Тендер - Наборы реактивов для уроков химии №307461566

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• химия.docx
• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предлагаемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в пользовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). Не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением; не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по изготовлению, и соответствует характеристикам, указанным в спецификации поставляемого Товара.

Качество товара соответствует обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида товара.

Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

Упаковка поставляемого товара обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении. Сборка и установка Товара осуществляется в помещении эксплуатации Товара по предварительно согласованной заявке.

Поставщик должен уведомить Заказчика (в любой доступной форме) о готовности отгрузки Товара и согласовать сроки поставки и установки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Елена Владимировна)

https://www.himlabo.ru/chemistry/reaktivy/2-nabor-reaktivov-dlya-oge-gia-po-khimii-na-15-uchashchikhsya

Набор реактивов для ОГЭ / ГИА по химии (на 15 учащихся) 2шт Цена 19470,00 Сумма 38940,00 руб.

Составлен в соответствии со спецификацией ФИПИ и включает более 40 наименований реактивов, в т.ч. 2 кислоты, 2 щелочи, 26 солей, 3 индикатора и 10 других веществ.

Один набор рассчитан на 15 учащихся.

Габаритные размеры 400х300х165 мм

Масса 5,7 кг

Состав набора: - Посмотреть таблицу с данными

https://www.himlabo.ru/chemistry/reaktivy/1-nabor-reaktivov-dlya-provedeniya-uchenicheskogo-eksperimenta-po-khimii?ysclid=memerwal5n▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии 2 шт Цена 36840,00 руб Сумма 73680,00

Набор реактивов рассчитан на использование в 8-9 классах (по 30 учащихся в каждом классе) на 1 учебный год.

Включает 65 наименований готовых к использованию реактивов, в т.ч. 46 растворов (5 кислот, 2 гидроксида, 35 солей, 3 индикатора, пероксид водорода) и 19 кристаллических веществ (5 металлов, 5 оксидов металлов, 7 солей, 1 гидроксид, крахмал).

Общее количество флаконов в наборе - 87, в т.ч. 66 флаконов по 250 мл и 21 флакон по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах.

Реактивы размещены в 3 ящиках.

Ящик 1. «Растворы: Гидроксиды. Кислоты. Пероксид водорода» (24 флакона по 250 мл).

Ящик 2. «Растворы: Галогениды. Сульфаты. Сульфид. Сульфит» (24 флакона по 250 мл).

Ящик 3. «Растворы: Аммиак. Гексацианоферраты. Индикаторы. Йод. Карбонаты. Нитраты. Ортофосфат. Роданид. Твердые вещества: Металлы. Оксиды. Соли» (18 флаконов по 250 мл и 21 флакон по 50 мл).

Габаритные размеры в упаковке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьх 300 х 500 мм.

Масса - 24 кг.

Состав набора: - Посмотреть таблицу с данными

https://www.himlabo.ru/chemistry/reaktivy/nabor-reaktivov-dlya-provedeniya-uchenicheskogo-eksperimenta-po-khimii▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьklass-bazovyj-uroven

Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии (10-11 класс, базовый уровень) 2 шт Цена 14640,00 руб. СУММА 29280,00 руб.

Набор реактивов предназначен для использования в общеобразовательных учебных заведениях на уроках химии (базового уровня) в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьклассах (до 24 учащихся в каждом классе) в течение 1 учебного года.

Включает 31 готовых к использованию реактивов, в т.ч. (3 кислоты, 2 гидроксида, 11 солей, 2 индикатора, раствор аммиака) , а так же органические и неорганические вещества, которые используются в лабораторной практикуме по химии на базовом уровне в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьклассах.

Общее количество флаконов в наборе - 43, в т.ч. 23 флакона по 100 мл и 20 флаконов по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах.

Габаритные размеры▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьх 300 х 165 мм.

Масса – 5,5 кг.

Состав набора:

- Посмотреть таблицу с данными

https://www.himlabo.ru/gia/gia-po-himii/mobilnaya-stojka-dlya-khraneniya-naborov-gia-po-khimii

Мобильная стойка для хранения наборов ГИА по химии 1 шт Цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб

Предназначена для хранения и перемещения комплектов оборудования для выполнения ОГЭ по химии.

Вмещает 8 наборов оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА по химии или 15 комплектов оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии

Металлокаркас оснований выполнен из алюминиевого профиля Х-образного сечения с шириной полки 10 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Внутреннее пространство оснований, ограниченное металлокаркасом выполнено из листового пластика толщиной 3 мм, вставленного в пазы профиля через уплотнительный профиль.

Нижнее основание установлено на 4 прорезиненных колеса диаметром 75 мм, вращающихся на 360 градусов. Каждое колесо снабжено пружинным тормозом-фиксатором.

В середине каждой направляющей на боковой стенке установлен резиновый демпфер. Направляющие имеют возможность переставляться по высоте опор на необходимую высоту.

В торцах направляющих на опорах установлены выдвижные замки, препятствующие выпадению установленного в стойку оборудования при передвижении мобильной стойки по полу.

На верхней поверхности металлокаркаса верхнего основания установлены 2 ручки для удобного перемещения мобильной стойки.

- Посмотреть таблицу с данными

https://www.himlabo.ru/chemistry/laboratornoe-oborudovanie/nabor-po-elektrokhimii

Набор по электрохимии 2 шт Цена 7000,00 руб. Сумма 14000,00

Набор по электрохимии предназначен для проведения в общеобразовательной школе лабораторных опытов по химии с электрическим током (испытание электрической проводимости растворов, электролиз растворов солей, кислот и щелочей, а также наблюдение движения ионов в электрическом поле).

Технические характеристики - Посмотреть таблицу с даннымиКомплект поставки - Посмотреть таблицу с даннымиАккумуляторный источник питания АИП 2 шт цена 4188,00 руб Сумма 8376,00 руб

АИП представляет собой устройство, состоящее из аккумуляторной батареи (АКБ), которая является автономным накопителем энергии, и переходника, дающего возможность подключения к аккумулятору проводов со штекерами типа Banana Socket. Переходник подключается к АКБ через кабель со штекером USB на конце.

Для заряда АКБ от сети переменного тока применяется сетевое зарядное устройство (адаптер) с кабелем для подключения.

Технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Комплект поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО СУММА закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

ПРОЕКТ_КОНТРАКТА_2025

КОНТРАКТ №

на поставку

г. Белгород « » 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 32» г. Белгорода (сокращенно МБОУ Лицей № 32), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тарануха Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требованийп. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и установить Заказчику Товар в соответствии со спецификацией (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке, форме, размере и сроке, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Настоящий Контракт является основанием для финансирования оплаты за поставленный товар. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии из бюджета).

1.3. Идентификационный код закупки – .

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена контракта составляет руб. ( ), в том числе НДС руб.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. настоящего Контракта.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетных учреждений (субсидии из бюджета) путем перечисления денежных средств в рублях РФ, безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара (товарной накладной или акта приема-передачи без претензий).

2.5. Датой оплаты считается датапоступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1.Поставка Товара осуществляется до .2025года по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 39.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента фактической поставки товара и подписания акта приема–передачи и товарной накладной или УПД, руководителем образовательного учреждения и Поставщиком, либо уполномоченными представителями, скреплённых печатями Сторон.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и разгружает товар в помещение Заказчикасобственными силами (или с привлечением третьих лиц).Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик обеспечивает сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации.

3.4.Поставка, сборка и установка Товара осуществляется в помещении эксплуатации. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара составляется акт приема-передачи. Акт приема-передачи товара оформляется в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон. Акты приема-передачи и товарные накладные подписываются руководителем учреждения и Поставщиком, либо их уполномоченными представителями по факту поставки и установки товара.

3.5. Товар, поставляемый Заказчику, должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается не поставленным.

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара без претензий.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества на условиях настоящего Контракта.

4.1.2. Уведомить Заказчика (в любой доступной форме) о готовности отгрузки Товара на позднее, чем за 3 рабочих дня до момента поставки Товара в адрес Заказчика.

4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию на Товар, в том числе:

- товарную накладную или УПД, подписанные поставщиком, счет-фактуру, акт приема-передачи Товара (без претензий);

-предоставить документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Осуществить поставку, сборку и установку Товара в помещении эксплуатации.

4.1.6. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.7.По требованию Заказчика заменить некачественный поставленный Товар Товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.8. Если в течение гарантийного периода будет выявлено существенное нарушение требований к качеству товара, Поставщик обязан с момента поступления претензии от Заказчика заменить такой товар, товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 1 дня с момента их возникновения.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Контракту Товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.3. После приемки Товара (при отсутствии претензий) подписать товарную накладную и акт приема-передачи товара и передать по одному экземпляру представителю Поставщика.

4.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара и документов в соответствии с условиями настоящего Контракта и в установленный срок.

4.4.2. Отказаться от приемки Товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях Товара условиям настоящего Контракта или сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, которые выявлены при приёмке или эксплуатации Товара, а также требовать их устранения в 5-дневный срок.

4.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать экспертов, экспертные организации.

4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившемся в пользовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту, ранее не находившимся под арестом или под иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

При поставке Товар должен быть обеспечен документами, необходимыми для данного вида товара на русском языке.

Год выпуска Товара – не ранее 2024 год.

5.5. Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.6. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на Товар - не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ ТОВАРА.

6.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в порядке и в сроки, установленные Контрактом и действующим законодательством РФ.

6.2. Результаты приемки Товара оформляются актом приема-передачи, который подписывается Заказчиком, а в случае, создания приемочной комиссии всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

6.3. При наличии разногласий между сторонами Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара.

6.4. При нарушении условий настоящего Контракта, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Контракта в день их обнаружения.

6.5. Акты о нарушении условий контракта, несоответствия поставляемой продукции по качеству, количеству, комплектности обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

6.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи, установки Товара с подключением к существующим сетям и ввод в эксплуатацию Поставщиком, что подтверждается подписаниемакта приема-передачи Товара(без претензий) и товарной накладной. Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонамиакта приема-передачи Товара(без претензий) и товарной накладной.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.).

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.

7.9. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, за исключением случаев, установленных п.8.11, 8.12:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения количества и качества поставляемого Товара, а также без изменения иных условий Контракта.

8.4. При исполнении Контракта по согласованию сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, установленными настоящим Контрактом.

8.5. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг друга в однодневный срок. В случае изменения его банковских реквизитов, Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику и передать на подпись дополнительное соглашение к настоящему Контракту с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

8.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в следующих случаях:

9.1.1. Недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок.

9.1.2. Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.1.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы проставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта нарушение условий контракта устранено, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы товара. При повторном нарушении Поставщиком условий Контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, отмена Заказчиком указанного решения не допускается.

9.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.

10.3. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным, а сторона считается уведомленной надлежащим образом в день получения данного уведомления стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2025 (включительно), а в части оплаты Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате пени - до полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от « » 2025 г.

Описание объекта закупки

Качество товара соответствует обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида товара.

Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

Упаковка поставляемого товара обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении. Сборка и установка Товара осуществляется в помещении эксплуатации Товара по предварительно согласованной заявке.

Поставщик должен уведомить Заказчика (в любой доступной форме) о готовности отгрузки Товара и согласовать сроки поставки и установки товара

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Форма

(заполняется по факту поставки)

АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белгород «___»_______________ 2025 г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________(представитель заказчика, уполномоченный осуществлять прием товара, либо Приемочная комиссия, действующая на основании приказа ___ в составе не менее 5 человек) с одной стороны, и_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________(представитель поставщика), действующего на основании ______________, с другой стороны, а далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящий акт:

1.В соответствии с п. 1.1 Контракта № ____ от _______ 2025 года Поставщик передает, а Заказчик принимает следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами.

3. Результат проведенной экспертизы:

3.1.Товаросопроводительные документы, оформлены в соответствии с требованиями действующего на территории Российской Федерации законодательства: товарная накладная № _________________ от ____________предоставлены.

3.2. Количество товара ___________________ заявке Заказчика.

(соответствует/не соответствует)

3.3. Характеристики товара_________________________требованиям Приложения № 1 Контракта № ________

(соответствует/не соответствует)

от «____» _______ 2025 года.

3.4.Срок поставки Товара в соответствии с условиями Контракта______________года, фактическая поставка ________________.

4.Поставщик ________________ обязательства по поставке товара (партии товара) в соответствии с

(выполнил/не выполнил)

требованиями Контракта № ____________ «____»_________ 2025 года.

5. Товар сдал: Уполномоченный представитель Поставщика______________(ФИО, подпись)

6.Прием осуществлен: Уполномоченный представитель Заказчика___________(ФИО, подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 29.08.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Наборы реактивов для уроков химии

Наименование предмета договора: Наборы реактивов для уроков химии

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными