Тендер - Набор моющих и чистящих средств №302300738

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_досуговый__4___1_

Договор поставки (проект)

г. Буинск от « » 2025 г.

МБУ «Досуговый центр» Буинского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шараевой Л.Р.., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить набор моющих и чистящих средств (далее - товар, продукция) для нужд МБУ «Досуговый центр» Буинского муниципального района (далее-«Заказчик»), в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Общая сумма договора составляет ____________ руб.

1.3. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2. Качество и комплектность товара

2.1. «Поставщик» гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Товар должен быть новым.

2.2. На весь объем товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы «Поставщик» передает «Заказчику» одновременно с передачей Товара.

2.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится «Заказчиком» с составлением и подписанием Товарной накладной в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается «Поставщиком» и «Заказчиком».

4.3.1. Приемка Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поставки Товара. Если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным настоящим договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается «Поставщиком» и «Заказчиком». Расчет за поставленный Товар, в таком случае, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта приемки.

4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.5. «Заказчик» вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным настоящим договором. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара «Заказчик» направляет «Поставщику» уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8 настоящего договора.

4.7. В случае, если «Поставщик» не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении «Заказчиком», «Поставщик» обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям договора заключением эксперта, экспертной организации и представить «Заказчику» оригинал такого заключения.

4.8. Обо всех нарушениях условий Договора «Заказчик» уведомляет «Поставщика» не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» обязательств по Договору составляется «Заказчиком» в письменной форме и направляется «Поставщику» по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

4.9. «Поставщик» в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если «Поставщик» в установленный срок не устранит нарушения, «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись «Заказчиком» и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется на склад «Заказчика» в соответствии со спецификацией.

3.2. Каждая партия товара должна полностью соответствовать Спецификации «Заказчика» по количеству товара, его ассортименту.

3.3. Доставка товара производится силами и за счет средств «Поставщика».

3.4. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от «Поставщика» к «Заказчику» с момента приемки товара «Заказчиком» и подписания Сторонами накладных.

3.5. Срок поставки устанавливается в течение 3-х дней с момента заключения договора.

4. Цена и порядок расчетов

• Цена каждой единицы продукции определяется в рублях с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата товара «Заказчиком» производится по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», соответствующего условиям настоящего договора, спецификации и по заявке «Заказчика».

4.3. Оплата товара «Заказчиком» производится в следующем порядке: 100% от суммы договора оплачивается в течение 30 рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара.

4.4. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Поставщика».

4.5. Источник финансирования: бюджет Буинского муниципального района РТ.

5. Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Поставщик» несет ответственность за качество товара. «Заказчик» вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1, п. 3.5 настоящего договора «Поставщик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. «Заказчик» вправе, уведомив «Поставщика», отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) календарных дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Татарстан.

6.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.

6.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и с момента внесения его в соответствующий реестр сводных извещений о закупках, а так же в сводный Реестр Государственных и Муниципальных договоров, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ, и действует до 31 декабря 2025 года, а в части исполнения денежных обязательств – до полного завершения расчетов.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и для территориального органа Департамента Казначейства МФ РТ, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Приложения

7.1. Приложение №1. Спецификация на поставку, график поставки.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

договору № от « » 2025 г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству товаров: Товар, подлежащий поставке, должен сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям действующего законодательства, иметь документы, обязательные для данного вида товаров в соответствии с действующим законодательством.

Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

3. Требования к безопасности при поставке товара: Поставщиком при исполнении контракта не должен наноситься вред имуществу заказчика, должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, нормы техники безопасности, а также правила внутреннего распорядка, принятого у заказчика.

4. Требования к упаковке и маркировке товара: упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, осуществляемых поставщиком.

5. Требования к сроку и (или) объему гарантии поставщика и производителя на поставляемый товар: Гарантия поставщика на поставляемый товар составляет _-__ месяцев и должна быть не менее гарантии, предоставляемой производителем товара. Гарантия производителя товара составляет __-__ месяцев. Гарантийные сроки, установленные техническим заданием, отсчитываются от даты подписания заказчиком товарной накладной (акта ввода товара в эксплуатацию – для технически сложного товара).