Тендер - Набор моющих и чистящих средств №318691653

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора_моющ

ДОГОВОР № ____

- Посмотреть таблицу с данными

МБУ ДО «Cпортивная школа «АКТАЙ» НМР РТ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никитина Петра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст. 93 ч.1. п.4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00070___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_______________ от _____________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик покупает, а Поставщик поставляет набор моющих и чистящих средств (в дальнейшем именуемые – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью данного договора, в МБУ «СШ «Актай» НМР РТ, расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРТ, Нижнекамский район, н.п. «Красный Ключ».

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц, является новым, ранее неиспользованным.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар указывается в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Общая сумма договора составляет __________________________________________________________________ рублей, в т.ч. НДС (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

Источник финансирования – местный бюджет.

2.3. Цены на Товар включают в себя транспортные, страховые, таможенные и другие расходы, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки и маркировки.

2.4. Цены на Товар остаются фиксированными на весь срок действия договора.

2.5. Оплата производится безналичным расчетом после подписания акта сдачи-приемки (накладной) или акта устранения недостатков приемки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с подписания заказчиком документа о приемке.

2.6. Датой платежа считается дата отметки банка Заказчика на платежном поручении о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2. Приемка Товара производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение №1).

4.2. Поставка товара осуществляется за счет поставщика по адресу Заказчика с даты заключения договора по 31.12.2025 г. по заявкам заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка Заказчика на поставку товара по настоящему договору принимается Поставщиком в устной форме по телефону и\или в письменной форме путем передачи в электронном виде посредством электронной почты, Whatsapp, Viber, факса и иных видов связи.

4.3. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер договора, сертификаты соответствия и другие необходимые документы.

4.4. Датой поставки Товара считается отметка Заказчика в соответствующих товарных накладных о получении Товара.

4.5. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарных накладных.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1.Производить поставку Товара на склад Заказчика в соответствии с п. 4.2 настоящего договора.

5.2.2.Поставлять Товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.2.3.Доставить Товар на склад Заказчика своим транспортом.

5.2.4.Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар.

5.2.5.Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора.

5.2.6 Соответствовать единым требованиям предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. За несвоевременно поставленную Продукцию Поставщик уплачивает Получателю неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. В случае несоответствия результатов поставки требованиям спецификации Поставщик осуществляет замену Товара в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента обнаружения.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и становится обязательным для сторон с момента внесения в соответствующий Реестр закупок Муниципального бюджетного учреждения и постановки на учет Департамента Казначейства Министерства Финансов Республики Татарстан и действует до 31.12.2025г.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению Арбитражного суда РТ, либо в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

к договору

№ _________ от «____» __________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

МБУ ДО «СШ «Актай» НМР РТ

__________________ /П.М. Никитин/ _______________/______________/

М.П. М.П.