Тендер - на поставку товара (поставка освежителей воздуха и жидкого мыла) №301020880

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Просмотр сведений о закупке «на поставку товара (поставка освежителей воздуха и жидкого мыла)» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09456

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: на поставку товара (поставка освежителей воздуха и жидкого мыла)

Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Полная стоимость закупки (руб.): 3 190.66

Дата размещения закупки: 06.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:25

Срок завершения подачи оферт: 09.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:25

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Источник финансирования: бюджет МО МО "Георгиевский"

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) проекта муниципального контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ГЕОРГИЕВСКИЙ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ДИМИТРОВА, Д.18/К.1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ДИМИТРОВА, Д.18/К.1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Воробьева

Имя Т.

Отчество В.

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ЭМ_проект_контракта

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № _____________________

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2025 г.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» (Администрация МО МО «Георгиевский»), именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» Богдановой Веры Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________________ в лице _________________ действующего на ___________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – Закон) на поставку товара в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяющим объем, содержание товаров и другие, предъявляемые к ним требования.

1.2. «Поставщик» в соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, обязуется поставить товар, а «Заказчик» обязуется принять поставленный товар при отсутствии претензий к поставленному товару и произвести оплату товара «Поставщику».

1.3. Обязательства по Настоящему Контракту возникают с момента его подписания обеими Сторонами на основании и в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1), «Расчетом цены контракта» (Приложение №2).

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________________ (_______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается, в соответствии с «Расчетом цены контракта» (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров, в том числе расходы на материалы, товары, упаковку, доставку, перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Цена контракта включает любые издержки Поставщика, связанные с выполнением контракта, и причитающиеся ему вознаграждение. Оплата поставленных товаров осуществляется по цене, установленной контрактом.

2.3. Расчеты между сторонами производятся в безналичной форме по казначейской системе исполнения местного бюджета, на основании счета и товарной накладной (или УПД), путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика после проведения в соответствии с действующим законодательством экспертизы поставляемого товара. Источник финансирования: бюджет МО Георгиевский.

Оплата за поставленные товары производится на основании представленных Поставщиком документов на оплату, подтверждающих факт поставки товаров: счет, товарная накладная (УПД). Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком, документа о приемке.

Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.

2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.7. Товары, поставленные Поставщиком с отклонением или нарушением требований, установленных законодательством РФ и Санкт-Петербурга, нормативно-правовых актов, технического задания, ГОСТ, ТУ, техническими, санитарными нормами и требованиями и иными правовыми актами, регламентирующими требования к качеству, безопасности и порядку оказанных услуг, а также требований контракта и соответствующих приложений к нему, в том числе выявленными экспертизой, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных отклонений или нарушений требований.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

3.1.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

3.1.3. При обнаружении в ходе поставки товаров отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество товаров, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.4. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Контракта;

3.1.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3.1.6. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком.

3.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, установленным законодательством и настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять поставленные товары, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.2.2. Оплатить поставленные товары, в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренные контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от заказчика;

3.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.3. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков). В этом случае Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками) в порядке, установленном действующим законодательством.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товары в строгом соответствии с условиями контракта, Техническим заданием (Приложение №1), с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СанПин, ГОСТами регламентирующими оказание услуг, указанных в Техническом задании, в полном объеме, надлежащего качества, и в установленные сроки.

3.4.2. Вместе с товаром представить все необходимые документы, предусмотренные настоящим контрактом, Техническим заданием и законодательством Российской Федерации:

3.4.2.1. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- документацию, предусмотренную производителем на данный вид товара, а именно технический паспорт и/или инструкцию по эксплуатации и др., на русском языке или имеющими перевод на русский язык.

3.4.3. Обеспечить качество поставляемых товаров требованиям соответствующих нормативно-правовых актов.

3.4.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

3.4.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер оказания услуг и условия их оплаты.

3.4.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.4.7. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно за свой счет и своими силами устранять обнаруженные им недостатки и дефекты поставленных товаров.

3.4.8. Выполнять свои обязательства в соответствии с требованиями законодательства РФ, законодательства Санкт-Петербурга и настоящего Контракта (в том числе Приложений к Контракту) по объему, количеству, качеству, техническим и иным характеристикам.

3.4.9. В случае невозможности выполнения Поставщиком обязательств по контракту немедленно поставить в известность Заказчика с указанием причин.

3.4.10. Нести ответственность за причиненный ущерб имуществу Заказчика.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами, иными правовыми актами, настоящим Контрактом.

3.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.13. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара, упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Срок поставки товаров: в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1) к настоящему контракту.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке
и иные требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

5.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

5.4. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п.3.4.2. настоящего контракта;

г) проверку по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Для приемки товара по решению Заказчика создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек.

Приемочная комиссия осуществляет проверку товаров на соответствие условиям контракта по количеству (объему), ассортименту, комплектности, качеству и иным показателям, установленным контрактом.

При приемке товаров приемочная комиссия осматривает поставленные товары, проверяет соответствие их количеству, комплектации, характеристик требованиям договора (контракта), предусмотренной им нормативной и технической документации и других документов и совершает все иные необходимые действия по приемке поставленных товаров

По итогам проведения приемки товаров, результатов отдельного этапа исполнения контракта приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

- товары поставлены полностью в соответствии с условиями муниципального контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации, подлежат приемке;

- по итогам приемки товаров выявлены замечания по поставке товаров, которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить;

- товары не поставлены либо товары поставлены с существенными нарушениями условий муниципального контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

Решение приемочной комиссии оформляется заключением, которое подписывается членами приемочной комиссии.

5.6. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поставки товаров на основании решения приемочной комиссии Заказчиком подписывается документ о приемке, либо поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Мотивированный отказ передается представителю Поставщика под роспись или направляется Поставщику по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика, с последующей отправкой по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае устранения выявленных недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке Поставщик повторно направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.3. Контракта. Заказчик осуществляет приемку и подписывает со своей стороны документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.7. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)», в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также действующим законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: 1000,00 (одна тысяча) рублей;

6.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных /Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. руб.

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), путем направления заявления о прекращении обязательств зачетом встречного однородного требования, или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Поставщика, Поставщик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком либо возместить убытки Заказчика.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением контракта, стороны пытаются решить путем переговоров, направления претензий, которые подлежат рассмотрению в течение 5 рабочих дней, а при не достижении согласия спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 11, 12.1 - 19, 20.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных ст.782 ГК РФ, а также другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

9.3.1. если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, в том числе:

9.4.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров.

9.4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

9.4.3. Если выявленные нарушения и несоответствия поставленного товара условиям Контракта в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются неустранимыми.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.3 настоящей статьи.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 9.4. настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.10. В случае отмены Заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 Закона, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), лично под расписку или направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.11. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

9.13. В случае принятия Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренного пунктом 9.12 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 Закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.14. Решение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.17. Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены только в предусмотренных законодательством случаях путем подписания уполномоченными Заказчиком и Поставщиком лицами соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, в установленном порядке.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Приложения, указанные в настоящем контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Техническое задание;

Приложение 2 – Расчет цены контракта;

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от «___» ______ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (поставка освежителей воздуха и жидкого мыла)

ОКПД2 - 20.41.41.000 - Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях; 20.41.31.130 - Мыло туалетное жидкое.

Характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт- Петербург, ул. Димитрова, д. 18 корп. 1, лит А

4. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней, следующих за днем заключения контракта.

Поставщик письменно извещает Заказчика не менее чем за 1 (один) день до даты поставки Товара.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

5. Поставляемый Товар должен соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Контракта, иным обычно предъявляемым требованиям, и должен аттестовываться по категориям качества данного вида Товара.

5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности Товаров такого рода, содержащихся в паспортах Товара.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и техническим заданием.

6. Требования соответствия нормативным документам:

Поставщик при поставке Товара обязан передать Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый Товар, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации и безопасности на русском языке и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю, а также предоставить сертификат соответствия /декларацию о соответствии (в случаях, когда Товар подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения, декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

7. Требования к таре и упаковке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.

8. Гарантийные обязательства Поставщика

8.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых Товаров соответствует требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации для данного вида Товара. Поставляемый Товар маркирован, в том числе и на русском языке, в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к поставляемому Товару законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется по выбору за-казчика: а) безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара в течение двух рабочих дней с мо-мента уведомления; б) в случае обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков, произвести замену товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Контракту, в течение двух рабочих дней.

8.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям в течение всего срока действия Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к муниципальному контракту №__________________

от «___» ______ 2025 года

Расчет цены контракта

на поставку товара (поставка освежителей воздуха и жидкого мыла)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО по контракту: ________ (__________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными