Тендер - Набор моющих и чистящих средств №284141498

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_к_договору_поставка_чист.моющ.средств - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_Поставки

Договор № ____

г. Иннополис «__» _________ 2024г.

Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа Иннополис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ежова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ _______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Предметом Договора является поставка ____________________________ (далее – товар) для нужд ГАОУ «Школа Иннополис», согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, товар в ассортименте, в количестве, и в сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

Сумма Договора и порядок расчетов

Стоимость товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет ___________________________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ рублей (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается»).

В цену Договора включаются все расходы Поставщика по поставке товара, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, стоимость обычной упаковки, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и прочие затраты поставщика, связанные с исполнением Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь период действия Договора.

Оплата поставки товара производится путем безналичного расчета, перечислением на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного товара.

Источник финансирования: ________________________________.

Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, в том числе физическому лицу или зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Срок поставки

Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязан:

Передать Заказчику товар надлежащего качества и соответствующий требованиям, установленным для данной группы товаров, в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте согласно Приложению № 1.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его поступления в место назначения.

Осуществить проверку при приемке товара по количеству и ассортименту, составить и подписать документ о приемке (товарная накладную или УПД.).

Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленного товара в тот же день, когда они были обнаружены.

Замена товара должна быть произведена в течение 3-х дней.

Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения данного Договора.

Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

При передаче Поставщиком предусмотренных данным Договором товаров в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

В случае, когда товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить Товар, либо заменить ненадлежащую тару.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Поставщик гарантирует отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия поставки и приемка товара

Способ поставки товара – Поставщик поставляет товар, указанный спецификации, Заказчику по адресам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.Иннополис, ул.Парковая, д. 22; Квантовый бульвар, д. 2. (Согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с Приложением №1, с последующим подписанием документа о приемке, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

Приемка товара по качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки. Одновременно с приемкой по качеству Заказчик должен проверить комплектность товара.

Право собственности Заказчика на поставленный товар возникает после подписания сторонами Документа о приемке.

В случае выявления недостатков товара Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках, а Поставщик обязан направить своего представителя для составления соответствующего акта в течение 3-х дней со дня получения от Заказчика уведомления. Представители сторон составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий. В случае поставки товара, качество, количество или ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет заменить несоответствующий товар и доставить товар на объект Заказчика, отвечающий требованиям, установленным настоящим Договором, в течение 3-х дней со дня составления акта.

Качество товара

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ТУ, ИСО и т.д.), установленным законодательством РФ.

Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором, должен иметь сертификат качества, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Товар подлежит обязательной сертификации, декларированию, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам.

Срок годности каждой единицы Товара – _____ месяцев с момента подписания документов о приемке, но не менее гарантийного срока установленного производителем Товара.

Требование к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.

Ответственность Сторон по Договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, определяются в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором размер штрафа устанавливается в размере:

- в отношении Поставщика - 10% от цены Договора, что составляет ____________ руб.;

- в отношении Заказчика в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных исполнителем.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

7.11. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

Споры по Договору

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

8.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. До предъявления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 5-тидневный срок.

Прочие условия

Стороны обязуются письменно информировать друг друга об изменении юридического, фактического адресов, наименовании, банковских реквизитах организации в течение 3 (трех) дней после такого изменения, и несут риски, возникающие в результате несвоевременного уведомления о данных обстоятельствах.

Стороны установили, что обмен и передача документов по Договору (в том числе товарных накладных, счетов-фактур и других) может осуществляется посредством электронного документооборота с использование усиленных электронных подписей, в т.ч. системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar), либо на бумажном носителе. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью данного Договора.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

Действие Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 года включительно.

11.2. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика).

11.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

11.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Перечень приложений к Договору

12.1. Приложение №1 Спецификация.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ___________

от «__» ___________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: на общую сумму _____________ руб. ___ коп., НДС ___________.

- Посмотреть таблицу с данными