Вход в личный кабинет

Тендер - Набор моющих и чистящих средств №319376483

Описание тендера: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" объявляет тендер: Набор моющих и чистящих средств (с результатом)
Сумма контракта: 48 600,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 09.12.2025
Окончание: 11.12.2025 15:42:00
Тендер №: 319376483
Тип: Запрос предложений Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
ОКПД2:
  • (204132110) Средства моющие
Регион: Приволжский ФО / Республика Татарстан / Набережные Челны
Регион поставки: Приволжский ФО / Республика Татарстан / Набережные Челны
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Набор моющих и чистящих средств
Цена контракта: 48 600,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Набор моющих и чистящих средств 48600 48600 1 Набор
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Результаты тендера
Протокол проведения торгов BP01421549.rtf 3 КБ 12.12.25 10:45 Действующая
Описание.docx 12 КБ 09.12.25 09:16 Действующая
проект.docx 41 КБ 09.12.25 09:16 Действующая
Извещение № BP01421549.rtf 5 КБ 09.12.25 09:16 Действующая
Извещение.html 8 КБ 09.12.25 09:16 Действующая

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 Извещение
    Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
    - продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

    Описание объекта закупки на поставку моющих товаров

    - Посмотреть таблицу с данными

    Начальник

    хозяйственной службы Ф.А.Кутляхметова

    Договор №

    г. Набережные Челны _________ 2025 г.

    _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №2», с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бушмакиной Светланы Алексеевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

    ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ

    Заказчик заявляет и заверяет Поставщика, что на момент подписания настоящего договора он должным образом организован, зарегистрирован компетентными государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности, и в состоянии привлечь необходимые ресурсы для выполнения настоящего договора.

    Поставщик заявляет и заверяет Заказчика, что на момент подписания настоящего договора, он должным образом организован, зарегистрирован компетентными государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности, имеет необходимые ресурсы для выполнения обязательств по договору.

    Настоящий договор заключается в соответствии с ст. 93 ч. 1 п. 4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (_______________________________________________) запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru.

  • Предмет договора.
  • 1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему, поставить Заказчику продукцию (товар), а именно: ___________________________________________________________________ определенный в настоящем договоре Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик обязуется принять и оплатить ее цену, согласно настоящему договору.

    1.2. Продукция (товар) принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом иска третьих лиц.

    2. Цена. Порядок и форма расчетов

    2.1. Общая сумма договора составляет :__________________________(___________________________________________). В том числе НДС ( ).

    2.2. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика платежным поручением. Срок оплаты товара не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

    2.3. Цена после заключения договора фиксируется и изменению не подлежит.

    2.4. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

    2.5. Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость транспортных расходов на доставку товара до места поставки товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки в месте поставки товара, таможенные платежи (уплату таможенных пошлин), НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

    2.6. Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку продукции в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо – разгрузочных работах. Упаковка обеспечивает сохранность, стерильность и легкость вскрытия. Товар, получивший при отгрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.

    2.7. Источник финансирования: Средства ОМС.

    3.Сроки и порядок поставки.

    3.1. Срок поставки продукции: с момента заключения договора в течение 5 рабочих дней.

    3.2. Поставщик по мере готовности поставки продукции в адрес Заказчика, факсимильным сообщением уведомляет Заказчика о готовности к доставке продукции в пункт назначения (г. Набережные Челны, пр. Московский,101 ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2»).

    Получатель товара: Кутляхметова Файруза Ахматовна, телефон (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

    3.3. Доставка продукции может производиться железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, или самовывозом, согласно спецификации.

    3.5. В случае, когда Поставщик не исполнил обязанности по передаче (поставке) продукции в установленный в настоящем договоре срок, Заказчик утрачивает интерес к неисполненному в срок обязательству Поставщика по договору.

    4. Приемка продукции.

    4.1. Взаимоотношения сторон в области приемки продукции регулируются положениями статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

    4.2. Приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора осуществляет заказчик своими силами, путем создания приемочной комиссии при привлечении эксперта, экспертных организаций.

    4.3. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

    Приемка товара производится в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара;

    4.4. В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком;

    4.5. В случае отказа в приемке продукции поставщику в течение 10 дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

    4.6. При привлечении Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

    4.7. Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ (требованиям уполномоченных государственных органов власти РФ) для соответствующего вида продукции и прилагаемым документам, подтверждающим качество.

    4.8. Вместе с продукцией Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы на продукцию (при их наличии в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации):

    - подлинник сертификата соответствия (включая гигиенический) или копию сертификата, заверенную подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона;

    - товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или Поставщиком на основании документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленным в соответствии с законодательством РФ. Товарно-сопроводительные документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя или Поставщика с указанием его адреса и телефона;

    - сопроводительную и техническую документацию на продукцию на русском языке;

    - санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию (при необходимости);

    - документация изготовителя продукции, подтверждающая срок годности продукции (при необходимости)

    - сертификат о происхождении товара.

    4.9. Срок годности поставляемой продукции, определяемый на дату поставки 12 месяцев, при этом срок годности подтверждается датой об окончании срока годности, указанного на упаковке. При отсутствии на упаковке даты окончания срока годности, срок годности подтверждается документацией изготовителя продукции, где должны быть определены общий срок годности и дата изготовления серии продукции, поставляемой по данному договору. В случае поставки некачественной товара (брака) Поставщик обязан заменить товар в течение 7 календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика.

    4.10. Если в период гарантийного срока с момента передачи продукции Заказчику, если на продукцию не установлен гарантийный срок или срок годности обнаружатся дефекты или иные проявления и обстоятельства, свидетельствующие о факте поставки некачественной продукции, то Поставщик обязан их устранить за свой счет на следующий день после уведомления об этом. В случае невозможности устранения Поставщик обязан заменить продукцию в течение следующего дня с момента уведомления о дефекте на новую идентичную продукцию. В противном случае Поставщик возмещает Заказчику все его расходы, связанные с устранением дефекта, в том числе, связанные с арендой продукции, аналогичной дефектной.

    4.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 – х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, в противном случае составляется односторонний акт, имеющий обязательную силу для сторон.

    4.12. Поставщик настоящим гарантирует, что продукция, поставленное в рамках настоящего договора, является новой, неиспользованной, серийно выпускаемой, отражающей все последние модификации конструкций и материалов.

    5. Права и обязанности сторон.

    5.1. Заказчик обязан:

    5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения договора;

    5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего договора условия;

    5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

    5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим договором;

    5.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

    5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

    5.2. Заказчик вправе:

    5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора;

    5.2.2. осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации;

    5.2.3. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору;

    5.2.4. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения договора;

    5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, экспертов, экспертные организации;

    5.2.6. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

    5.2.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего договора.

    5.3. Поставщик обязан:

    5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий договора;

    5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору;

    5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору;

    5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

    5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

    5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

    5.3.7. подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ));

    5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Заказе-спецификации;

    5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом договора;

    5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы), сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

    5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

    5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

    5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

    5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

    5.4. Поставщик вправе:

    5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

    5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим договором Товара.

    5.5. Поставщик гарантирует:

    5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

    5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    6. Ответственность сторон.

    6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного данным договором, Заказчик обязан потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного данным договора срока исполнения обязательства.

    6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    6.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

    6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

    6.7. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, поставщик (подрядчик) выплачивает заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

    а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей, что составляет ________ руб. ____ коп., при этом Поставщик не освобождается от обязательства устранения последствий некачественно оказанных работ, услуг.

    6.8. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

    6.9. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к оказанию услуг субподрядчиков и (или) иных лиц, Поставщик несет ответственность за действия таких субподрядчиков и (или) иных лиц как за свои собственные.

    6.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

    6.11. За ущерб, причиненный Заказчику или третьему лицу в процессе (вследствие) оказания услуг, отвечает Поставщик. Поставщик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

    6.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

    6.13. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения сведений в отношении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

    7.Рассмотрение споров.

    7.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.

