Тендер - Набор моющих и чистящих средств №285936979

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_быт.химия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 10506,81 (десять тысяч пятьсот шесть) рублей 81 копейка.

И.О. Директора МБУ ФОК КСК г. Казани

Гафиятов И.И.

Договор_быт.химия

Договор поставки № _______

г. Казань «_____»___________________2024г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Конноспортивный клуб» города Казани (МБУ ФОК КСК г. Казани), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. директора Гафиятова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность поставить Заказчику товар, согласно спецификации, являющимся приложением № 1 к настоящему договору.

1.2. Товар, поставляемый в соответствии с настоящим договором, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам.

1.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ____________ (________________________) рублей 00 копеек. Цена договора включает в себя расходы на поставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена настоящего договора является твердой и изменению не подлежит в течение всего срока действия Договора.

2.3. Оплата товара по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика в течение 10 дней с даты подписания сторонами актов приема-передачи товара.

2.4. Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Казани в размере _________________(_____________________________________________) рублей. (ДЭК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6)

2.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; либо неоднократного нарушения сроков поставки товаров, Заказчик имеет право начислить Поставщику штраф в размере 30% от цены Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

- требовать исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору;

- отказаться от принятия товаров, ненадлежащего качества и некомплектных товаров либо поставка которых просрочена;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором;

- возвратить Поставщику многооборотные тары и средства пакетирования, в которых поступил товар;

- оплатить поставленный товар.

3.3. Поставщик вправе:

- требовать исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан:

- произвести поставку товара, предусмотренного настоящим договором Заказчику в срок предусмотренный настоящим договором,

- одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технические паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и другое), предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором;

- передать Заказчику товар свободным от любых прав и обременений третьих лиц;

- передать Заказчику товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

4. Срок поставки и качество товара

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора.

4.2. Качество поставляемого Товара, его упаковки должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для продукции этого рода в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Срок предоставления гарантии качества товара 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), товаром не ранее 2024 года выпуска (изготовления).

5. Прочие условия

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Татарстан.

5.3. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.

5.4. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и с момента внесения его в соответствующий реестр сводных извещений о закупках, а так же в сводный Реестр Государственных и Муниципальных договоров, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ.

5.5. Договор действует до 31.12.2024 года включительно.

5.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за просрочку исполнения сторонами обязательств по договору, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора, а также от оплаты договора в части исполненных обязательств Поставщиком.

5.7. Стороны договорились, что уведомления, акты, счета и прочие документы по Договору могут быть переданы другой Стороне посредством e-mail, whatsapp, telegram и т.п. по номерам телефонов и адресам электронной почты, указанным в реквизитах сторон. В случае отправки по электронной почте сообщение считается полученным на следующий день после отправки

5.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки №

от «____»__________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными