Тендер - Набор моющих и чистящих средств №299773909

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора_Моющие_средство_ЧДОУ_№1_Березка

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

с. Черемшан «___»____________2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Черемшанский детский сад № 2 «Березка» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Рыбкиной Екатерины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ____________от _____________20___ года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить Моющие средство (далее - Товар) для нужды учреждения в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2. Качество и комплектность товара

2.1. «Поставщик» гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Поставку осуществлять на основании ГОСТ.

2.2. На весь объем товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы «Поставщик» передает «Заказчику» одновременно с передачей Товара и подписанием накладных в разрезе бюджетов согласно заказу-спецификации.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам поставки в соответствии со спецификацией.

3.2. Каждая партия товара должна полностью соответствовать спецификации по количеству товара, его ассортименту.

3.3. Доставка товара производится силами и за счет средств «Поставщика».

3.4. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от «Поставщика» к «Заказчику» с момента приемки товара «Заказчиком» и подписания Сторонами накладных.

3.5. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение двух недель включительно на основании заявок Заказчика.

4.Цена и порядок расчетов

Цена каждой единицы продукции определяется в рублях с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2. Общая сумма договора составляет: ________ (_________) рублей____копеек.

4.3. Оплата поставленного по настоящему договору товара осуществляется безналичным расчетом, в рублях.

4.4 Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.5. Источник финансирования: муниципальный бюджет.

5. Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Поставщик» несет ответственность за качество товара. «Заказчик» вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1. настоящего договора «Поставщик» обязан уплатить «Получателю» неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. «Заказчик» вправе, уведомив «Поставщика», отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) банковских дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Действие договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7. Прочие условия

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде РТ.

7.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.

7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Приложения

8.1. Заказ-спецификация (Приложение).

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору

№ ______ от «__»________20_ г.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: _____________/ Рыбкина Е.В. / Поставщик: ___________/_______/_

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору поставки № _________________ от «____» ______________20__г.

- Посмотреть таблицу с данными