Тендер - На поставку моющих и чистящих средств №286640610

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки(моющ_и_чист_и_пред_мет_и_средст_)xx

Техническое задание

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):462363, Оренбургская область, г. Новотроицк пр.Комсомольский,7, ГБУСО «Новотроицкий ПНИ»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.12.2024 по 23.12.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_xx

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __________

на поставку моющих и чистящих средств

г. Новотроицк «_____» _____________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Новотроицкий психоневрологический интернат» (ГБУСО «Новотроицкий ПНИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мелентьева Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (______), в лице _____________, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУСО «Новотроицкий ПНИ» при способе определения Поставщика Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество и характеристика Товара определяются в соответствии с Спецификацией (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику отдельными партиями исходя из заявок Заказчика.

1.4. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

2. Качество и требования к товару.

2.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1), что подтверждается: документом соответствие продукции (сертификатом соответствия и (или) или декларацией о соответствии).

2.2. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности.

2.3. Продукция, поставляемая по настоящему договору, разрешена в установленном порядке для применения, ее качество соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ и др. нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством.

2.4. Продукция, поставляемая по настоящему договору, имеет упаковку и маркировку, исключающие повреждение продукции в процессе перевозки и хранения, при соблюдении условия хранения. Маркировка продукции должна соответствовать данным, указанным в товарно-сопроводительной документации, содержать ссылку на нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ТУ), в соответствии с которыми она изготовлена. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

2.5. Нарушение требований к упаковке и (или) маркировке продукции является основанием для отказа в приемке продукции. При этом расходы, связанные с хранением и вывозом непринятой продукции, восполнением недопоставки продукции возлагаются на Поставщика. Непринятая продукция не оплачивается Заказчиком

Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

2.6. Поставщик несет ответственность за качество поставляемой продукции.

2.7. Товар должен быть поставлен в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.8. Поставка Товара осуществляется в полном ассортименте, согласно заявке Заказчика, в соответствии со Спецификацией. Заявка осуществляется по звонку Заказчика или в электронной форме (по форме указанной в Приложении № 2).

2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.10. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

2.11. Доставка товара осуществляется спецтранспортом, силами и за счет Поставщика, закрепленными машинами и водителями.

2.12. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки продукции.

При определении габаритов упаковки продукции и ее веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования продукции.

3. Цена договора, порядок и форма расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _________________ руб. с НДС/без НДС

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчика, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара, пропорционально количеству поставленной партии товара, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в течение 7 (семи)рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных п. 5.5. настоящего договора.

3.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется средства учреждения от приносящей доход деятельности (Плата граждан за оказанные им в рамках государственного задания услуги).

3.5. Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения «Заказчика» о перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Дата (день) принятия платежного поручения «Заказчика» удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

3.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени). Так же Заказчик может удержать неустойку еще и с обеспечения исполнения Договора, уменьшив его на сумму неустойки.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1 Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Потребовать замену Товара или отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре несоответствия условиям настоящего Договора.

4.2.2. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение дня после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

4.2.3.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.

4.2.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

4.2.5. Предъявить письменную претензию Поставщику о качестве Товаре, о поставке недостающего или замене некачественного Товара. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия передается заказным письмом с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, либо электронной почтой.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно поставить Товар по заявке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к пункту доставки.

4.3.3. Передавать Заказчику с каждой поставкой все необходимые документы.

4.3.4. Передать Товар по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

4.3.5. Обеспечить надлежащие условия хранения Товара (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.)

4.3.6. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех аварийных ситуациях (при производстве, хранении, доставке), которые могут привести к потери качества поставляемого Товара.

4.3.7. Обязуется устранить в случае выявления недостатков в качестве поставленного Товара и/или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2 дней от даты передачи Товара Заказчику.

4.3.8. Отражать по заявке Товар только в 1 (одной) товарной накладной, без деления на 2 (две), 3 (три) накладных.

4.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.3.10. Обязательное наличие санитарного паспорта и рефрижератора на транспортном средстве.

4.3.11. Оформлять первичные документы бухгалтерского учета надлежащим образом: правильно указывать банковские и иные реквизиты, номер, дату настоящего Договора, полное и сокращенное наименование Заказчика (учитывая кавычки, сокращения и т. п.). В противном случае, документ признается не надлежаще оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты Услуг и любого другого материального ущерба за неправильное составление документов несет Поставщик.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара, указанном в п.3.3 настоящего Договора.

