Тендер - набор моющих и чистящих средств №268079120

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• шаблон_поставка_моющих_средств_октябрь.docx

Контракт №

г. Астрахань « » _________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №112 «Сказка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Есиной И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице , действующего на основании, с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), согласно п. ч. 1. ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП ГПБ, заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется обеспечить поставку Заказчику набор моющих и чистящих средств( далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Наименование, характеристики, количество (комплектность), цена за единицу товара и его общая стоимость, составляющие предмет настоящего контракта, определяются прилагаемой к настоящему контракту Спецификацией (Приложение № 1 к контракту).

2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, порядок сдачи-приемки товара.

2.1. Поставка товара осуществляются по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Астрахань, пер. Ленинградский, 82 а.

2.2. Сроки поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (далее - документы), а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае несоответствия количества, ассортимента и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, ассортименте товара.

2.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной (с приложением к ней всех характеризующих товар, а также подтверждающих его качество и безопасность документов (декларации или сертификата о соответствии, сертификата добровольной сертификации (при наличии), которая подписывается сторонами контракта и скрепляется их печатями. Датой поставки товара является дата подписания указанной товарной, подписываемым Поставщиком и Заказчиком.

2.6. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее - недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему контракту товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в акте, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.7. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по контракту товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.8. В случае отказа Заказчика от поставленной Поставщиком партии товара ненадлежащего качества или в нарушении установленных настоящим контрактом сроков составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара. лица, производившего прием товара.

2.9. В случае отказа Поставщика подписать акт, предусмотренный п. 2.8. настоящего контракта, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

2.10. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

2.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.12. Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .

3. Качество, гарантии качества поставки товара.

3.1. Поставщик гарантирует поставку качественного товара и в обусловленный настоящим контрактом срок (сроки).

3.2. Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

3.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе осуществлять поставку товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

3.4. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

3.5. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

3.6. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества используемого товара всем действующим стандартам и требованиям.

3.7. Поставщик обязуется по первому требованию передавать надлежащим образом заверенные копии сопроводительных документов на товар, указанный в п.3.6.

3.8. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы, связанные с поставкой товара по настоящему контракту.

4. Цена (стоимость) контракта, форма, сроки и порядок оплаты товара.

4.1. Общая цена (стоимость) контракта, с учетом расходов на товар, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также стоимости тары, упаковки и маркировки составляет _____ (__________) рублей ___копеек.

4.2. Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

4.3 Расчет с Поставщиком по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, по факту поставки товара, на основании выставленных Поставщиком счетов и товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.

4.4. Источником финансирования заказа является: внебюджетный источник финансирования.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5. Обязательства сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком условий настоящего контракта, условий хранения товара, санитарных норм и правил.

5.2. Заказчик обязан:

- производить оплату за поставленный товар после подписания соответствующих счетов и товарных накладных в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего контракта;

-принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.3. Поставщик обязан:

- обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту;

-выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее по тексту контракта Постановление), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.7. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим контрактом, не может превышать цены контракта.

6.8. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

6.9. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 2-х календарных дней, с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

9. Срок действия контракта и условия его расторжения.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 28 июня 2024 года. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

9.2. Настоящий договор прекращается (расторгается):

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- по решению суда.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271603723 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Продажа. Лаки-краски, эмаль, грунт-эмаль, колер г.Липецк	Запрос предложений #271603723	См. док.	21 день 25.04.2024 17.06.2024
Тендер №271618276 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Продажа.Эмаль-грунт, эмаль, краски г.Липецк	Запрос предложений #271618276	См. док.	21 день 25.04.2024 17.06.2024
Тендер №272971101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО" объявляет тендер: Анионит	Запрос котировок #272971101	5 932 614	10 дней 21.05.2024 06.06.2024
Тендер №273013182 поставка мыла туалетного жидкого	Запрос котировок #273013182	46 391	1 день 21.05.2024 28.05.2024
Тендер №273013303 поставка мыла туалетного жидкого	Запрос котировок #273013303	46 391	1 день 21.05.2024 28.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268078877 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #268078877	49 492	срок истек 11.03.2024 12.03.2024
Тендер №268078872 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #268078872	См. док.	срок истек 11.03.2024 13.03.2024
Тендер №268078870 АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО объявляет тендер: Мыломоющие товары (с результатом)	Запрос предложений #268078870	17 111 385	срок истек 11.03.2024 20.03.2024
Тендер №268078728 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #268078728	45 525	срок истек 11.03.2024 13.03.2024
Тендер №268078592 Дезинфицирующие средства (оксидез, продез, унодез, беладез) (с результатом)	Единственный поставщик #268078592	29 686	срок истек 11.03.2024 -

Тендеры из региона Астрахань

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268078984 Поставка пены монтажной с трубкой объемом 0,7л для проведения капитального ремонта рентгенкабинета режимного корпуса 1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Астраханской области (с результатом)	Электронный аукцион #268078984	13 700	срок истек 11.03.2024 19.03.2024
Тендер №268078965 Поставка плитки керамической для проведения капитального ремонта рентгенкабинета режимного корпуса 1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Астраханской области (с результатом)	Электронный аукцион #268078965	53 980	срок истек 11.03.2024 19.03.2024
Тендер №268078788 ГКУ АО "СДР "КАПЕЛЬКА" объявляет тендер: Продукты питания (молочная продукция)	Запрос предложений #268078788	268 248	срок истек 11.03.2024 14.03.2024
Тендер №268078773 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Выполнение работ по ремонту жилых комнат №№ 152, 158, 159, 1 этаж, правая сторона учреждения Единственный поставщик #268078773	169 136	срок истек 11.03.2024 -
Тендер №268078293 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Выполнение работ по ремонту трубопровода ХВС, ГВС и циркуляции в полуподвальном помещении перехода учрежден...	Единственный поставщик #268078293	375 731	срок истек 11.03.2024 -