Тендер - Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Да Объем тары ≥ 250 и №270343713

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦК по 44-ФЗ.xlsx
• Проект контракта.docx
• Техническое задание.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 09.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000033

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Нижегородской области / Муниципальные округа Нижегородской области / Большемурашкинский муниципальный округ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРП БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО УЛ СВОБОДЫ 86

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 0.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

1

Обоснование_НМЦК_по_44-ФЗ - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Техническое задание

на поставку мыла жидкого

1. Наименование товара: Поставка мыла жидкого.

2. Технические характеристики товара и его количество:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Качество, технические и функциональные характеристики ( потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе государственной стандартизации, технических условий, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов установленным законодательством РФ.

Качество поставляемого товара Поставщик удостоверяет соответствующими документами, которые направляются Заказчику вместе с соответствующим товаром (сертификат соответствия, удостоверение о качестве).

Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями законодательства РФ, Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке, с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации (годности) товара с момента приемки его Заказчиком устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителей товара.

4. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный район, р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.86.

5.Сроки поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 ( десяти) календарных дней с момента заключения контракта . Поставка товара осуществляется одной партией.

Проект_контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект) №__

на поставку жидкого мыла

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

р.п. Большое Мурашкино «____»_________2024 г.

Администрация Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главы местного самоуправления Белякова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с пунктом 12 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) , и протокола подведения итогов определения поставщика от « __ » _____ 2024 г. № ________ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке жидкого мыла (далее именуемое - «Товар») в соответствии с Техническими требованиями (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2), прилагаемыми к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемой частью.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать качеству, функциональным характеристикам установленным настоящим Контрактом.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

2.1.Цена Контракта составляет , НДС/без НДС.

2.2.Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.3.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4.При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (статьей 34 и статьей 95 N 44-ФЗ).

2.5.В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

2.6.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ);

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (п. 1.2 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

2.7.В данный контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (часть 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ).

2.8.Расчет с Поставщиком за поставленный товар, осуществляется Заказчиком в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за фактически поставленные Поставщиком товары, не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru. Оплата аванса не предусмотрена.

2.9.Непредставление Исполнителем указанных документов или представление их с нарушением формы, является для Заказчика основанием для задержки оплаты услуг по контракту до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты и не возмещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.10.В случае изменения реквизитов расчетного счета, Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме, а именно: письменным уведомлением, переданным нарочно, курьерскими службами или по Почте России, сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.11. Источник финансирования: бюджет Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.

3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1.Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.

3.1.1.Срок поставки Товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 ( десяти) рабочих дней с момента заключения контракта . Поставка товара осуществляется одной партией. Доставка, погрузка, разгрузка и выкладка товара на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Поставка товаров должна сопровождаться документами, подтверждающими его качество в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать предусмотренным по нему стандартам. Материалы, применяемые для производства продукции, должны соответствовать требованиям действующих на предприятии стандартов и технических условий, действующему на территории РФ, или иным отраслевым стандартам. Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

3.3. Поставщик своими силами без привлечения третьих лиц доставляет товар до места поставки и осуществляет разгрузку товара. По прибытии товара Заказчик производит приемку товара с проверкой его в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом.

3.4.Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сообщения/составления заключения за свой счет произвести замену некачественного товара. Некачественным признается товар (либо его упаковка или тара), не соответствующий действующей нормативной документации. Некачественный товар считается не поставленным. До замены некачественного товара он считается принятым Заказчиком на ответственное хранение.

При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков товара Поставщик также обязан в течение 3 (трех) рабочих дней произвести его замену на аналогичный товар надлежащего качества.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой Товара не соответствующего условиям настоящего Контракта, несет Поставщик.

3.5.Если Поставщик передал Заказчику наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Контракту и Спецификации Товар с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

-принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

-отказаться от всего переданного Товара;

-потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Контрактом.

3.6.Поставщик обязан своим транспортом, за свой счет доставить товар по адресу Заказчика: Нижегородская область, Большемурашкинский район. р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.86.

Поставка осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями Заказчика. Поставщик осуществляет погрузку/разгрузку товара.

3.7.Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.8.Товар должен быть в целостной заводской упаковке с информацией о наименовании товара, изготовителе, дате выработки, сроке годности, условиях хранения. Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Стоимость тары и упаковки входит в цену Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в сроки на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией (Приложение №2 к контракту).

4.1.2. За 1 (один) рабочий день до даты поставки товара уведомить Заказчика о готовности к поставке товара с указанием даты и времени посредством факсимильной или электронной связи.

4.1.3. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с требованиями Контракта либо представить в письменном виде согласие на одностороннюю приемку товара Заказчиком.

4.1.5. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям и условиям Контракта в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика:

восполнить недостающее количество товара;

заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.

4.1.6. Нести расходы, связанные с устранением несоответствия товара требованиям и условиям Контракта, принятием Заказчиком товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом Поставщику.

Поставить Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога и т.п.

4.1.8. Поставить Товар, который должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.1.9. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4) в случае отмены поставщиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, товара в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

4.2.2. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;

4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае:

Если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) к поставляемому товару;

б) при определении Поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

2) Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3) Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4) В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В случае недостачи, непередачи Поставщиком относящихся к товару принадлежностей или документов, которые он должен передать в соответствии с настоящим Контрактом, передачи товара ненадлежащего качества, в ненадлежащей упаковке отказаться от товара, потребовать от Поставщика передать принадлежности или документы, относящиеся к товару, заменить товар ненадлежащего качества (в том числе в случае передачи товара в ненадлежащей упаковке), в срок, установленный в пункте 5.1.5 Контракта.

4.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.4.3. Назначить ответственного представителя Заказчика на весь период действия настоящего Контракта для координации поставляемого товара Поставщиком, приемки поставляемого товара и решения вопросов, возникающих при поставке товара по настоящему Контракту.

4.4.5. В случаях, когда подлежащий упаковке Товар передается Заказчику без упаковки либо в ненадлежащей упаковке, потребовать от Поставщика упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую упаковку, если иное не вытекает из Контракта или характера Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ И ПОДПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСЯМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

5.1.Поставщик в день поставки товара формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.2.Согласно статье 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящему Контракту: подписываемый усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаемый в единой информационной системе документ о приемке, должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.3.К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4.Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику.

5.5.Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

5.6.В срок, равный 20 рабочим дням, следующим за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7.В случае создания приемочной комиссии в срок, равный пяти рабочим дням, следующим за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

5.8.Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.9.Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю).

5.10.Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

5.11.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику новый документ о приемке.

5.12.Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.13.Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке (введено Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

6.ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ

6.1.Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6.2.Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (введено Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ).

6.3.Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 512-ФЗ).

6.4.По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.5.Заказчики вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в закупке (часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

6.6.Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 7 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 512-ФЗ).

6.7.В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2.Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный Контрактом срок.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2.Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения. В том случае, если с момента отправки писем, уведомлений или претензий по почте прошло более 20 рабочих дней, то получатель считается надлежащим образом уведомлённым.

8.4.В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по контракту. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

9.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.11 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 6.11 Контракта срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

* - устанавливается в зависимости от цены Контракта (этапа контракта), определенной в ходе проведения электронного аукциона, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет __% ___________ (*), ________ рублей ____ копеек.

* - устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа (при наличии в контракте таких обязательств) составляет ________ рублей

* - устанавливается в соответствии с ценой Контракта по итогам электронного аукциона в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.8.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф, размер которого составляет ________ рублей (*).

* Выбирается в зависимости от цены Контракта, определенной в ходе проведения электронного аукциона, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11.Поставщик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем оказываемых услуг/ поставки товаров и сроки их выполнения, оговоренные настоящим Контрактом.

9.12.Исполнитель несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

9.13.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обязательств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14.Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

9.15.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в доход областного бюджета, в соответствии с расчётом и обоснованием начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

10.РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1.Изменение условий Контракта предусматривается документацией о данной закупке и допускается Контрактом.

10.2.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.3.В контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.4.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса одной из Сторон, последняя обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, а именно: письменным уведомлением, переданным нарочно, курьерскими службами или по Почте России.

11.2.Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ);

1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (п. 1.2 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 227-ФЗ).

11.4.Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте.

11.5.Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон и также, по желанию сторон, может быть составлен в двух экземплярах, в бумажном варианте, один экземпляр Исполнителю, один экземпляр Заказчику.

11.6.Вопросы, не урегулированные Контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.7.К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью приложения:

- Технические требования (Приложение № 1 к Контракту)

- Спецификация (Приложение № 2 к Контракту)

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №

от « » 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкого мыла

1. Наименование товара: Поставка жидкого мыла.

2. Технические характеристики товара и его количество:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Качество, технические и функциональные характеристики ( потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе государственной стандартизации, технических условий, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов установленным законодательством РФ.

Качество поставляемого товара Поставщик удостоверяет соответствующими документами, которые направляются Заказчику вместе с соответствующим товаром (сертификат соответствия, удостоверение о качестве).

Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями законодательства РФ, Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке, с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации (годности) товара с момента приемки его Заказчиком устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителей товара.

4. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный район, р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.86.

5.Сроки поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 ( десяти) календарных дней с момента заключения контракта . Поставка товара осуществляется одной партией.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту № ___

от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОСТАВКУ МЫЛА ЖИДКОГО

- Посмотреть таблицу с данными