5. Порядок и сроки приемки товара,

порядок и сроки оформления результатов приемки товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные п. 5.2. настоящего Договора, в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Оренбургская область, г. Новотроицк пр.Комсомольский,7, ГБУСО «Новотроицкий ПНИ» , тел: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (далее - Место доставки). Осуществляется в рабочие дни: понедельник - пятница с 8.00 до 15.00 (местного времени) перерыв с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ. Доставка Товара до места передачи Товара и разгрузка Товаров на месте хранения у Заказчика (склад) производится силами и средствами Поставщика.

5.2. Срок поставки товара: с момента подписания настоящего договора по 30.06.2025г.

5.3. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Договора. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара, направленной по электронной почте или звонку по форме указанной в (Приложении № 2).

Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного договором. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного договором, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

5.4. Поставка Товара производиться отдельными партиями в количестве, указанном в заявке Заказчика, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. Датой поставки считается дата доставки партии Товара на склад Заказчика.

5.4.1. Приемка товара по наименованию, качеству и количеству осуществляется в следующем порядке:

- Заказчик осуществляет приемку товара путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в пункте 5.1. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя.

- Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней может для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, провести экспертизу поставленного товара в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе и настоящим Договором.

5.5. Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

а) копию документа, подтверждающего соответствие продукции, выданного уполномоченными органами (организациями) – сертификат соответствия и (или) или декларация о соответствии, выданные на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и накладную в виде электронного файла в формате pdf на электронный адрес грузополучателя, указанный в настоящем Договоре;

в) счет;

г) счет-фактуру или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено их оформление).

5.6. Поставленный по заявке Товар должен быть отражен в 1 (одной) товарной накладной, без деления на 2 (две), 3 (три) накладных.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.7. Заказчик обязан при приемке Товара проверить согласно заявке:

- количество поставляемого товара;

- цену поставляемого товара;

- наличие товарной накладной, счет – фактуры и /или универсального передаточного документа.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи продукции Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки продукции.

5.8. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара:

а) Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества товара. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

б) Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества товара осуществляется Заказчиком.

в) Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

г) Если по результатам проверки Товара определяется, что он не соответствует требованиям Договора, несоответствующая условиям Договора Товар (продукции) забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара (продукции) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления Заказчиком несоответствия продукции требованиям Договора.

д) Расходы по проведению проверки Товара (продукции) в случае, если по результатам ее проверки определяется, что она не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

е) Заказчик имеет право потребовать замены всей поставленной продукции или проведения проверки каждой поставляемой единицы продукции за счет Поставщика.

5.9. В случае расхождения по количеству и (или) качеству Товара, указанный в товарной накладной и фактически поставленным товаром, составляется акт о приемке (не приемке) товара.

5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки и/или части Товара в случае выявления несоответствия требования по качеству и (или) количества Товара, известив об этом в письменной претензии Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней.

Претензия подлежит рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

5.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) количества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется заменить поставленный Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.12. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству считается не поставленным.

5.13. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанной в письменной претензии Заказчика.

5.14. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.

6. Изменение условий договора.

6.1. По соглашению Сторон может быть увеличено количество товара, но не более чем двадцать пять процентов цены договора.

6.2. При исполнении договора допускается по соглашению сторон снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

6.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качественные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством, указанным в договоре.

7. Действие неопреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1 За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5,00 % процента цены Договора в сумме_____.

8.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в 0,1 % процента цены Договора в сумме _______.

8.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1% стоимости товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы Заказчика.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине одной из Сторон.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения обязательств.

9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

9.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 2% (два процента) начальной (максимальной) цены договора, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,25 руб.

9.3. При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке дополнительно должны быть предусмотрены следующие антидемпинговые меры:

9.3.1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.3.2 Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 9.3.1. Договора, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 9.3.3 Договора, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки, (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) и п. 9.2. Договора.

Денежные средства на обеспечение исполнения договора перечисляются по реквизитам:

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУСО "НОВОТРОИЦКИЙ ПНИ", лицевой счет: 043.11.002.0)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ г Оренбург, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ТС 06.04.00

Назначение платежа: «ТС 06.04.00. Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора (№ извещения ____________) на поставку моющих и чистящих средств»

9.3.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ или в реестре договоров, предусмотренном частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.3.4. В случае проведения закрытого конкурса информация, предусмотренная пунктом 9.3.3. Договора, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закрытом конкурсе. Комиссия отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 9.3.2. Договора, в составе заявки на участие в закрытом конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с пунктом 9.3.3. Договора, договор с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.3.5. В случае проведения конкурса в электронной форме, аукциона информация, предусмотренная пунктом 9.3.3. Договора, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании Заказчиком информации, предусмотренной указанным пунктом, недостоверной договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора.

9.3.6. Положения об антидемпинговых мерах, предусмотренные пунктами 9.3 – 9.3.5. Договора не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

9.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 23.5 Положения о закупке, в полном объеме распространяются требования пунктов 9.3 – 9.3.6 Договора

9.5. Исполнение договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

9.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

5) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

6) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

7) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

8) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора - в течение пяти рабочих дней с момента опубликования протокола определения победителя закупки одновременно с подписанным договором.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, *или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата.

9.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

9.8. В ходе исполнения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора, а также изменить способ обеспечения исполнения Договора из числа способов, предусмотренных Договором.

9.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Договора, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренными частью 14.1. статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

10. Порядок разрешения споров и расторжение договора.

10.1 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров как в устной, так и в письменной форме.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда.

10.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае существенных нарушений условий Договора Поставщиком.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло ли может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Каналы связи: ГБУСО «Новотроицкий ПНИ», телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Электронный документооборот

12.1. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении договора и совершении иных юридически значимых действий по договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленные настоящим пунктом, равнозначным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

- документы, направляемые Заказчику:

• Счета-фактуры, иначе счета;
• Акты сверки расчетов;
• Прочие платежно-расчетные документы;
• Уведомления, претензии, иные документы, связанные с исполнением договора.

12.2.Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках договора обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

12.3.Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.

12.4.Приосуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», настоящим Соглашением, регламентом Оператора ЭДО.

12.5. Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота технические средства, совместимые с системами.

12.6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

12.7. Стороны в рамках Договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами:

- формализованные электронные документы – электронные документы, для которых Российскими нформативно-правовыми актами установлены электронные форматы (счет-фактура, корректировочный счет-фактура, УПД, корректировочный УПД, товарная накладная.) Указанные документы оформляются Сторонами в формате XML.

-неформализованные электронные документы–электронные документы, формат, которых установлен Сторонами Договора и не определен какими-либо российскими нормативно-правовыми актами.

12.8. Датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета электронных документов Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

12.9. Датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления ей Оператором ЭДО файла Электронного документа/Пакета электронных документов другой Стороной, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

12.10.В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Сторона, направившая документ, составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо другой Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.

12.11. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется Сторонами при временной технической невозможности отправки документа посредством электронного документооборота. Стороны в течение суток информируют друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, в случае технического сбоя внутренних систем.

13. Гарантии

13.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с техническим заданием, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки его Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев. При поставке Товара со сроком годности менее 12 (двенадцати) месяцев «Заказчик» имеет право не принимать поставляемый Товар. Если в период остаточного срока годности Товара

обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Поставщика» или производителя и препятствующие нормальному использованию Товара, то «Поставщик» обязан их устранить в установленный «Заказчиком» срок за свой счет.

На Товар, переданный «Поставщиком» взамен Товара, в котором в течение остаточного срока годности были обнаружены недостатки, устанавливается остаточный срок годности той же продолжительности, что и на замененный.

13.2. «Поставщик» обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию, в любых целях без согласования с «Заказчиком» и/или для получения каких-либо преимуществ и выгод в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

13.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена существующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность «Заказчику».

13.4. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• Замена, отказ от Товара производится в соответствии с п.2 ст. 475 ГК РФ.
• В случае нарушения срока устранения выявленного недостатка, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки.
• В случае если у Сторон возникает спор относительно причины возникновения недостатка, Стороны в праве обратится к Торгово-промышленной палате за экспертизой относительно причины недостатка, или к иной организации по соглашению Сторон. Оплата такой экспертизы ложится на виновную Сторону.
• Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара в рамках договорных обязательств несет Поставщик.

13.9. Запрещается поставка фальсифицированного и контрафактного Товара.

13.10. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

13.10.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

13.10.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

13.10.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.

13.10.4. В отношении него отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

14. Срок действия Договора.

14.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до 31.07.2025г.

15. Приложения

15.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 «Спецификация»;

приложение № 2 «Заявка на поставку товара»;

16. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

16.1. В случаях реорганизации, изменения наименования, платежных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ __________ от «___» _________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

№ __________ от «___» _________2024 г.

Кому: _______________________

Куда: _______________________

Эл. адрес:_______________________

Заявка на поставку _______________________________

№ ________ от ___________

от ГБУСО «Новотроицкий ПНИ»

место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Оренбургская область, г. Новотроицк, пр. Комсомольский,7,

по договору №______от _________

Заявка на __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий складом: ___________

- Посмотреть таблицу с даннымиПол_года_Расчет_НМЦД_(моющие_и_чистящие_средства_)_ - Посмотреть таблицу с данными2024.071520_Документация_аукцион_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

2024.071520

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОТРОИЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: На поставку моющих и чистящих средств

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.16.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.