Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
| Описание тендера: | Мыло жидкое пенящееся MERIDA ONE-D нейтральное (картридж 1 л.) (с результатом) |
| Сумма контракта: | 520,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 03.12.2025 |
| Окончание: | 04.12.2025 09:15:15 |
| Тендер №: | 318954433 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Мыло жидкое пенящееся MERIDA ONE-D нейтральное (картридж 1 л.)
Цена контракта: 520,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мыло жидкое пенящееся MERIDA ONE-D нейтральное (картридж 1 л.) | 520 | 520 | 1 | шт |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Краткое описание КС 10090432.docx | 5 КБ | 04.12.25 15:34 | Действующая |
| Проект контракта.pdf | 92 КБ | 03.12.25 09:20 | Действующая |
| Техническое задание.docx | 45 КБ | 03.12.25 09:20 | Действующая |
Оглавление
Условия поставки жидкого пенящегося мыла
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение "Воробьевы горы" и поставщик обязуются выполнить поставку жидкого пенящегося мыла в соответствии с результатами конкурсной процедуры и законодательством РФ.
Условия поставки и ценообразования
Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.
Цена единицы товара и порядок расчетов определены в контракте.
Условия оплаты и ценообразования по контракту
Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика.
Цена единицы товара фиксирована на весь срок контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Условия оплаты и приемки товаров
Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного электронной подписью, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.
В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.
Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.
Условия поставки товаров и приемки
Согласно контракту, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, а также оформить изменения в случае улучшенных характеристик товара.
Условия упаковки, маркировки и документирования товара
Поставщик обязуется осуществлять поставку товаров собственными техническими средствами, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП.
Процедура приемки товаров и услуг
Заказчик обязан направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке товаров и услуг с указанием соответствия их количества, качества и других требований, а также предоставить разъяснения или информацию о недостатках и сроках их устранения.
В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен обосновать причины, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки.
Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта.
Процедура устранения недостатков товаров
Заказчик обязан направлять Поставщику информацию о мотивированном отказе от принятия товаров с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения, а Поставщик в ответ должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.
После рассмотрения отчета об устранении недостатков и
Условия приемки и оплаты товаров
Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов.
Обязанности сторон по контролю и приемке товаров
Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий.
Условия поставки и ответственность поставщика
Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.
Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар
Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.
Условия гарантии и устранения недостатков
Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.
Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.
Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков.
Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.
Условия гарантии и ответственности за недостатки товара
Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства РФ и Контракта, а также возмещать убытки и вред, причиненные вследствие недостатков товара.
Ответственность сторон за нарушение контракта
Согласно пунктам 7.1-7.4 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размерами штрафов, зависящих от цены контракта и характера нарушения.
Условия начисления штрафов и пени по контракту
Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств.
Ограничение штрафов и условия расторжения контракта
Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки свыше цены контракта при определенных условиях, включая обстоятельства непреодолимой силы и вину другой стороны.
В случае неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства.
Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов ненадлежащего исполнения может осуществляться через фото-и видеоматериалы.
Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.
Условия для расторжения договора
Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы или нарушении запретов, установленных законодательством.
Основания для одностороннего расторжения контракта
Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.
Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы
Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы.
Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в установленный срок.
Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы
Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.
Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.
Условия подачи и рассмотрения претензий
В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов.
Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, сроки исполнения и порядок изменения контракта.
Условия уведомлений и прочие положения
Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, подлежащей регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.
Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это служит основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.
Особые условия электронного взаимодействия Сторон
Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.
Порядок использования электронных подписей и документов
Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.
Реквизиты и подписи сторон договора
В данном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и подписи сторон договора, а также контактные данные
Спецификация товара: жидкое мыло Merida
Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товара, включающую жидкое пенящееся мыло Merida One-D с указанием характеристик, производителя, модели, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Отбор
#306355637 |
364 дня
12.08.2025 04.12.2026 |
||
|
Запрос предложений
#317912847 |
5 дней
19.11.2025 10.12.2025 |
||
|
Запрос предложений
#317914427 |
4 дня
19.11.2025 09.12.2025 |
||
|
Конкурс
#318227179 |
899 050
|
5 дней
24.11.2025 10.12.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#318386893 |
4 396 532
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
43 965 |
5 дней
25.11.2025 10.12.2025 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №318954126
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#318954126 |
1 708
|
срок истек
03.12.2025 04.12.2025 |
|
Запрос предложений
#318953968 |
4 717
|
16 часов
03.12.2025 05.12.2025 |
|
|
Тендер №318953889
Поставка средства дезинфицирующего
|
Электронный аукцион
#318953889 |
939 600
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
-1 |
6 дней
03.12.2025 11.12.2025 |
|
Тендер №318953880
26-ЭА-63-ТФОМС, ПУ "Поставка моющих и чистящих средств"
|
Электронный аукцион
#318953880 |
287 607
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
2 876 |
7 дней
03.12.2025 12.12.2025 |
|
Тендер №318953786
Закупка лакокрасочной продукции
|
Запрос предложений
#318953786 |
4 843 048
|
3 дня
03.12.2025 08.12.2025 |
Тендеры из региона г. Москва
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №318954420
Спирт изопропиловый Арикон IPS5 канистра 5 л
|
Электронный аукцион
#318954420 |
27 000
|
срок истек
03.12.2025 04.12.2025 |
|
Тендер №318954416
Выполнение работ по текущему ремонту объекта в сфере образования
|
Электронный аукцион
#318954416 |
539 605
|
срок истек
03.12.2025 03.12.2025 |
|
Тендер №318954413
Бочка для воды 227 л.
|
Электронный аукцион
#318954413 |
120 300
|
срок истек
03.12.2025 03.12.2025 |
|
Тендер №318954406
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ДЕКОРАТИВНЫЕ
|
Электронный аукцион
#318954406 |
170 000
|
срок истек
03.12.2025 03.12.2025 |
|
Тендер №318954404
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
|
Электронный аукцион
#318954404 |
91 466
|
срок истек
03.12.2025 04.12.2025 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |