Тендер - Набор моющих и чистящих средств №309122946

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_для_площадки

Приложение 1

Спецификация к контракту №27

от 16 сентября 2025года

ПОСТАВКА ТОВАРА СТРОГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ БЕЗ ЗАМЕН НА АНАЛОГИ В ТЕЧЕНИЕ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАКУПКИ! АНАЛОГИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ !!!

Поставка товара с присутствием представителя поставщика, в присутствии которого будет производиться приемка товара. В противном случае товар приниматься не будет и договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

- Посмотреть таблицу с данными

(Девять тысяч девятьсот девяносто руб. 50коп.)

Заведующий МДОКУ детским садом: ___________ / Л.Л.Суслова/

Проект_контракта_от___.09.2025года_№27_моющие_и_чистящие_средства_9990_50.

Муниципальный контракт №27

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Мураши « __» сентября 2025г.

Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад №2 города Мураши Кировской области, в лице заведующего детским садом Сусловой Любови Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять товар и произвести оплату в соответствии с условиями контракта.

Цена и порядок расчетов.

Цена контракта __________рублей (_____________________________________), НДС _______. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета (счета-фактуры) на оплату за счет средств местного бюджета.

Условия поставки.

На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен быть обременен правами и притязаниями третьих лиц. Поставленный товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами в срок до __.09.2025года.

Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент получения товара Заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

Порядок приемки товара.

Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения недостатков товара срок устранения недостатков или замены товара - 5 (пять) календарных дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженных дефектах.

Ответственность сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим контрактом. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик обязан уплатить пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщику начисляется штраф. Размер штрафа составляет 10 (десять) % цены настоящего контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки Поставщику, не исполнившему или не ненадлежащим образом исполнившему обязательство, Заказчиком направляется претензионное письмо с требованием оплаты неустойки в течение 7 (семи) дней с даты получения письма.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями п. п. 5.5 - 5.7 настоящего контракта, Заказчик вправе взыскать неустойку из суммы окончательного расчета, подлежащей уплате в соответствии с п. 2.1 настоящего контракта.

В случае отказа Поставщика от уплаты неустойки, непокрытой суммой настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направляет в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями п. п. 5.3. - 5.4 настоящего контракта, Поставщик вправе взыскать неустойку из суммы окончательного расчета, подлежащей уплате в соответствии с п. 2.1 настоящего контракта.

В случае отказа Заказчика от уплаты неустойки, непокрытой суммой настоящего контракта, Поставщик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направляет в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки.

• Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
• Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.
• Меры ответственности сторон, непредусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

Рассмотрение споров.

В случае возникновения споров в процессе исполнения настоящего государственного контракта спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Форс-мажорные условия.

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления известить о них другую Сторону, в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

Прочие условия.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней в письменном виде.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой - по одному для каждой их сторон.

Приложение № 1 - Спецификация.

Адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными