Тендер - на поставку чистящих и моющих средств №2 №295711493

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_огр--запрет--2-чистящее-моющее.docx
• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

огр, запрет №2 чистящее-моющее

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_на_поставку_чистящих_и_моющих_средств_№_2

ДОГОВОР №

на поставку чистящих и моющих средств №2

г. Сыктывкар «__ » апреля 2025 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Кочпонский интернат», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Юлии Гаджиевны Бездижий, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить чистящие и моющие средства (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

• Цена Договора составляет ___________ (________________) рублей 00 копеек, НДС облагается/не облагается.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, погрузку, разгрузку Товара, все затраты, связанные с доставкой Товара до места его поставки, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества Товаров, качества поставляемых Товаров и иных условий договора;

2. при уменьшении потребности Заказчика в Товарах на поставку которых заключен договор. В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого Товара;

3. при увеличении потребности Заказчика в Товарах на поставку которых заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договором количества Товаров или при выявлении потребности в дополнительном количестве Товаров не предусмотренных договором, но связанных с Товарами предусмотренными договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара. При этом цена единицы Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого Товара;

4. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары;

5. в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы Товара), количество Товаров, срок исполнения договора;

6. в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость.

• Срок оплаты поставленных Товаров: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании представленных Поставщиком надлежащим образом оформленных счета, счет-фактуры установленного образца.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
• Источником финансирования по настоящему Договору являются средства бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

• Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д.71 (далее – место доставки), в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.
• Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, не менее чем за 3 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
• Заказчик осуществляет приемку товара в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара.
• Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика (документ о приемке: товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура), подписанных Поставщиком в двух экземплярах; проводит проверку документов, подтверждающих качество Товара.
• При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик приостанавливает приемку Товара и составляет Акт об установленном несоответствии при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.
• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

4.1.1 поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией; предоставить копию документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями): декларацию о соответствии (сертификат соответствия) или иные документы, подтверждающие соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае, если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации).

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, техническим регламентам в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в течение 7 рабочих дней с даты поступления Поставщику мотивированного отказа от приемки Товара (части Товара);

• • в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
  • предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6 в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого Товара, требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения Заказчик вправе осуществить закупку товаров поставка которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением учреждения Заказчика.

Если до расторжения договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при проведении закупки на заключение нового договора начальная (максимальная) цена договора и количество поставляемых Товаров, должны быть уменьшены с учетом ранее исполненных обязательств.

Расторжение договора оформляется в письменном виде в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Остаточный срок годности Товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.

6. Ответственность Сторон

6.1. За несвоевременное и некачественное исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, а в случае если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественный товар и/или несоответствующие количеству и/или ассортименту, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 100% от цены поставленного Товара ненадлежащего качества и/или несоответствующего количеству и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх неустойки (штрафа, пеней).

6.2. Неустойка (штраф, пени) взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки (штрафа, пени) по первому требованию Заказчика, при этом у Заказчика сохраняется право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке.

6.3. За несвоевременное и некачественное исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченной неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.

6.7. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 30.06.2025 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Прочие положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки);

3) цену договора в соответствии с п. 2.4. Договора;

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

Изменение условий договора допускается в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

10.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11. Антикоррупционные условия договора

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение: Спецификация (приложение № 1).

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору на поставку

чистящих и моющих средств №2

№

от «__ » апреля 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 09.04.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: на поставку чистящих и моющих средств №2

Наименование предмета договора: на поставку чистящих и моющих средств №2

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными