Тендер - Набор моющих и чистящих средств №312785808

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_поставки_чист_моющ_2

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

МБУ ДО «СШ «Батыр»НМР РТ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулагина Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст. 93 ч.1. п.4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № _ от г.,:заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик покупает, а Поставщик поставляет моющие и чистящие средства (в дальнейшем именуемые – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью данного договора. Цена формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки № от г._в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц, является новым, ранее неиспользованным.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар указывается в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Общая сумма договора составляет_________ ( ) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании гл.26.2 НК РФ, в пределах лимита финансирования 2025года.

Источник финансирования –внебюджетные средства.

2.3. Цены на Товар включают в себя транспортные, страховые, таможенные и другие расходы, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки и маркировки.

2.4. Цены на Товар остаются фиксированными на весь срок действия договора.

2.5.Расчет производится после подписания сторонами накладной, при предоставлении счета, также после предоставления актов сверки ежемесячно. Окончательный расчет не позднее 31.12.2025.

2.6.Оплата производится с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение срока действия договора по факту поставки продукции после входного контроля Заказчика, в течение 10 рабочих дней после поставки по мере поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика на эти цели, но не позднее 31.12.2025 года.

2.7. Датой платежа считается дата отметки банка Заказчика на платежном поручении о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2. Приемка Товара производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Гарантийный срок на товар не менее 1 года.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение №1).

4.2.Поставщик производит поставку Товара в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 25.12.25. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ямьле, д.20.

4.3. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер договора, сертификаты соответствия и другие необходимые документы.

4.4. Датой поставки Товара считается отметка Заказчика в соответствующих товарных накладных о получении Товара.

4.5. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарных накладных.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1.Производить поставку Товара на склад Заказчика в соответствии с п. 4.2 настоящего договора.

5.2.2.Поставлять Товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.2.3.Доставить Товар на склад Заказчика своим транспортом.

5.2.4.Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар.

5.2.5.Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. За несвоевременно поставленную Продукцию Поставщик уплачивает Получателю неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. В случае несоответствия результатов поставки требованиям спецификации Поставщик осуществляет замену Товара в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента обнаружения.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и становится обязательным для сторон с момента внесения в соответствующий Реестр закупок Муниципального бюджетного учреждения и постановки на учет Департамента Казначейства Министерства Финансов Республики Татарстан и действует до 31.12.2025г.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению Арбитражного суда РТ, либо в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет:

Место поставки: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ямьле д.20

Срок поставки: В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее 25.12.2025.

- Посмотреть таблицу с данными