Тендер - Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Нет Объем тары ≥ 5000 СМ3; МЛ Наличие ароматической отдушки Да №302418297

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

115114, Москва, ул.Кожевническая, д.14, стр.5

Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Протокол отбора ценовых предложений для закупки у единственного поставщика

Реестровый номер аукциона:

Организатор закупки:

Начальная (максимальная) цена контракта:

Наименование электронной площадки: АО "Единая электронная торговая площадка"

Адрес электронной площадки: http://roseltorg.ru

Закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок для проведения закупки товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 25.06.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) / Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)/ / муниципальный округ Алтуфьевский, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алтуфьевский, ул Костромская, д. 14, Город Москва, улица Костромская, дом 14

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 76440.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Протокол НМЦК(Д)

2 Расчет НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Дополнительная информация и документы

1 Техническое задание

2 !! В помощь участникам закупок

Расчет_НМЦК_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1

к Контракту №______________

от «_____» _____________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка крем-мыла для нужд ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка крем-мыла для нужд ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

01.20.04.06.01.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ/ХИМИЯ

БЫТОВАЯ/МЫЛО ТВЕРДОЕ И ЖИДКОЕ/МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ/МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ЖИДКОЕ

1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1, Приложению 2

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 - «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2 - «Адресный перечень».

2 Стандарт товаров

2.1 Товар поставляемый Поставщиком Заказчику должен соответствовать:

●

●

требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других

нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным

и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в

пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.8, настоящего Технического задания;

функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам,

указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому

заданию и определенным производителями товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной

почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об

1

этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении

контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного)

рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к

настоящему Техническому заданию, в рабочие часы заказчика Пн-чт с 08:00 до 17:00; Пт с 08:00 до

15:45 по московскому времени

Товар должен быть поставлен Заказчику

единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты с

Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара в количестве и

ассортименте, указанных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому

заданию, по адресам, указанным в Приложении 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому

заданию.

2.4 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,

установленными по адресу (ам) поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее

чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки товара.

2.5 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную

документацию и электронный структурированный Документ о приемке.

Комплект отчетной документации должен включать:

●

●

●

●

сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации);

декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о

соответствии);

комплект эксплуатационной документации (при наличии);

иные документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с положениями пункта

4.1 настоящего Технического задания.

2.6 Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или)

условия хранения которого были нарушены.

2.7 Поставляемый товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь

остаточный срок годности (или службы) не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки (подписания

обеими сторонамиэлектронного структурированного Документа о приемке).

2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий,

установленных пунктом 2.6 настоящего Технического задания и проектом Контракта.

2.9 Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресам Заказчика в соответствии с

Приложением 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию, в случае изменения

адреса поставки, поставка осуществляется по актуальному адресу без взимания дополнительной

платы.

2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств

(обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами

Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

2

2.11 Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно

пунктам 6.6, 6.7 настоящего Технического задания.

2.12 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.13 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной

упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет

Поставщик.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации

государственным стандартам или техническим условиям производителей товара и требованиям

настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.3, 6.8,

настоящего Технического задания.

4 Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и

безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

●

●

●

●

сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции,

включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о

соответствии);

свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара (при

необходимости);

сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на

конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать

сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с

требованиями, установленными в пунктах 6.1 и 6.9 настоящего Технического задания.

4.3 Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки

должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен

причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать требованиям, установленным

пунктами 6.3 настоящего Технического задания.

4.4 В сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом

должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его

хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной упаковке производителя,

обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных

3

работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних

запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям

акта, указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания

5.2 К каждой упаковке с товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством

содержащегося в упаковке товара.

5.3 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на

русском языке или продублирована на русском языке.

5.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества товара во время

транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.6 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к

упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара –

международным стандартам упаковки в соответствии с актами, указанными в пунктах6.1, 6.9

настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в

Евразийском экономическом союзе".

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.5 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей

декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации".

6.6 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П6).

6.7 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).

6.8 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Продукция косметическая гигиеническая

моющая. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N

1762-ст).

6.9 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в

действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

4

Дополнительные условия

Наличие антибактериального

Способ поставки:

компонента: Нет.

Единовременно.

Наличие ароматической отдушки: Да.

Объем тары: >= 5000 СМ3; МЛ.

Характеристики

Обоснование дополнительных характеристик-

1. Мыло туалетное жидкое

5

147 (Штука)

Объем (единица

измерения)

Перечень объектов закупки

Город Москва, улица

Костромская, дом 14

Адрес

c 1-го по 5-й

календарный день c

даты заключения

контракта.

Срок

Приложение 1 к Техническому заданию

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

1. Город Москва, улица Костромская, дом 14

№ п/п

1.1

Наименование СПГЗ*

(1) Мыло туалетное

жидкое

Характеристики

Дополнительные условия

Наличие антибактериального

компонента: Нет.

Наличие ароматической

отдушки: Да.

Объем тары: >= 5000 СМ3; МЛ.

*

Способ поставки:

Единовременно.

Объем (единица

измерения)

147 (Штука)

Срок

c 1-го по 5-й

календарный день c

даты заключения

контракта.

Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ

6

Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________

Поставка крем-мыла для нужд ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»

г. Москва

______________________________ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская

городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы»,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Васильевой Татьяны

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом

закупки реестровый № закупки ______________________________________, протокол

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

от __________________, заключили настоящий Гражданско-правовой

договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Поставка крем-мыла для нужд ГБУЗ «ДГП № 125

ДЗМ» (далее - Товар).

1.2. Поставка осуществляется в объеме, установленном в Техническом задании

(Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

1

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства), с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.5. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о

приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.7. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС

_________________ (далее – Цена контракта).

2.2 Вариант 2. Цена Контракта составляет __________________ . НДС не

облагается (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен

нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с

указанием основания) (далее – Цена контракта).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе:

- сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2

2.7.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки Поставщиком в безналичном

порядке путем перечисления стоимости поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее - АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной

налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с

даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.7.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.7.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 16 Контракта.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. Начало срока поставки: 1 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Окончание срока поставки: 5 календарных дней с даты заключения контракта

3.3. Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные

Контрактом и Техническим заданием.

3.4. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки товара

4.1 . Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

3

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке,

установленном в статье 12 Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ,

действующих государственных, международных стандартов и других нормативных

актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Не позднее срока окончания поставки Поставщик направляет Заказчику комплект

отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в

АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке,

подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии),

обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), Транспортную

накладную и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 20

(двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте

и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком

УКЭП электронный структурированный Документ о приемке либо мотивированный

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг). В случае

4

получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины,

указанные в таком мотивированном отказе, в срок не более 7 (семи) календарных дней

и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке

повторно.

4.9. К Документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.7 Контракта, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.10. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.11. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и

сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.12. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.13. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты

подписания Документа о приемке обеими сторонами.

4.14. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого

Товара.

4.15. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о

предоставлении образцов каждой партии Товара для проведения анализа

независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества

медицинских изделий. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве

упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с

предоставлением образцов, несет Поставщик.

4.16. Выбор профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских

изделий осуществляется Заказчиком.

4.17. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не

соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар

5

забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и цена

Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную

партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по

результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует

требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право

потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой

поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

4.18. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса

Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные

с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств

Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в

течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

6

5.1.8. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков , а также

отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный

Документ о приемке.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4. Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий

возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока

и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.

5.2.5. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в

Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением

Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения

Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке по Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 «Цена Контракта и порядок расчетов».

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

7

товаров по Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам

поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6. Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком

в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до

даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

5.3.7. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных

с выполнением данного обязательства.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с

требованиями Технического задания.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки и предоставлять

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)

календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в

установленный срок уведомления об изменении адреса фактического

местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения

Поставщика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться

8

действительными.

5.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,

коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие

коммерческую тайну, персональные данные, вне зависимости от формы ее

предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям

Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для

свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта,

за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их

устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения

выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках,

обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную

экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

9

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несут

ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №

570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей

статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если

Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа

исполнения Контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер

штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не

превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет

от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет

от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 0,5 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

- 0,4 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

- 0,3 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

- 0,25 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

11

- 0,2 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

- 0,1 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)

превышает 10 млрд рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,

заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую

цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим

Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

7.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не

превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта

составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта

составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

7.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50

млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100

млн рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое

не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в

Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

12

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации Цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену

13

контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

(Подрядчик, Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных

денежных средств.

7.13. Уплата Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки или применение

иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по

настоящему Контракту.

7.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,

не покрытой неустойкой.

