Тендер - Набор моющих и чистящих средств №294002165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Моющие_Спецификация

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

г.Лениногорск « » 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Тухватовой Ф.З. , действующего на основании Устава_с одной стороны , и именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________________________________________ действующего на основании_______ другой стороны , заключили настоящий договор о ниже следующем,

предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять: Хозяйственные товары ( строго согласно спецификации) В соответствии со спецификацией ( приложение № 1). АНАЛОГ продукции не предлагать!!

Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением договора и является его неотъемлемой частью.

Цены на поставляемую продукцию в течение срока действия договора не меняется.

1.2. Источник финансирования : ________________

Стоимость работ по договору

Стоимость работ по настоящему договору▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей с учетом НДС

Лимит финансирования 2025год в текущих ценах составляет

Сроки выполнения работ

3.1. Срок поставки с _________г. по 15.04.2025г.

3.2. Срок действия договора с __________. по_31.12.2025г.

4.Обязанности Поставщика

- производить поставку продукции Покупателю в течении дня с даты заключения

муниципального договора;

- производить поставку не более 2-3-х серий товара одного наименования;

- поставлять продукцию в таре , обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении , а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций на русском языке ; поставку продукции в возвратной таре не производить;

- предоставить Покупателю всю необходимую документацию на поставляемую продукцию;

- Поставщик обязуется предоставить копии лицензий , официально заверенные , на право

оптовой реализации поставляемой продукции , оформленные в порядке , установленном

законом ;

5.Обязанности Покупателя

- принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Порядок расчета

6.1. Оплата за поставляемую продукцию по п.1.1. производиться путем перечисления на расчетный счет Поставщика:

- аванс ______% от стоимости Договора в размере _____________________________

__________________________________рублей , включая НДС-_______% в течение 10 дней с момента вступления настоящего Договора в силу;

- оставшуюся сумму в размере ________________________________________ рублей,

включая НДС -______% - по мере выделения денежных средств , после поставки продукции (по факту поставки) в течение финансового года , но не позднее _______2025 г.

7. Порядок приемки продукции

7.1. Приемка продукции производится Покупателем по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При обнаружения боя, брака, недостачи товара вызов представителя Поставщика по

Телеграфу, телефону или факсу для его участия в приемке товара обязателен.

• Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Покупателем.
• В случае обнаружения скрытых дефектов товара и / или поставки некачественного

товара, и / или некомплектного товара стороны руководствуются ст.ст. 475 и 480 Г к РФ.

Наличие дефектов товара должно быть подтверждено надлежащим образом.

7.5. Все расходы по возврату и замене боя и брака товара возмещает Поставщик. При невозможности замены Покупателю возмещается полная стоимость товара.

7.6. При признаний претензий обоснованный бой и брак заменяется Поставщиком не позднее 10 дней с момента получения Поставщиком возвращенного товара из той же серии, что была поставлена. При невозможности соблюдения этого условия Поставщик предоставляет на заменяемые товара документы по качеству в полном объеме.

8. Качество продукции

8.1. Качество поставляемой продукции и ее упаковки должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям

для продукции этого года.

8.2. Поставщик удостоверяет качество каждой серии товаров документами, оформленными в строгом соответствии с Правилами проведения сертификации, действующими на момент отправки.

Если Поставщик не представил полного набора документов по качеству товара, необходимых для начала его реализации , то он возмещает Покупателю расходы по проведению анализов и сертификации , а также стоимость товаров изъятых на анализ.

Поставщик предоставляет Покупателю либо оригиналы документов по качеству, либо их копии , заверенные органом , выдавшим сертификат соответствия , действующий на территории Покупателя или держателем подлинника сертификата соответствия , действующего на территории Покупателя. Продукция должна иметь маркировку и инструкции.

Остаточный срок годности продукции на момент отправки ее Покупателю должен оставлять не менее 70%.

9.Ответственность сторон

9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность друг перед другом в соответствии с нормами действующего законодательства.

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего договора . Оглашение сведений по данному договору , а также передача их третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

9.3. За несвоевременную поставку Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему договору , а именно: наводнения , пожара , землетрясения и других стихийных бедствий , блокады , войны и военных действий , а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств , которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора , срок исполнения обязательств переносится на период , в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона , для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору независящим от нее причинам , должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств . Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

11.Разрешение споров

11.1 Все споры и разногласия , которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора , или в связи с ним , стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров , а если такое урегулирование становится невозможным , то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

11.2. До предоставления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 20 дневной срок.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами , внесения его в соответствующий Реестр сводных извещений о закупках , а так же в сводный Реестр Муниципальных контрактов , принятия его на учет в Территориальном Отделении Департамента Казначейства РТ.

Финансирование договора осуществляется только после внесения его в сводный Реестр Муниципальных контрактов РТ.

12.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Отделения Департамента Казначейства РТ. С указанием номера лицевого счета , открытого Казначейством для потребителя и учетного номера бюджетного обязательства , и действует до «__»_______2024 г.

12.3. В соответствии с Законом РТ № 4-3 РТ от 4 июля 2002 г. необходимые изменения и дополнения к муниципальному договору вносятся по решению государственного заказчика.

12.4. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.

12.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по договору.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

13.Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ: МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Татарстан ,г.Лениногорск ,ул.Ленинградская 28 а.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г.Казань

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

______________________________________________________________________

____________________________ Ф.З.Тухватова

(Ф.И.О. подпись руководителя)

«_____»____________2025 г.

ПОСТАВЩИК:

Исполнитель:

(Ф.И.О. подпись руководителя)

«_____»____________ 2025г.

Отметка ТОДК МФ РТ Отметка Реестродержателя

Приложение к договору №____1_ от _________________20___

(является неотъемлемой частью договора)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Заказчик Поставщик