Тендер - Набор моющих и чистящих средств №290310751

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Документация_1

Договор поставки №___________

с. Ижевка, Менделеевский

муниципальный район «____»февраль2025г.

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су (целебная вода)-Ижминводы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хабибуллина Салима Ханнановича, действующая на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ г, с другой стороны, и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ________________ от __.______.2024г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора поставки

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется передать товары для учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су-Ижминводы», на склады расположенные по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, село Ижевка, ул. Юбилейнаян, зд. 7, указанные в п.1.2. настоящего Договора, в собственность Заказчику либо указанным Заказчиком получателям в указанные в настоящем Договор сроки.

1.2. Предметом поставки товара является заказ – спецификация (приложение 1) (далее – Товар).

Количество, ассортимент, цена, а также сроки и место поставки Товара определяются в согласованном сторонами заказе – спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказом – спецификацией может считаться протокол проведения итогов запроса доставки (далее - Протокол), который также является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. В случае поставки Товара частями, сроки поставки устанавливаются в графике поставки (приложение 2), подписываемом Сторонами (далее - График), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Количество, ассортимент и порядок поставки

2.1. Поставка Товара осуществляется Заказчику согласно настоящего Договора, либо Получателям, указанным Заказчиком, согласно договору поставки, заключенному между Получателем и Поставщиком, в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязан поставить Заказчику (Получателю) Товар в комплекте с документацией, относящейся к Товару в объеме и ассортименте, указанном в Протоколе.

2.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в сроки, указанные в Протоколе, но не более 5 (пяти) дней.

2.4. День поставки Товара должен совпадать с датой, указанной в документе - унифицированный передаточный документ (далее -УПД).

2.5. Дата поставки Товара считается день подписания Заказчиком (Получателем) и Поставщиком документа УПД.

2.6. В случае обнаружения Заказчиком (Получателем) недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на аналогичный Товар в этот же срок.

2.7. Поставка Товара в части видимых недостатков по количеству, ассортименту, качеству производится Заказчиком (Получателем) подписанием документа УПД. Приемка поставленного товара производиться в соответствии с правилами, указанными в п. 2.10-2.13 настоящего Договора.

2.8. В УПД обязательным условием является указание Поставщиком в строке основание: номер договора и номер протокола подведения итогов биржи.

2.9. Товар доставляется в таре либо в средствах упаковки, соответствующих ГОСТу.

2.10. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством и комплектностью Товара в части видимых недостатков в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня приемки Товара, а в части скрытых недостатков (при обнаружении недостатков в период гарантийной эксплуатации Товара) - в течение 2 (двух) лет с момента приемки Товара. Поставщик в данном случае обязан в безусловном порядке безвозмездно устранить выявленные дефекты за свой счёт в установленные Заказчиком сроки (заменить товар) и/или оплатить за свой счет ущерб причиненный Заказчику или третьим лицам и/или компенсировать Заказчику затраты на устранение вышеуказанных недостатков.

2.11. По факту обнаружения некачественного Товара или его некомплектности составляется акт об обнаружении несоответствия (приложение 3), который подписывают представители Заказчика и Поставщика.

2.12. При обнаружении недостатков Товара Заказчик извещает любыми средствами связи об этом Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатков. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 12 часов с момента отправки извещения, для осмотра Товара и составления акта об обнаружении несоответствия качества и комплектности Товара (далее - Акт), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу для обоих Сторон Договора. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества и объема, Поставщик обязан за свой счет в установленный Заказчиком срок привлечь для выявления производственного либо иного характера недостатков и объема (недопоставка) Товара независимого эксперта. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества производится за счет Поставщика.

2.13. Выявленный в процессе приемки и\или гарантийной эксплуатации некачественный Товар приемке и оплате не подлежит, а денежные средства, перечисленные Заказчиком в качестве аванса/оплаты Поставщику должны быть возвращены Поставщиком Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком к Поставщику.

3. Качество и комплектность и количество товара

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должна соответствовать предназначению Товара, соответствия его Протоколу и предъявляемым к Товару требованиям, указанным в Договоре.

3.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты и паспорта качества на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами.

3.3. Количество поставленного товара и его наименования должны точно соответствовать Протоколу и указанным в договоре требованиям.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

• обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;
• передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.2. Заказчик вправе:

• требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;
• в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.
• покупатель вправе обменять Товар, на аналогичный Товар другого размера, известив об этом Поставщика по телефону

4.3. Поставщик обязан:

• заключить с Получателями договор, обеспечивающим оплату поставок Получателями в соответствии с настоящим Договором;
• произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора;
• поставить Товар согласно пункту 1.2. настоящего Договора не позднее срока поставки, указанного в Протоколе;
• доставить Товар своим транспортом;
• подписать УПД с Заказчиком (Получателем);
• гарантировать качество поставляемого Товара в течение его срока годности/гарантийного срока эксплуатации в соответствии с п.2.10. Договора;
• обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях предусмотренных в Протоколе;
• обеспечить соответствие поставляемого Товара и возможность его монтажа и эксплуатации согласно проектной документации Заказчика; до поставки товара Поставщик обязан ознакомиться с проектной документацией Заказчика и предоставить замечания в случае необходимости;
• заменить некачественный Товар, признанный таковым в порядке, установленном п. 2.10- 2.12. Договора, в течение 14 (четырнадцати) дней со дня уведомления Заказчиком (Получателем);
• передать Заказчику либо Получателю надлежащие оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
• незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

- до подписания договора направить Заказчику скан образы оригиналов либо заверенные руководителем и печатью организации Поставщик копии следующих документов:

4.3.1. учредительные документы (свидетельство ИНН, ОГРН, решение/протокол о создании, решение/протокол о назначении директора, выписка из ЕГРЮЛ не более месяца давности).

4.3.2. приказ/решение/ протокол о назначении ответственного лица Поставщика за поставку товара и иное соблюдение условий договора с указанием контактной информации о данных лицах (ФИО, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес регистрации), а также доверенность от Поставщика на право подписания документов.

4.3.3. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику в копиях лично либо в скан образах на электронную почту.

В случае несоответствия Поставщика предъявляемым, в порядке должной осмотрительности Заказчика требованиям, Заказчик в любое время до поставки Товара и подписания Сторонами УПД, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказать от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков, штрафов и неустоек, обусловленных прекращением договорных отношений, а настоящий Договор в данном случае будет считаться расторгнутым Сторонами в добровольном порядке.

4.4. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц.

5. Цена

5.1 Стоимость Товара определена с учётом расходов на обязательные платежи и его доставку.

5.2. Оплата стоимости проданного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

5.3. Источник финансирования: собственные средства

6. Порядок расчета и сдачи-приемки

6.1. Оплата поставок Товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком (Получателем) поставленного Товара.

6.2. Сдача-приемка Товара по количеству, ассортименту согласно пункту 1.2. настоящего Договора осуществляется Поставщиком и Заказчиком (Получателем) на основании товарно-транспортных накладных либо иные документы в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов.

6.3. Приемка Товара по качеству с учетом п.2.10. настоящего Договора осуществляется Заказчиком (Получателем) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами товарно-транспортных накладных.

6.4. Сдача-приемка товара по количеству, ассортименту и качеству согласно пункту 1.2. настоящего Договора осуществляется Поставщиком и Заказчиком (Получателем) на основании акта сдачи-приемки Товара.

Акт сдачи-приемки оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком (Получателем).

6.5. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком (Получателем) в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания УПД.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику (Получателю) неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае нарушения/неисполнения Поставщиком запретов и обязанностей, установленных положениями настоящего Договора, в том числе обязанностей Поставщика, указанных в п.2.4., п.2.8. Договора, Заказчик вправе удержать/взыскать с Поставщика единовременный штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 ( тридцать тысяч) рублей;

7.4. В случае несоответствия результатов поставки требованиям Протокола настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, а Поставщик обязан в месячный срок выплатить неустойку в размере 1% от стоимости настоящего Договора.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Срок действия договора поставки

10.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, либо до его расторжения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или надлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11. Прочие условия

11.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению Арбитражного суда Республики Татарстан или в порядке и на условиях предусмотренных настоящий Договором.

11.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику убытков, штрафов и неустоек обусловленных прекращением договорных отношений, а Поставщик обязан уплатить все предусмотренные настоящим договором штрафные санкции в течении 3(Трех) дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя в случаях:

• задержки Поставщика поставки Товара более чем на 10 (десять) дней;
• несоблюдения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе качества и комплектности Товара, несоответствия УПД условиям настоящего договора, в том числе п.2.4.,2.8. Договора;
  • Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке производить удержание денежных средств (списание в пользу Заказчика), предусмотренных в качестве ответственности в соответствии гл. 7 настоящего Договора, а также за иное нарушение Поставщиком условий договора, из стоимости поставленного товара (цены Договора), посредством направления соответствующего требования об удержании в адрес Поставщика. Стороны договорились, что направленное путем почтового отправления в адрес Поставщикам требование имеет полную юридическую силу и доказательственное значение факта нарушения Поставщиком условий договора.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

11.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы действующего законодательства.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Поставщика.

12. Приложения

12.1. Приложение 1 – заказ - спецификация

12.2. Приложение 2 – график поставки

12.3. Приложение 3 – акт обнаружения несоответствия качества.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Поставщик»: «Заказчик»:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

«Поставщик»: «Заказчик»:

______________/______________ / _____________/Хабибуллин С.Х./

Приложение №1

К договору № _________________

от « » февраль 2025 г

Спецификация цен

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательно сертификаты, декларация соответствия действующая на территории России.

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

Приложение №____________

к договору поставки

№ ___________ от «__» ________2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Поставщик: _______________________

_________________________________

«____»___________20___ г.

Заказчик: ________________Хабибуллин С.Х.

_________________________________

«____»___________2024 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № -______ к договору поставки №_____ от ___________20___г.

АКТ

об обнаружении несоответствия качества и (или) комплектности продукции

(товара) требованиям запроса №……. проведения торгов, протокола №……

Место составления акта ___________________________________ "__"_________ 20__ г.

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика - Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы» ________________________________________________________________________________________

Представителя поставщика – ООО «___________» ______________________________________( ИП ________________________________)

произвели осмотр товара _____________________________________________________________

поступившего по накладной No. __________________ от "___"________ 20__ г. (обязательное заполнение)

согласно протокола подведения итогов запроса доставки №________- и номера запроса №________(обязательное заполнение)

В процессе осмотра установлено:

1. Внешний вид товара соответствует (не соответствует) __________________________________;

2. Качество товара (технические характеристики) соответствуют (не соответствуют) заявленным в номере запроса__________________________________________________________________________;

3. Количество и комплектность осмотренной продукции (товара), исправность тары соответствует (не соответсвует) объему согласно номера заявки ________ и протокола №____________;

4. Наличие (отсутствие) технических документов (паспортов, сертификатов)

5. Обнаруженные недостатки ___________________________________________________________

_

Подписи лиц, участвовавших в составлении акта:

__________________ ______________________

(подпись) (фамилия)

__________________ ______________________

(подпись) (фамилия)

__________________ ______________________

(подпись) (фамилия)

Акт, составлен в целях отказа Заказчика от представленного товара поставщиком.