7.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность

перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик

(Подрядчик, Исполнитель).

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

14

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом, включая график поставки.

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам

данной закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии

такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому

товару или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара

требованиям, указанным в пп. «а» п. 1 ч. 15 статьи 95 Закона о контрактной системе,

что позволило ему стать победителем данной закупки.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания УКЭП электронного структурированного Документа о приемке в срок,

предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

15

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется Сторонами в

электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется в соответствии с пунктом

1 части 8 статьи 96, с частью 2 статьи 96 или частью 64.1 статьи 112 Закона о

контрактной системе.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии

предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой

16

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их

последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и

совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком

условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам

электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется

с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем

направления электронных уведомлений.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

17

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Сторонами Контракта: 41 календарный день c даты начала исполнения контракта.

12.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств Поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

Заказчиком.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все

изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту, допустимые действующим

законодательством в сфере закупок, подлежат регистрации в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны

Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием

автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной

связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

Статья 14. Организация информирования о деятельности Сторон

14.1. Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем

18

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика

(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3. В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность

выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

14.4. Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в

соответствующем информационном блоке.

14.5. Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем

размещения технической информации, указанной в подпункте 14.3 настоящей статьи,

на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

14.6. Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации

Поставщиком.

14.7. Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения

информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 15. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.8 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/, и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета

единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ

ЕМИАС).

19

15.1.1. При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной

единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его

характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал

поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного

структурированного Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей

СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает

СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством

функционала АИС «Портал поставщиков».

15.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении

Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

УКЭП.

15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

20

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения города Москвы «Детская

городская поликлиника № 125

Департамента здравоохранения города

Москвы»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, ул.

Костромская, дом 14.;

- фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, УЛ.

КОСТРОМСКАЯ, Дом (Корпус/строение)

ПОСТАВЩИК:

Д.14;

____________________________

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: +7

Адреса:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- юридический: _____;

Адрес электронной

- фактический: _____;

почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Телефон: , факс: _____;

Получатель: Департамент финансов города

Адрес электронной почты: _____;

Москвы (ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»

Получатель: л/с_____________________;

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ОГРН: _____;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4874;

ИНН: _____;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1;

КПП: _____;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: _____;

БИК: __________________;

Название Банка: _____;

Название

р/с: _____;

Банка: ____________________________;

к/с: _____;

р/с: _____________________________;

л/с: _____;

л/с: ___________________________;

Интернет сайт: _____;

к/с:

_____________________________________

;

_________________________

Реквизиты счета для перечисления

(ФИО лица, уполномоченного на

денежных средств в качестве обеспечения подписание контракта)

исполнения контракта: Получатель: ГБУЗ М.П.(при наличии)

"ДГП №125 ДЗМ"

Департамент финансов города Москвы ГУ

Банка России по ЦФО

счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: www.dgp125.ru;

Главный врач

________________________ Т.М.

21

Васильева

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№

п/п

Перечень

поставляемых

товаров

О б щ а я

стоимость с

Цена за единицу с

НДС ___ %

Н Д С _ _ _ % ( и л и Количест (

и

л

и

Ед. изм.

указывается, что НДС во

указывается,

не облагается), руб.

что НДС не

облагается),

руб.

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены

Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая

стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в

проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.

22

23

!!_В_помощь_участникам_закупок

Памятка

для поставщика (подрядчика, исполнителя)

по электронному исполнению контракта

Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки

в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,

установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и

Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в

соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом

2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.

Поставщик

1

2

Регистрация в АИС «Портал поставщиков»

Возможность формирования документов приемки товаров, работ,

услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после

регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал

поставщиков».

Формирование документа исполнения

Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает

использование (выбор из уже существующих, либо заведение

новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию

спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно

ознакомиться по ссылке.

3

Направление в ЕИС документа исполнения для подписания

поставщиком

После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти

к подписанию» открывается новая вкладка браузера с

отображением страницы документа приемки в ЕИС.

4

Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания

документа исполнения с Портала поставщиков и его

автоматическая отправка заказчику

Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.

5

Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки

Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,

направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.

Заказчик

Бухгалтерские

системы заказчика,

ЕИС

Дополнительная информация:

- Инструкция по формированию документов приемки

- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов

- Видео-инструкции в телеграмм-канале

Протокол_согласования_НМЦК

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

N2 125

Объект закупки (лот): Поставкакрем-мыладля нужд ГБУЗ «ДГП

76

ДЗМ».

Начальная (максимальная) цена контракта по данному лоту составляет:

00 копеек, в

440 (Семьдесят шесть тысяч четыреста сорок)

т.ч. НДС 200/0.

рублей

Начальная (максимальная) цена контракта

включает: стоимость услуг,

налоги, пошлины,

и другие обязательные

платежи, предусмотренные

а

законодательством Российской Федерации,

также иные расходы исполнителя,

с

связанные

исполнением контракта, в том числе расходы по перевозке, прочие

сборы

расходы.

Приложение:

Расчет и обоснование

начальной (максимальной) цены контрактана

Расчетначальной (максимальной) цены контрактана 1 л. в экз.

“

Главный врач

Детская

125

Департамента

здравоохранения

:орола

экз.

ее,

лохиклиникак

,'Масквн”

2 л в

7.

Т.М. Васильева

к

НМЦК

Приложение

Протоколу

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ

1

2

З

НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки

характеристики

Краткие

объектаза

пки

Поставкакрем-мыла для нужд Г БУЗ «ДГПN2 125

дзм»

В соответствии с Техническимзаданием

закон от 05.04.2013г. М244-ФЗ «О

Нормативно-правовые Федеральный

акты, применяемые при

системе в сфере

закупок товаров, работ,

контрактной

и

обосновании

начальной (максимальной)

расчете

цены контракта (далее

нмцк)

обеспечения государственных

муниципальныхнужд» (далее ЗаконN9 44-ФЗ);

услуг

для

Методические

рекомендации

по

и

применению

методов определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с

(подрядчиком,

единственным

поставщиком

исполнителем),

утвержденные

приказом

Россииот 02.10.2013 N2 567 «Об

Минэкономразвития

по

утверждении Методическихрекомендаций

применению методов определения начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта,

с

заключаемого

единственным

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)»;

Методические

рекомендации по применению

методов определенияначальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с

(подрядчиком,

единственным

поставщиком

исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги, утвержденные распоряжением

Москвы от 16 мая 2014 г. N 242-РП

Правительства

«Об утверждении Методических

по

рекомендаций

начальной

применению методов определения

4

5

(максимальной) цены контракта, цены контракта,

с

заключаемого

единственным

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены

единицы това а, аботы, сл ги».

метод

Методсопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Используемый

определения и обоснования в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.22 ЗаконаN2 44-ФЗ.

нмцк

о ценах

Информация

работ,

товаров,

услуг,

которая может

использоваться для целей

оп еделения НМЦК:

о ценах

Информация

работ,

товаров,

услуг,

содержащаясяв

контрактах, которые

исполнены и по которым не

В целях полученияценовойинформации

в

работы,

отношении товара,

услуги для определения

осуществлены

следующиепроцедуры:

НМЦК

направленызапросыпоставщикам

В соответствии с

Методическими

рекомендациями

и Методическими

России

Минэкономразвития

Москвы поиск

рекомендациямиПравительства

в

ценовойинформации

реестреконтрактов,

заключенных заказчиками по аналогичным товарам

взыскивались неустойки показал значительное завышение ценовых

(штрафы, пени) в связи с

показателей.

или

неисполнением

ненадлежащим

исполнением обязательств,

предусмотренных этими

конт актами

о ценах

Информация

о стоимости товара,

приведенныена сайтах

Данные

в

содержащаясяв рекламе,

Интернет, поставщиков аналогичных

товаров

показал значительное завышение ценовых

товаров, работ,услуг,

каталогах, описаниях

товаров

и

других

предложениях,

к

сети

информационно-телекоммуникационн

показателей.

обращенных

неопределенномукругу

лиц и признаваемых в

соответствии с

гражданским

законодательством

бличнымио

е

тами***

Запроспредоставлении

в

ценовойинформации

о

Не производился

ЕИС

о

предоставлении Направлены

запросы(с проектомТехнического

Запросы

задания) о предоставленииценовой

не

ценовойинформации

информации

менее пяти поставщикам

пяти организациям.

В результатепоступили коммерческие

предложения

от трех организаций:

1.

вх. от

2. вх. от

З. вх. от

6

НМЦК

составляет

18.06.2025

18.06.2025

18.06.2025

г.

958;

г.

г.

6/н.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьдесят

шесть тысяч

00 копеек, в т.ч.

20%.

рублей

НДС

четыреста сорок)