    7.2. Стороны рассматривают претензии в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

    Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

    7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    7.4. Просрочка поставки (недопоставка/некомплектная поставка) является существенным нарушением договора, влекущим утрату интереса Заказчика к неисполненному в срок обязательству Поставщика.

    7.5. Передача прав по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны, не допускается.

    7.6. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в судебном порядке при существенном нарушении договора Поставщиком.

    7.7. В случае невыполнения Поставщиком условии настоящего договора, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

    8. Срок действия договора.

    8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2025г. Настоящий договор подлежит постановке на учет в органах Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.

    9. Место поставки.

    9.1. Место поставки по договору: г. Набережные Челны, пр. Московский,101.

    10. ФОРС-МАЖОР.

    10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

    10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

    10.3. При наступлении указанных в пункте 10.1. - 10.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

    10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    10.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

    10.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

    10.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим договором.

    10.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    10.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

    10.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему договору.

    11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

    11.1. Риск случайной гибели на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки продукции в соответствии с п. 3.1. договора.

    11.2. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

    11.3. Изменение условий договора.

    11.3.1. При исполнении договора, Стороны имеют право изменить условия договора по соглашению Сторон в следующих случаях:

    11.3.2. В случае изменения потребности в количестве Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных договором Товаров;

    11.3.3. при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на 10 % цены договора. При уменьшении количества Товара, предусмотренного договором, Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара;

    11.3.4. изменение цены договора в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.

    11.4. Во всем остальном, что не урегулировано данным договором и приложениями к нему, стороны руководствуются условиями, указанными в Спецификации и действующим законодательством Российской Федерации.

    11.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

    Приложения:

    1. Спецификация.

    12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

    - Посмотреть таблицу с данными

    - Посмотреть таблицу с данными

    ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

    _____________________ /_______________________ / ____________________________/С.А.Бушмакина/

    Приложение №1 к договору

    № от «___»______2025 г.

    (является неотъемлемой частью договора)

    Спецификация

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого на сумму:

    В том числе: Производитель РТ – 00 руб. 00 коп.

    Производитель РФ – 00 руб. 00 коп.В

    Производитель ИМП –

    - Посмотреть таблицу с данными

    Примечание:

    РТ – Республика Татарстан

    РФ – Российская Федерация

    ИМП – Импорт (Зарубежные страны)

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #319389612
    65 032
    Обеспечение контракта:
    10%
    2 дня
    09.12.2025
    16.12.2025
    Запрос котировок
    #319389966
    294 872
    Обеспечение контракта:
    10%
    2 дня
    09.12.2025
    16.12.2025
    Запрос предложений
    #319462865
    1 день
    10.12.2025
    15.12.2025
    Запрос предложений
    #319491955
    6 960
    17 часов
    10.12.2025
    14.12.2025
    Запрос предложений
    #319589957
    49 383
    1 день
    11.12.2025
    15.12.2025

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #319376349
    75 138
    1 день
    09.12.2025
    15.12.2025
    Единственный поставщик
    #319375964
    188
    срок истек
    09.12.2025
    10.12.2025
    Тендер №319375847
    Лента
    Малая закупка
    #319375847
    4 792
    срок истек
    09.12.2025
    09.12.2025
    Электронный аукцион
    #319375735
    217 280
    срок истек
    09.12.2025
    10.12.2025
    Малая закупка
    #319375596
    4 040
    срок истек
    09.12.2025
    10.12.2025

    Тендеры из региона Набережные Челны

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Конкурентный лист с переторжкой
    #319375670
    2 дня
    09.12.2025
    16.12.2025
    Запрос предложений
    #319375503
    10 000
    срок истек
    09.12.2025
    13.12.2025
    Запрос предложений
    #319374659
    6 000
    срок истек
    09.12.2025
    13.12.2025
    Запрос котировок
    #319374483
    330 603
    Обеспечение контракта:
    5%
    2 дня
    09.12.2025
    16.12.2025
    Запрос котировок
    #319374325
    15 608
    Обеспечение контракта:
    5%
    2 дня
    09.12.2025
    16.12.2025
    Показать больше информации о тендере