штука

Россия

Перчатки виниловые

14.12.30.150

- Посмотреть таблицу с данными

4,00

упаковка

Китай

Средство для очистки кухонного оборудования "Gamma"

20.41.44.190

- Посмотреть таблицу с данными

10,00

штука

Россия

Дезинфицирующие таблетки "Ника"

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

2,00

упаковка

Россия

Средство для мытья посуды

20.41.32.111

- Посмотреть таблицу с данными

63,00

штука

Россия

Мыло жидкое "Virio"

20.41.31.130

- Посмотреть таблицу с данными

16,00

штука

Россия

Средство для очистки мебели и ковровых покрытий "ViRlan" PRO F10

20.41.44.190

- Посмотреть таблицу с данными

4,00

штука

Россия

Пищевая пленка

22.21.42.129

- Посмотреть таблицу с данными

10,00

рулон

Россия

Салфетки

17.22.11.140

- Посмотреть таблицу с данными

3600,00

упаковка

Россия

Полотенца бумажные

17.22.11.130

- Посмотреть таблицу с данными

120,00

упаковка

Россия

Средство моющее щелочное "Ника" Ника-КМ

20.41.32.110

- Посмотреть таблицу с данными

2,00

штука

Россия

Дезинфицирующее моющее средство "Ника" Ника-2

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

1,00

штука

Россия

Дезинфицирующее средство "Ника" Экстра М

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

2,00

штука

Россия

Дезинфицирующее средство "Grass" Deso C10

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

20,00

штука

Россия

Средство для дезинфекции и отбеливания "Grass" Dos-Gel Professional гель

20.20.14.000

- Посмотреть таблицу с данными

12,00

штука

Россия

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору №____________
от __________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными