Тендер - на закупку реагентов для лаборатории биохимии и молекулярной биологии №306850585

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, Рязанский пр-т, д.24, корп.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с по Место предоставления документации:Порядок предоставления документации:Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИМЕНИ

К.И. СКРЯБИНА И Я.Р. КОВАЛЕНКО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

18.08.2025

Извещение

Об осуществлении закупки у единственного поставщика

в соответствии с пунктом 4 части 1 раздела 2 главы IV Положения

1. Государственный заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук».

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ, дом 24, корпус 1.

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г МОСКВА, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, дом 24, корпус 1.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактное лицо Морсаков С.В.

2. Источник финансирования заказа: внебюджетные средства.

3. Место выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров):

г. Москва, Рязанский пр-т, д.24, корп.1

4. Предмет: на закупку реагентов для лаборатории биохимии и молекулярной биологии.

5. Сроки оказания услуг (выполнения работ, поставки товара): не позднее 10 календарных дней

от даты подписания Договора.

6. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двести пять тысяч двести рублей 00

копеек).

Заместитель директора

___________________

А.В. Капустин

Проект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ДДММ-25

на поставку товара

г. Москва

«

»

2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “Альфа Фермент” (ООО “ Альфа

Фермент”), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Садыковой

Галины Кадымовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН),

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Гулюкина Алексея Михайловича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по

отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь пунктом 4

статьи 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский

научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р.

Коваленко Российской академии наук» от 15 апреля 2022 года, Постановлением Правительства РФ от

23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя реактивы для ПЦР (далее –

«Товар»), Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Количество, номенклатура Товара указываются в Спецификации (приложение №1),

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями

спецификации (приложение № 1).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двести пять тысяч двести рублей 00 копеек),

НДС не облагается на основании главы 26.2 статьи 346.11 п. 2 Налогового Кодекса РФ (УСН).

2.2. Цена Договора устанавливается в рублях РФ и включает в себя: стоимость товара все

налоги и сборы, разгрузочно-погрузочные работы, расходы на страхование, уплату таможенных

пошлин, а также любые накладные расходы, связанные с доставкой товара, а также другие

обязательные платежи.

2.3. Цена Товара на момент подписания настоящего Договора соответствует цене, указанной в

(Приложении №1) к настоящему Договору. В процессе исполнения Договора изменение цены не

допускается.

2.4. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Продавца авансовым платежом в размере 30% от суммы счета в течение 3 (Трех) рабочих дней с

момента подписания Сторонами Договора. Оплата оставшейся суммы в размере 70% (семьдесят)

процентов от цены Договора осуществляется Заказчиком после поставки Товара в полном объеме в

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.

2.5. Денежные обязательства считаются выполненными с даты списания денежных средств с

расчетного счета Покупателя.

2.6. Валюта, используемая для расчетов - Российский рубль.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: Москва, Рязанский проспект, д. 24,

корпус 1.

3.2. Срок поставки товара - не позднее 10 календарных дней от даты подписания Договора.

1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

3.3. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя об

отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление

производится в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.

3.4. Разгрузка Товара в месте доставки производится на склад Покупателя силами и средствами

Поставщика, в присутствии представителя Покупателя.

3.5. Покупатель обязуется обеспечить получение Товара от Поставщика не позднее суток с

момента доставки Товара в пункт назначения.

3.6. Покупатель обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема

Товара.

3.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом

перехода права собственности на Товар к Покупателю считается дата получения Товара Покупателем

от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи

Товара переходит на Покупателя.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Поставщик по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсообщает о намерении осуществить поставку

товара, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Покупатель смог подготовить складские

помещения к приему товара.

4.2. Поставщик обязан обеспечить тару и упаковку товара согласно его свойствам, отвечающую

требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ, СанПиНов, способную предотвратить их повреждение и порчу во

время перевозки к конечному пункту назначения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

4.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие

документы: документацию на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики

и свойства продукции, счет, товарные накладные, счета - фактуру.

4.4. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке

приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по

количеству и качеству №П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. Указанные инструкции

применяются в части, не противоречащей ГК РФ, за исключением п. 20 Инструкции № П-6 и п. 22

Инструкции № П-7.

4.5. Приемка Товара полученного на склад Покупателя от Поставщика, производится

Покупателем по качеству и количеству путем частичной (выборочной) проверкой на основании

товаросопроводительных документов, но не позднее суток с момента доставки Товара на склад

Покупателя.

4.6. В случае выявления товара, который вызывает сомнения по качеству и безопасности у

Покупателя, с уведомлением Поставщика данный товар будет направлен на экспертизу качества

товара. Все расходы связанные с проведением экспертизы качества товара несет Поставщик.

4.7. В случае выявления несоответствия Товара по количеству, качеству или непредставления

документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, предусмотренных п.п. 5.1 настоящего

Договора, составляется акт выявленных недостатков за подписями лиц, производивших приемку

Товара. В случае составления акта выявленных недостатков, оплата за поставленный товар не

производится по всем позициям товара указанных в товарной накладной до момента устранения всех

претензий по настоящему Договору (замена товара ненадлежащего качества, предоставления

необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность товара, допоставка товара).

Вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) в этом случае не требуется.

4.8. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения указанного

акта выявленных недостатков за свой счет устранить выявленные несоответствия: произвести

допоставку товара, заменить товар ненадлежащего качества.

4.9. Приемка Товара осуществляется путем подписания сторонами товарной накладной.

4.10. Претензии относительно количества и качества Товара Покупатель обязан предъявить

Продавцу в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента приемки Товара.

4.11. В случае обнаружения в период срока годности некачественного товара Покупатель

должен незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Поставщика, и предоставить актпретензию, обосновывающий некачественность товара. Поставщик производит экспертизу претензии

Заказчика в трехдневный срок. В случае подтверждения претензии, Поставщик обязан заменить

некачественный товар на новый доброкачественный за свой счет в течение 10 (Десяти) календарных

дней.

2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

4.12. Датой поставки товара считается дата передачи товара на склад Покупателя, что

подтверждается отметкой Покупателя в товаросопровождающих документах о получении товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств,

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком,

Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором

устанавливается фиксированный размер штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 25 ноября 2013 г. N 1063.

5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной

суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.3. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем

порядке:

5.3.1. 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.5. При просрочке поставки товара (оказание услуг, выполнения работ), Поставщик уплачивает

Заказчику пеню начисленную за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором

в размере 0,5 % от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.6. Покупатель несет ответственность за нарушение сроков оплаты в размере одной трехсотой

действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения,

установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.7. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения

обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

5.8. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой

стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не

освобождается от обязанности исполнения обязательств.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с

односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским

законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по

данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они

непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти

обязательства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу

вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в

течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в

извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными

органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 8.2. влечет за

собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем

переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение

Арбитражного суда по месту нахождения истца.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Договора осуществляется путем

обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен

документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной

досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Договора не может превышать 3 (трех)

дней.

9.2. Все приложения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны

надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим

законодательством.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

для каждой из сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря

2025 г.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель – ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Поставщик – ООО «Альфа Фермент»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва,

Рязанский проспект, д.24, корпус 1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8870

л/с 20736Х97200 УФК по г. Москве

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГУ

Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г.

Москва

Единый казначейский счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 73.10 80.30.1 ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва,

ул. 2-я Карачаровская, дом 1 стр. 1, пом. 1Н/2

Тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6832

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Московский Банк ПАО Сбербанк

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

От Покупателя:

Директор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

От Поставщика:

Генеральный директор

ООО «Альфа Фермент»

_______________________ А.М. Гулюкин

______________________ Г.К. Садыкова

4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «

»

2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

1

Наименование

Набор ОТ-ПЦР

на 100 реакций

2

Набор ОТ-pFusion

3

Фермент

MMLV- обратная

транскриптаза

Фермент Taq-wt

полимераза

4

ОКПД2

Страна

происхождения

Единиц

Кол-во

Цена за ед.

(руб)

Общая

сумма, руб.

20.59.52.190

шт.

17

8 000

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20.59.52.190

шт.

3

8 000

24 000

20.59.52.190

Усл. ед.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

0,64

64 000

20.59.52.190

Усл. ед.

20 000

0,2

4 000

Скидка

Итого:

10%

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб

Итого общая стоимость:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Двести пять тысяч двести рублей 00 коп.)

НДС не облагается на основании главы 26.2 статьи 346.11 п. 2 Налогового Кодекса РФ (УСН).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор

ООО «Альфа Фермент»

_______________________ А.М. Гулюкин

_________________________ Г.К. Садыкова

5