Тендер - Набор моющих и чистящих средств №318956055

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_моющ

Договор поставки №ВР

г. Нижнекамск «____»_________________ 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр инициатив «КОВЕР», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Габдуллиной Филиции Алмазовны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, _________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании______________________________________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.4. ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам подведения запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru протокол № ВР-TR от « » 2025г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Предметом Договора является поставка моющих товаров, согласно спецификации (далее – Товар).

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами Заказе-спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

1.4. ИКЗ-

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет : __________________ (________________) рубля 00 копеек. С НДС или НДС не облагается.

2.1.1. Источник финансирования – внебюджет.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Договором, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа), с учетом пункта 3.4. и 4.3.1. Договора.

2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 13 Договора.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Финансирование закупки осуществляется из бюджета Республики Татарстан по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами, и/или внебюджетных источников, и/или иных источников финансирования.

2.8. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течении 10 рабочих дней.

3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа).

3.3. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ)) в порядке, установленном Договором.

3.4. В п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки товара и их приемки. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

3.4.1. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Нижнекамск, Школьный Бульвар, д.7/2.

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с составлением и подписанием Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа) в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.3.1. Приемка Товара осуществляется в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки и/или иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 30 (тридцать) календарных дней. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком. Расчет за поставленный Товар в таком случае осуществляется со дня подписания Акта приемки.

4.3.2. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, установленные Договором.

4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8Договора.

4.7. В случае, если Поставщик не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчиком, Поставщик обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям Договора заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

4.8. Обо всех нарушениях условий Договора Заказчик уведомляет Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

4.9. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 4.8Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

5.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара в соответствии с пунктом 13.1. Договора;

5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.5. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;

5.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора;

5.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ));

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Заказе-спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Договора;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы), сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. соответствовать единым требования, в соответствии ч.1. ст. 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5.3.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия, качество и комплектность Товара

6.1. Качество поставляемого товара и его маркировка должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативных документов, регулирующих его производство, переработку, транспортировку и хранение.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения Товара, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.3. Качество и потребительские свойства поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и заказу-спецификации.

6.4. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается:

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором в размере1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокий размер платы за заключение Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.1.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени),
и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика
об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов из:

- денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора и находящихся на счете заказчика;

- независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года включительно.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 10.6 Договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

11.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.

12.Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

12.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Случаи изменения условий Договора

13.1. При исполнении Договора, Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Приложения

14.1. Заказ-спецификация (Приложение).

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Договору

№ ВР от «__»________2025г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

_________/Ф.А.Габдуллина

Поставщик:

_____________ /

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору № ВР от «____» ______________2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

• Стоимость без НДС определяется путем умножения цены одной единицы без НДС на количество товара.